Avis de marché (2022-09-05) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Vilogia SA HLM
Numéro d'enregistrement national: AO PM_2020_003 R MELVDA
Adresse postale: 74 rue Jean Jaurès - CS 10430
Commune postale: Villeneuve d'Ascq Cedex
Code postal: 59664
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: sarah REBIB
Téléphone: +33 359355143📞
Courrier électronique: sarah.rebib@vilogia.fr📧
Région: Nord🏙️
URL: https://www.vilogia.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://groupevilogia.achatpublic.com/accueil/🌏 Communication
URL des documents: https://www.vilogia.fr/🌏
URL de participation: https://www.vilogia.fr/🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Sa hlm
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de 37 logements en accession – Rue de Jemmapes et rue de Drouot – 59100 ROUBAIX
AO MOE 7109”
Produits/services: Services d'architecture📦
Brève description:
“Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de 37 logements en accession – Rue de Jemmapes et rue de Drouot – 59100 ROUBAIX”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Rue de Jemmapes et rue de Drouot – 59100 ROUBAIX
Description du marché: Construction de 37 logements collectifs en accession maitrisés
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée de l'accord
Date de début: 2022-12-26 📅
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Opc
Description
Informations complémentaires:
“CRITERES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à...”
Informations complémentaires
CRITERES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier en phase offre
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“DOSSIER DE CANDIDATURE : Les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- SITUATION PROPRE DES OPERATEURS ECONOMIQUES : Les candidats auront à...”
Liste et brève description des conditions
DOSSIER DE CANDIDATURE : Les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- SITUATION PROPRE DES OPERATEURS ECONOMIQUES : Les candidats auront à produire les documents mentionnés ci-après. Chaque membre du groupement aura à produire lesdits documents, sous peine de rejet de l'ensemble du groupement.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, chaque membre du groupement peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs sous traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous traitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché. Il produira pour ce faire, pour ces sous traitants, les mêmes renseignements que ceux exigés des candidats.
Pour le groupement entier :
La lettre de candidature formulée sur un seul imprimé DC1 dûment signé par chaque membre du groupement.
Pour chaque membre du groupement :
L'imprimé DC2 dûment rempli accompagné de :
• Kbis de moins de trois mois
• Moyens humains (dont CV des personnes appelées à réaliser les prestations de service)
• Moyens matériels du groupement
• L'attestation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle en cours de validité
• Les attestations sociales et fiscales à jour (Attestation de vigilance)
si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE : Pour chaque membre du groupement :
• déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires...”
Liste et brève description des critères de sélection
- CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE : Pour chaque membre du groupement :
• déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations similaires à l’objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ;
• Un Bilan ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années.
“Les éléments de mission qui seront confiés au titulaire sont :
Esquisse (ESQ)
Diagnostic (DIAG)
Etude de faisabilité
Avant Projet Sommaire (APS)
Avant...”
Les éléments de mission qui seront confiés au titulaire sont :
Esquisse (ESQ)
Diagnostic (DIAG)
Etude de faisabilité
Avant Projet Sommaire (APS)
Avant Projet Définitif (APD)
Projet (PRO)
Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)
visa
Direction de l’Exécution des Travaux (DET)
Assistance aux Opérations de Réception (AOR)
Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) – Variante exigée
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- CAPACITE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE : Le candidat/groupement sera composé de spécialistes capables de maitriser la totalité des disciplines concernées...”
Liste et brève description des critères de sélection
- CAPACITE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE : Le candidat/groupement sera composé de spécialistes capables de maitriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de l’ouvrage et réunissant les compétences citées ci-après. Les justificatifs des diplômes/titres d’études et ou les valorisations d’acquis professionnels des responsables et des exécutants de la prestation correspondront aux compétences suivantes :
a) Architecte mandataire
b) un ou plusieurs BET, BE acoustique, BE Thermique, BE VRD, Paysagiste
Produire les Certificats de qualifications professionnelles et/ou titres d’études correspondants (ou équivalents) à chaque compétence, avec CV et organigrammes ;
Il est demandé aux candidats de compléter la fiche de présentation du groupement ainsi que le cahier de références joint au dossier d’appel à candidatures sous format excel ou PowerPoint pour la fiche et le cahier de références. Le non-respect de ce formalisme entrainera le rejet de la candidature.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Critères de limitation du nombre de candidats :
Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants :
• Qualité des références, présentées...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Critères de limitation du nombre de candidats :
Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants :
• Qualité des références, présentées par les candidats, de nature et d’importance équivalente à l’opération décrite en objet. Les références doivent permettre d’illustrer les compétences exigées.
