marché de travaux d'aménagement intérieur
Pôle emploi - direction régionale
marché de travaux d'aménagement intérieur pour la direction régionale de Strasbourg
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2022-07-05. L'appel d'offres a été publié le 2022-06-01.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Structures de construction diverses › Cloisons
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux de plomberie
- • Travaux d'équipement électrique › Autres travaux d'installation électrique
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
- • Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de revêtements de sols
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2022-06-01 | Avis de marché |
| 2022-09-01 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2022-06-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Cloisons 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de revêtements de sols 📦
Travaux de peinture 📦
Autres travaux d'installation électrique 📦
Travaux de plomberie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bas-Rhin 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: pôle emploi - direction régionale
Adresse postale: 27 rue wenger valentin
Code postal: 67001
Commune postale: Strasbourg
Contact
Adresse Internet: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches.67085@pole-emploi.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2043012&orgAcronyme=h8j 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-06-01 📅
Date limite de soumission: 2022-07-05 📅
Date de publication: 2022-06-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 107-295132
Numéro JO-S: 107
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: cloisons faux plafonds
Numéro du lot: 1
Brève description: cloisons faux plafonds
Durée de l'accord: 9 mois
Intitulé du lot: menuiserie intérieures bois
Numéro du lot: 2
Brève description: menuiserie intérieures bois
Intitulé du lot: revetements de sols
Numéro du lot: 3
Brève description: revetements de sols
Intitulé du lot: peintures intérieures et nettoyage mise en service
Numéro du lot: 4
Brève description: peintures intérieures et nettoyage mise en service
Intitulé du lot: electricité
Numéro du lot: 5
Brève description: electricité
Intitulé du lot: plomberie
Numéro du lot: 6
Brève description: plomberie
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-07-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Emploi
Contact
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Strasbourg,
Adresse postale: 31 avenue de la paix
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67000
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: pole Emploi Grand Est service de médiation
Adresse postale: 27 rue Wenger valentin
Source: OJS 2022/S 107-295132 (2022-06-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
marché de travaux d'aménagement intérieur pour la direction régionale de Strasbourg
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Cloisons 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de revêtements de sols 📦
Travaux de peinture 📦
Autres travaux d'installation électrique 📦
Travaux de plomberie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bas-Rhin 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: pôle emploi - direction régionale
Adresse postale: 27 rue wenger valentin
Code postal: 67001
Commune postale: Strasbourg
Contact
Adresse Internet: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches.67085@pole-emploi.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2043012&orgAcronyme=h8j 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-06-01 📅
Date limite de soumission: 2022-07-05 📅
Date de publication: 2022-06-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 107-295132
Numéro JO-S: 107
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: cloisons faux plafonds
Numéro du lot: 1
Brève description: cloisons faux plafonds
Durée de l'accord: 9 mois
Intitulé du lot: menuiserie intérieures bois
Numéro du lot: 2
Brève description: menuiserie intérieures bois
Intitulé du lot: revetements de sols
Numéro du lot: 3
Brève description: revetements de sols
Intitulé du lot: peintures intérieures et nettoyage mise en service
Numéro du lot: 4
Brève description: peintures intérieures et nettoyage mise en service
Intitulé du lot: electricité
Numéro du lot: 5
Brève description: electricité
Intitulé du lot: plomberie
Numéro du lot: 6
Brève description: plomberie
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-07-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Emploi
Contact
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Strasbourg,
Adresse postale: 31 avenue de la paix
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67000
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
précisions concernant les délais d'introduction de recours : Avant la conclusion du contrat, recours sur la base de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Après la conclusion du contrat: 1°) recours sur la base de l'article L. 551-13 du même code dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat; 2°) recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat, le cas échéant assorti d'une demande de suspension sur le fondement précité et/ou d'une demande indemnitaire; en cas de demande indemnitaire, recours administratif préalable auprès du directeur régional aux coordonnées en tête d'avis et recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la décision expresse ou implicite de rejet
Afficher plus
Nom: pole Emploi Grand Est service de médiation
Adresse postale: 27 rue Wenger valentin
Source: OJS 2022/S 107-295132 (2022-06-01)
