mission dont les éléments constitutifs sont les suivants :
- Avant-Projet (Avp)
- Études de projet (Pro)
- Assistance pour la passation des contrats de travaux (Act)
- Conformité et visa d'exécution au projet (Visa)
- Direction de l'exécution du ou des contrats travaux (Det)
- Assistance lors des opérations de réception et de garantie de parfait achèvement (Aor)
Elément de mission complémentaire :
- Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (Opc)
- Assistance au maître d'ouvrage pour les phases de concertation, communication
- constitution du permis d'aménager et assistance au maître d'ouvrage dans ses relations aux partenaires extérieurs
Durée: de la date de notification à la fin de la période de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai lors de la levée de la dernière réserve soit une durée estimée de 2 ans
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-11-21.
L'appel d'offres a été publié le 2022-10-14.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“maitrise d'oeuvre pour l'opération " Aménagement de la rue du Faubourg du Pont Neuf et de pistes cyclables vers le campus et le CHU à Poitiers "”
Produits/services: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Brève description:
“mission dont les éléments constitutifs sont les suivants :
- Avant-Projet (Avp)
- Études de projet (Pro)
- Assistance pour la passation des contrats de...”
Brève description
mission dont les éléments constitutifs sont les suivants :
- Avant-Projet (Avp)
- Études de projet (Pro)
- Assistance pour la passation des contrats de travaux (Act)
- Conformité et visa d'exécution au projet (Visa)
- Direction de l'exécution du ou des contrats travaux (Det)
- Assistance lors des opérations de réception et de garantie de parfait achèvement (Aor)
Elément de mission complémentaire :
- Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (Opc)
- Assistance au maître d'ouvrage pour les phases de concertation, communication
- constitution du permis d'aménager et assistance au maître d'ouvrage dans ses relations aux partenaires extérieurs
Durée: de la date de notification à la fin de la période de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai lors de la levée de la dernière réserve soit une durée estimée de 2 ans
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Lieu d'exécution: France🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“rue du faubourg du Pont Neuf, avenue du Recteur Pineau, avenue Jacques Coeur - 86000 Poitiers”
Description du marché:
“section 1 :
- aménagement de la rue du Faubourg du Pont Neuf de façade à façade dans sa section entre l'ouvrage Pont Neuf et le giratoire de la route de...”
Description du marché
section 1 :
- aménagement de la rue du Faubourg du Pont Neuf de façade à façade dans sa section entre l'ouvrage Pont Neuf et le giratoire de la route de Gençay (inclus) avec mise en place d'une zone 30 et insertion d'une piste cyclable dans le sens montant.
- aménagement du carrefour rue Jean Jaurès/Boulevard du Pont Joubert/Boulevard Anatole France/ rue du Faubourg du Pont Neuf pour insertion voies cyclables (carrefour à la hollandaise)
- traitement du profil sur à l'ouvrage Pont Neuf réhabilité (réhabilitation de l'ouvrage hors marché) pour raccordement aux chaussées et aux carrefours de part et d'autre.
- traitement des carrefours le long de l'axe et plus spécifiquement le carrefour rue Louis Pasteur en intégrant la problématique spécifique pluvial.
section 2 :
- création de pistes cyclables sur la rue du Faubourg du Pont Neuf entre le carrefour de la route de Gençay et le Rd162 (rocade Est)
- création de pistes cyclables sur l'avenue Jacques Coeur jusqu'au carrefour du Chu
-Création de pistes cyclables avenue du Recteur Pineau jusqu'au giratoire d'entrée sur le campus universitaire.
- Traitement des deux traversées de la Rd162 (rocade Est)
Les prestations font l'objet de 3 tranches définies comme suit :
- Tranche ferme - aVP et pro + Assistance au maître d'ouvrage pour les phases de concertation, communication + Constitution du permis d'aménager et assistance au maître d'ouvrage dans ses relations aux partenaires extérieurs sur l'ensemble du projet (section 1 + section 2) + OPC sur la phase PRO pour la coordination préalable des concessionnaires et pour constitution des Dpgf
- Tranche optionnelle no 1- act/Visa à aor + opc + Assistance au maître d'ouvrage pour les phases de concertation, communication sur la section 1 (entre le carrefour avec la rue Jean Jaurès et les boulevards et le giratoire de la route de Gençay)
- Tranche optionnelle no 2 - act/Visa à aor + opc + Assistance au maître d'ouvrage pour les phases de concertation, communication sur la section 2 (entre le carrefour de la route de Gençay et le campus universitaire d'une part et le C.H.U. D'autre part).
