Marché de travaux de Réhabilitation énergétique d'un ensemble immobilier de 39 logements au 14-16 rue Pali Kao et 9 à 17 Villa des 3 couronnes 75020 Paris

Avis de marché (2022-05-23)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Batigere en ile-de-france
Numéro d'enregistrement national: 58200010500137
Adresse postale: 2 rue Voltaire
Commune postale: Levallois-perret
Code postal: 92300
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr 📧
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
URL: http://www.batigere.fr 🌏
Communication
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL de participation: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de Réhabilitation énergétique d'un ensemble immobilier de 39 logements au 14-16 rue Pali Kao et 9 à 17 Villa des 3 couronnes 75020 Paris 1117111md”    Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments 📦
Brève description:
“La présente consultation est lancée par : Batigere En Ile De France - Esh. elle concerne un marché de travaux de réhabilitation de 39 logements - 14-16 rue...”    Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 1 680 000 💰

1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade 📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France 🏙️
Description du marché:
“La présente consultation est lancée par : Batigere En Ile De France - Esh. elle concerne un marché de travaux de réhabilitation de 39 logements - 14-16 rue...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Méthodologie d'organisation de chantier en milieu occupé
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Méthodologie d'installation de chantier en milieu urbain dense
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 680 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 30
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Critere 1 : Qualité et pertinence des références, représentant 50 % de la note globale finale; critere 2 : Capacité et pertinence du candidat ou du...”    Afficher plus
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au règlement de consultation
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation
Conditions de participation

“Un chiffre d'affaires annuel de 3 M euro(s) Ht est exigé sur les trois derniers exercices”
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation

Procédure
Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-06-15 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 899029703 📞
Fax: +33 899186589 📠
Source: OJS 2022/S 102-281829 (2022-05-23)