Les candidats devront présenter uniquement 3 références par membre du groupement sur le cahier de références transmis dans le dossier d’appel à candidatures, avec les mentions énumérées dans le document notamment le nom du maître d’ouvrage, l’année de réalisation, le délai de chantier, les prestations réalisées (MOP, diagnostics, suivi d’exécution…), la description de l’ouvrage avec le montant, l’adresse précise, le nombre de logement, le nombre de m² de la parcelle, le label obtenu, le nombre d’heures dévolues à l’exécution du marché et les caractéristiques relevant de la complexité de l’opération, le mode de dévolution du marché de travaux avec indication de l’entreprise TCE ou GO, ainsi que obligatoirement l’esquisse du projet et la photo de la réalisation, en cas de chantier achevé. Chaque référence doit être illustrée d’un commentaire du candidat permettant d’illustrer l’adéquation avec le projet. Chaque référence doit comporter l’ensemble de ces mentions. Dans le cas contraire, il y aura non prise en compte de la référence. De plus, toute référence supplémentaire dans ou hors du fichier ne sera pas examinée.
Ce cahier de références est à transmettre sur la base du fichier joint au présent avis et téléchargeable gratuitement depuis la plateforme. Le non-respect de ce formalisme entrainera le rejet de la candidature.
• Capacités financières, capacités techniques et professionnelles des candidats dans les différentes compétences exigées pour l'exécution des prestations de nature et d’importance équivalente à l’opération décrite en objet.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“LIMITES CONCERNANT LE NOMBRE D'OPERATEURS INVITES A SOUMISSIONNER OU A PARTICIPER :
Nombre minimum de candidats sélectionnés : 3
CONDITIONS RELATIVES AU...”
Conditions d'exécution du contrat
LIMITES CONCERNANT LE NOMBRE D'OPERATEURS INVITES A SOUMISSIONNER OU A PARTICIPER :
Nombre minimum de candidats sélectionnés : 3
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE : Les candidats sont admis à se présenter seuls ou en groupements.
Il est interdit pour un candidat de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
Clause d’exclusivité levée uniquement pour la compétence acoustique
Langue pouvant être utilisée : français uniquement. Unité monétaire utilisée : l’euro
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-10-07
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Lille
Adresse postale: 13 Avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les tiers justifiant d’un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les tiers justifiant d’un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis : Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA auprès du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 Avenue du Peuple Belge, 59800 Lille
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire de Lille
Adresse postale: 13 Avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2022/S 174-491720 (2022-09-05)
Avis d'attribution de marché (2023-01-25) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Vilogia premium s.a. cooperative de production d'hlm a capital variable
Numéro d'enregistrement national: 88548098800116
Adresse postale: 197 RUE DU HUIT MAI 1945
Commune postale: Villeneuve d'Ascq
Code postal: 59650
Personne de contact: Vianney LUTHUN
Téléphone: +33 640473879📞
Courrier électronique: vianney.luthun@septalia.fr📧
URL: www.vilogia.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://groupevilogia.achatpublic.com/accueil/🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Scop hlm
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de maîtrise d’oeuvre pour la construction de 37 logements en accession – Rue de Jemmapes et rue de Drouot – 59100 ROUBAIX
AO MOE 7109”
Brève description:
“Marché de maîtrise d’oeuvre pour la construction de 37 logements en accession – Rue de Jemmapes et rue de Drouot – 59100 ROUBAIX”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 381991.50 💰
Description
Lieu d'exécution: France🏙️ Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l’offre –organisation du groupement
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Perception du projet
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 40
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 174-491720
Attribution du marché
1️⃣
Titre:
“Marché de maîtrise d’oeuvre pour la construction de 37 logements en accession – Rue de Jemmapes et rue de Drouot – 59100 ROUBAIX”
Date de conclusion du contrat: 2022-12-20 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Sam.banchet architectes
Commune postale: Lille
Pays: France 🇫🇷
Région: France🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: Projex
Commune postale: Villeneuve d'ascq
Nom: Slap
Commune postale: Mons en baroeul
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 381991.50 💰
Source: OJS 2023/S 021-060016 (2023-01-25)