Avis d'attribution de marché (2022-09-01)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 2022GDESAM02
Valeur totale du marché: 1404642.84 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Adresse postale: 27 rue jean wenger valentin
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-09-01 📅
Date de publication: 2022-09-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 171-483520
Se réfère à l'avis: 2022/S 107-295132
Numéro JO-S: 171
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Compréhension et l'analyse de la mission attendue et des besoins de Pôle emploi
Critère de qualité (pondération): 3
Critère de qualité (nom): Organisation du chantier
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Relation avec Pôle emploi
Critère de qualité (pondération): 2
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution des travaux
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Moyens humains mis à disposition du chantier
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Qualité des matériaux, matériels, fournitures proposés pour la réalisation des travaux
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Prise en compte du développement durable (aspects environnementaux) apprécié sur la base de : mesures prises au sein de l'entreprise pour le respect de l'environnement et pour la méthodologie relative
Prix (pondération): 40
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-08-30 📅
Nom: olry cloisons sas
Adresse postale: 5, chemin du Heilgass BP 19
Commune postale: Turckheim
Code postal: 68230
Pays: France 🇫🇷
Haut-Rhin 🏙️
Adresse Internet: https://www.olry-cloisons.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 165928.50 EUR 💰
Nom: sas Perrin
Adresse postale: chemin des Maurapans
Commune postale: Châtillon-le-Duc
Code postal: 25870
Pays: Doubs 🏙️
Adresse Internet: https://www.perrin-sas.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 615067.94 EUR 💰
Nom: sas junger fils
Adresse postale: 17, rue des Paiens
Commune postale: Hoerdt
Code postal: 67720
Pays: Bas-Rhin 🏙️
Adresse Internet: http://www.junger-fils.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 104481.50 EUR 💰
Nom: decopeint sas
Adresse postale: 2, rue Mathis
Commune postale: Kilstett
Code postal: 67840
Adresse Internet: https://decopeint.fr/index.html 🌏
Valeur totale du marché: 67 262 EUR 💰
Nom: sas sigmatech
Adresse postale: 1, rue Pierre et Marie CURIE
Commune postale: La Wantzenau
Code postal: 67610
Valeur totale du marché: 430086.90 EUR 💰
Nom: ej energies
Adresse postale: 6, rue de l'industrie
Commune postale: Geispolsheim
Code postal: 67118
Adresse Internet: http://www.ej-energies.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 21 816 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
6
1
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Strasbourg
Source: OJS 2022/S 171-483520 (2022-09-01)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 2022GDESAM02
Valeur totale du marché: 1404642.84 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Adresse postale: 27 rue jean wenger valentin
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-09-01 📅
Date de publication: 2022-09-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 171-483520
Se réfère à l'avis: 2022/S 107-295132
Numéro JO-S: 171
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Compréhension et l'analyse de la mission attendue et des besoins de Pôle emploi
Critère de qualité (pondération): 3
Critère de qualité (nom): Organisation du chantier
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Relation avec Pôle emploi
Critère de qualité (pondération): 2
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution des travaux
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Moyens humains mis à disposition du chantier
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Qualité des matériaux, matériels, fournitures proposés pour la réalisation des travaux
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Prise en compte du développement durable (aspects environnementaux) apprécié sur la base de : mesures prises au sein de l'entreprise pour le respect de l'environnement et pour la méthodologie relative
Prix (pondération): 40
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-08-30 📅
Nom: olry cloisons sas
Adresse postale: 5, chemin du Heilgass BP 19
Commune postale: Turckheim
Code postal: 68230
Pays: France 🇫🇷
Haut-Rhin 🏙️
Adresse Internet: https://www.olry-cloisons.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 165928.50 EUR 💰
Nom: sas Perrin
Adresse postale: chemin des Maurapans
Commune postale: Châtillon-le-Duc
Code postal: 25870
Pays: Doubs 🏙️
Adresse Internet: https://www.perrin-sas.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 615067.94 EUR 💰
Nom: sas junger fils
Adresse postale: 17, rue des Paiens
Commune postale: Hoerdt
Code postal: 67720
Pays: Bas-Rhin 🏙️
Adresse Internet: http://www.junger-fils.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 104481.50 EUR 💰
Nom: decopeint sas
Adresse postale: 2, rue Mathis
Commune postale: Kilstett
Code postal: 67840
Adresse Internet: https://decopeint.fr/index.html 🌏
Valeur totale du marché: 67 262 EUR 💰
Nom: sas sigmatech
Adresse postale: 1, rue Pierre et Marie CURIE
Commune postale: La Wantzenau
Code postal: 67610
Valeur totale du marché: 430086.90 EUR 💰
Nom: ej energies
Adresse postale: 6, rue de l'industrie
Commune postale: Geispolsheim
Code postal: 67118
Adresse Internet: http://www.ej-energies.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 21 816 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
6
1
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Strasbourg
Source: OJS 2022/S 171-483520 (2022-09-01)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)