Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 175 logements dans la Zac Paul Hochart à L'Hay les Roses - 94240

Avis de marché (2022-04-05)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Coallia habitat
Numéro d'enregistrement national: 51046966100019
Adresse postale: 47 BOULEVARD DIDEROT CS 62510
Commune postale: Paris
Code postal: 75589
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr 📧
Région: Paris 🏙️
URL: http://www.batigere.fr/ 🌏
Communication
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL de participation: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 175 logements dans la Zac Paul Hochart à L'Hay les Roses - 94240 1090788as”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments 📦
Brève description:
“La présente consultations est lancée par Coallia Habitat, entreprise sociale pour l'habitat. elle concerne un marché de travaux de construction d'un...”    Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 8 200 000 💰

1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de logements-foyers 📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France 🏙️
Description du marché:
“La présente consultations est lancée par Coallia Habitat, entreprise sociale pour l'habitat. elle concerne un marché de travaux de construction d'un...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Pertinence du mémoire technique (Installations de chantier, organisation et moyens mis en oeuvre, …)”
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Organisation du planning et modes opératoires
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 8 200 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Critere 1 : Expérience et qualité des références du candidat noté sur 10 points et représentant 60 % de la note globale finale; critere 2 : Capacité...”    Afficher plus
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au Règlement de Consultation
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au Règlement de Consultation
Conditions de participation

“Un chiffre d'affaires annuel moyen minimum de 9 000 000,00 EUR HT est exigé sur les 3 derniers exercices”
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au Règlement de Consultation

Procédure
Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-05-06 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 Boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325050 📞
Source: OJS 2022/S 070-182190 (2022-04-05)