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Optimisation du planning dexécution de la mission
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“les prestations font l'objet de 3 tranches. Les conditions d'affermissement des tranches optionnelles sont prévues dans le CCAP” Description
Informations complémentaires:
“pour la réalisation de ce projet, il est fait appel à une équipe de maîtrise d'oeuvre pluridisciplinaire compétente dans les domaines suivants...”
Informations complémentaires
pour la réalisation de ce projet, il est fait appel à une équipe de maîtrise d'oeuvre pluridisciplinaire compétente dans les domaines suivants :
- Paysagiste concepteur
- ingénierie de l'infrastructure
- bet Vrd
- Opc (la personne morale assurant la mission d'opc devra être distincte de celle(s) assurant la mission Det)
- Urbaniste
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“formulaire DUME en format xml ET pdf (généré automatiquement lors de la réponse sur marches-securises.fr) remplaçant la Dc1 et Dc2 (ne pas les transmettre...”
Liste et brève description des conditions
formulaire DUME en format xml ET pdf (généré automatiquement lors de la réponse sur marches-securises.fr) remplaçant la Dc1 et Dc2 (ne pas les transmettre en plus du formulaire), ou éventuellement Dc1-Dc2 si la société ne candidate pas en DUME
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“chiffre d'affaires des trois dernières années (chiffre d'affaire annuel général et chiffre d'affaire annuel spécifique dans le domaine d'activité couvert...”
Liste et brève description des critères de sélection
chiffre d'affaires des trois dernières années (chiffre d'affaire annuel général et chiffre d'affaire annuel spécifique dans le domaine d'activité couvert par le marché) à compléter dans le DUME ou dans le Dc2 si la société ne répond pas en DUME
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“références de prestations similaires de moins de 5 ans avec le nom du projet, le maître d'ouvrage, l'année de réalisation, la composition de l'équipe, le...”
Liste et brève description des critères de sélection
références de prestations similaires de moins de 5 ans avec le nom du projet, le maître d'ouvrage, l'année de réalisation, la composition de l'équipe, le montant des travaux en euro ht, les caractéristiques techniques des ouvrages réalisés, la destination de l'ouvrage, les missions confiées; pour les entreprises récentes ne justifiant pas de justificatifs de capacités professionnelles : curriculum vitae, diplômes ou qualifications des salariés permettant de juger de la capacité du candidat
note sur l'organisation de l'entreprise et les moyens humains et matériels
composition et qualification de l'équipe dédiée au projet (dénomination coordonnées postales et téléphoniques, adresse de messagerie, désignation de la compétence portée par chacun des membres de l'équipe) comprenant pour chacun : curriculum vitae des personnes pressenties pour réaliser la mission, certificats de qualification professionnelle dans leur domaine de compétence respectif (opqibi, opqtec), indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants du marché
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-11-21
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2022-11-21
16:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“les offres seront déposées exclusivement par voie dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation www.marches-securises.fr. En cas de problème...”
les offres seront déposées exclusivement par voie dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation www.marches-securises.fr. En cas de problème d'inscription et de téléchargement sur www.marches-securises.fr, un numéro Azur est à la disposition des soumissionnaires : 04 92 90 93 27 une nouvelle fonction DUME est à la disposition des Candidats sur la plateforme de dématérialisation de la Ville de Poitiers / Grand Poitiers Communauté Urbaine (https://www.marches-securises.fr). Grâce à cette fonction, les candidats ne sont plus obligés de Déposer les documents de candidature, seul leur numéro de SIRET leur est demandé. Les documents administratifs en candidature DUME seront téléchargés par le pouvoir adjudicateur sur La plateforme après attribution. En cas de candidature classique, ils seront à fournir par le candidat retenu après attribution du marché. Pas de signature électronique des offres ou des candidatures lors de la remise des offres. Mais le Futur attributaire du marché devra acquérir un certificat de signature électronique pour signer le marché Après attribution. Adresse postale pour la remise de la copie de sauvegarde: grand poitiers direction Achats - moyens généraux - 84 rue des Carmélites, 86000 Poitiers. La méthodologie d'analyse des critères de jugement des offres est précisée au règlement de la consultation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif
Adresse postale: 15, rue de Blossac - cS 80541
Commune postale: Poitiers Cedex
Code postal: 86020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 549607919📞
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr📧
Fax: +33 549606809 📠
URL: http://www.poitiers.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif
Adresse postale: 15, rue de Blossac - cS 80541
Commune postale: Poitiers Cedex
Code postal: 86020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 549607919📞
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr📧
Fax: +33 549606809 📠
URL: http://www.poitiers.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2022/S 202-575410 (2022-10-14)