marché de travaux de la restructuration du pôle sciences et des espaces de vie scolaire

IDF Construction durable

marché de travaux dans le cadre de la restructuration du pôle sciences et des espaces de vie scolaire du lycée Galilée à Combs-La-Ville (77)

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-10-07. L'appel d'offres a été publié le 2022-07-29.

Qui ?

• IDF Construction durable

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Seine-et-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-07-29	Avis de marché

Avis de marché (2022-07-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2200666
Brève description:

marché de travaux dans le cadre de la restructuration du pôle sciences et des espaces de vie scolaire du lycée Galilée à Combs-La-Ville (77)

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de désamiantage 📦
Travaux de façade 📦
Travaux de peinture de bâtiments 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-et-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: idf Construction Durable
Adresse postale: 90-92 avenue du Général Leclerc
Code postal: 93500
Commune postale: Pantin
Contact
Adresse Internet: http://Marches.publics.fr 🌏
Courrier électronique: m.chin@idf-constructiondurable.fr 📧
Téléphone: +33 10183653700 📞
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&i 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=817032&orgAcronyme=t5y 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-07-29 📅
Date limite de soumission: 2022-10-07 📅
Date de publication: 2022-08-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 148-424936
Numéro JO-S: 148
Informations complémentaires

pse 1 : renovation tce blocs sanitaires rdc pour les lots : 1, 2, 3, 7pse 2 : renovation tce blocs sanitaires R+1 aile b pour les lots : 1, 2, 3, 7pse 3 : faux-plafond a lames bois exterieures preaux bat e pour les lot : 1

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 5 450 000 EUR 💰
Intitulé du lot: gros-Oeuvre étendu
Numéro du lot: 1
Brève description:

démolitions / gros-oeuvre / structure métallique & bois / étanchéité-couverture / cloisonnement / doublage & faux plafonds / menuiseries intérieures / carrelage-faïence

Durée de l'accord: 19 mois
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: electricité
Numéro du lot: 2
Brève description: electricité
Informations complémentaires:

pse 1 : renovation tce blocs sanitaires rdc pour les lots : 1, 2, 3, 7pse 2 : renovation tce blocs sanitaires R+1 aile b pour les lots : 1, 2, 3, 7

Intitulé du lot: cvc / Plomberie
Numéro du lot: 3
Brève description: cvc / Plomberie
Intitulé du lot: désamiantage
Numéro du lot: 4
Brève description: désamiantage
Intitulé du lot: menuiseries extérieurs/serrurerie
Numéro du lot: 5
Brève description: menuiseries extérieurs/serrurerie
Intitulé du lot: ite / Ravalement
Numéro du lot: 6
Brève description: ite / Ravalement
Informations complémentaires: pse 4 : enduits projetes grattes en lieu & place des rpe pour le lot : 6
Intitulé du lot: peinture/Peinture de sol/sol souple
Numéro du lot: 7
Brève description: peinture/Peinture de sol/sol souple
Intitulé du lot: assainissement / Aménagements Extérieurs
Numéro du lot: 8
Brève description: assainissement / Aménagements Extérieurs

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

en application des dispositions des articles R. 2191-3 et suivants du Code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire (sauf en cas de refus par celui-ci précisé dans l'acte d'engagement) et sous réserve que le montant initial de son marché ou de la tranche affermie soit supérieur à 50 000 euros HT et que le délai d'exécution soit supérieur à deux mois. Une retenue de garantie de 5,00 % sera appliquée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande au gré du titulaire

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée régionale no CP 2019-113 du 07 novembre 2019. Le paiement s'effectue par virement bancaire. Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCAP. Le dépassement de ce délai global de paiement ouvre, de plein droit et sans formalité pour le titulaire, le bénéfice d'intérêts moratoires dont le taux sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, l'opérateur économique concerné a droit à une indemnité forfaitaire de 40 euro(s)

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

les opérateurs économiques groupés peuvent se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement doit indiquer la répartition des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Un cadre est prévu à cet effet à l'article 3.2 de l'acte d'engagement du DCE. Durant l'exécution du marché, le mandataire d'un groupement conjoint est solidaire de chacun des membres pour les obligations contractuelles à l'égard de la Région. 4) Possibilité de présenter plusieurs offres par lot en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et/ou de membres d'un ou plusieurs groupements : non

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 8 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-10-10 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Melissa CHIN
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&i 🌏
URL de l’outil de passation des marchés: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&i 🌏

Référence
Informations complémentaires

les critères sont les suivants :1-prix - valeur globale de la proposition : 60%2) Valeur technique appréciée au vu du mémoire technique (cf. Article x. B du Règlement de la consultation) :40%sous-critères :2-1) Moyens humains mis à disposition par l'opérateur pour assurer l'exécution des travaux : 30%2-2) Moyens techniques et de Méthodologie de l'opérateur pour assurer l'exécution des travaux décrits, comprissujétions inhérentes à l'intervention en site occupé : 50%2-3) Respect du phasage et du planning défini : 20%note éliminatoire : Tout candidat dont la note de la valeur technique AVANT pondération sera inférieure à lamoyenne sera éliminé. Son offre sera écartée et ne sera pas classée.clause sociale d'insertion obligatoirepour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, la Région Île-De-France a décidé de faire application des dispositions des articles L. 2112-2 et L 2112-3 du Code de la commande publique en incluant dans ce marché public une clause sociale d'insertion obligatoire Le candidat doit réaliser dans le cadre de l'exécution du marché, une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'article 8.8 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.Les candidats ne sont pas autorisés a formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition d'exécution sera déclarée non conforme au motif de non respect du cahier des charges.une visite est obligatoire.Les dates de visites seront les : 29 et 30 août 2022horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30l'entreprise devra en faire la demande par mail auprès de Melissa Chin : m.chin@idf-constructiondurable.fr, copie Claire Dagry : c.dagry@idf-constructiondurable.fr) en indiquant la date et l'heure souhaitées. Les demandes sont à formuler 48h avant la date de visite.La réalisation de la visite sur site donne lieu à la délivrance d'une attestation que le candidat insère dans son offre. Un modèle d'attestation de visite est annexé au présent règlement de la consultation (Annexe Ii).Sans remise de cette attestation par le candidat, l'offre sera considérée comme irrégulière.Afin de limiter la gêne occasionnée dans l'établissement, une visite commune pourra être organisée

Informations complémentaires

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7, rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594000 📞
Courrier électronique: greffe-ta-paris@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://Paris.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 148-424936 (2022-07-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)