la présente consultation concerne les travaux de construction d'une station d'épuration de capacité 8 500 EH et de son réseau de transfert des effluents (refoulement) à Saint-Laurent-Nouan (41220) dont le détail des prestations est décrit aux CCTP
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-04-11.
L'appel d'offres a été publié le 2022-03-09.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2022-03-09) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: cc du grand chambord
Numéro d'enregistrement national: 24410079800218
Adresse postale: 22 avenue de la Sablière
Commune postale: Bracieux
Code postal: 41250
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: M. le président, Gilles CLEMENT
Téléphone: +33 254465380📞
Courrier électronique: contact@grandchambord.fr📧
Fax: +33 254465381 📠
Région: Loir-et-Cher🏙️
URL: https://www.grandchambord.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr🌏 Communication
L'accès aux documents d'appel d'offres est restreint
URL des documents: https://www.marches-securises.fr🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: service Commande Publique
Adresse postale: 22 avenue de la Sablière
Commune postale: Bracieux
Code postal: 41250
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Alicia LEFEBVRE
Téléphone: +33 254465392📞
Courrier électronique: alicia.lefebvre@grandchambord.fr📧
Région: Loir-et-Cher🏙️
URL: https://www.grandchambord.fr🌏 Communication
URL de participation: https://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“construction de la station d'épuration de Saint Laurent Nouan et du réseau de transfert associé”
Produits/services: Station de traitement des eaux usées📦
Brève description:
“la présente consultation concerne les travaux de construction d'une station d'épuration de capacité 8 500 EH et de son réseau de transfert des effluents...”
Brève description
la présente consultation concerne les travaux de construction d'une station d'épuration de capacité 8 500 EH et de son réseau de transfert des effluents (refoulement) à Saint-Laurent-Nouan (41220) dont le détail des prestations est décrit aux CCTP
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: construction de la STEP
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Station de traitement des eaux usées📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de stations d'épuration📦
Lieu d'exécution: Loir-et-Cher🏙️
Description du marché:
“construction de la STEP de Saint-Laurent-Nouan d'une capacité nominale de 8500 Eh.Les travaux attendus dans le cadre du lot no1 sont notamment : - la...”
Description du marché
construction de la STEP de Saint-Laurent-Nouan d'une capacité nominale de 8500 Eh.Les travaux attendus dans le cadre du lot no1 sont notamment : - la démolition des STEP de Nouan et de Saint-Germain; - la réhabilitation des PR de Nouan et de Saint-Germain; - la réhabilitation des silos à boues en bassin tampon.Le détail des travaux attendus dans le cadre du lot no1 est indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières relatif au lot no1 - phase candidature
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 4 440 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“les prestations supplémentaires éventuelles sont des prestations venant en complément à l'offre de l'entrepreneur susceptibles d'être retenues par l'entité...”
Description des options
les prestations supplémentaires éventuelles sont des prestations venant en complément à l'offre de l'entrepreneur susceptibles d'être retenues par l'entité adjudicatrice avant conclusion du marché. - pose de panneaux photovoltaïque sur la toiture du hangar à boues
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“le délai d'exécution plafond des travaux du lot no1 est de 18 mois (période de préparation de chantier de 3 mois incluse). Les exigences minimales relatives...”
Informations complémentaires
le délai d'exécution plafond des travaux du lot no1 est de 18 mois (période de préparation de chantier de 3 mois incluse). Les exigences minimales relatives aux variantes sont indiquées dans le Règlement de la Consultation
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: création du réseau de transfert des effluents
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de canalisations d'eaux usées📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées📦
Description du marché:
“les travaux attendus dans le cadre du lot no2 sont notamment : - la création d'un réseau de transfert depuis le PR Nouan STEP vers la nouvelle unité de...”
Description du marché
les travaux attendus dans le cadre du lot no2 sont notamment : - la création d'un réseau de transfert depuis le PR Nouan STEP vers la nouvelle unité de traitement; - la création d'un réseau de transfert depuis le bassin tampon de Saint-Germain vers la nouvelle unité de traitement.Le détail des travaux attendus dans le cadre du lot no2 est indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières relatif au lot no2 - phase candidature
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 895 000 💰
Description
Durée de l'accord: 12
Informations complémentaires:
“le délai d'exécution plafond pour les travaux du lot no2 est de 12 mois (période de préparation de chantier incluse)”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: se référer au Règlement de la Consultation (Rc)
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: se référer au Règlement de la Consultation (Rc)
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: se référer au Règlement de la Consultation (Rc)
Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères: se référer au Règlement de la Consultation (Rc)
Dépôts et garanties exigés:
“les cautionnements et garanties exigés seront indiqués dans les documents du Dossier de Consultation des Entreprises qui sera à mis à disposition ultérieurement”
Dépôts et garanties exigés
les cautionnements et garanties exigés seront indiqués dans les documents du Dossier de Consultation des Entreprises qui sera à mis à disposition ultérieurement
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“financement par le budget assainissement de la Communauté de communes du Grand Chambord. Paiement sous 30 jours”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: groupement solidaire ou groupement conjoint avec solidarité du mandataire
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-04-11
12:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2022-05-09 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“la procédure mise en oeuvre par la CCGC est une procédure formalisée régie par les articles L.2124-3 et R. 2124-3 à R.2124-4 du Code de la commande...”
la procédure mise en oeuvre par la CCGC est une procédure formalisée régie par les articles L.2124-3 et R. 2124-3 à R.2124-4 du Code de la commande publique. La consultation se déroulera en deux phases : une première phase candidature avec remise d'un dossier de candidature (les éléments à remettre sont détaillés dans le Règlement de la Consultation / présent avis), et une seconde phase offre (cette phase sera lancée à l'issue de la phase de candidature). La CCGC a fait le choix de ne pas limiter le nombre de candidat admis à déposer une offre. La date limite de réception des demandes de participation fixée au point Iv.2.2 du présent avis correspond à la date limite de remise des dossiers de candidatures. Durant la phase offre, des négociations seront engagées librement par l'entité adjudicatrice, selon les modalités qui sont définies dans le règlement de la consultation (Rc). Néanmoins, la CCGC se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales. Dans le cas où la CCGC engagerait des négociations, ces négociations pourront donner lieu à la remise d'offres intermédiaires. Les négociations se feront sous la forme d'auditions pour le lot no1 et par écrit pour le lot no1 et lot no2. Les modalités de négociation seront arrêtées par la CCGC. Nul opérateur ne peut participer à plusieurs candidatures et ce qu'elle que soit sa qualité (candidat unique, membre d'un ou de plusieurs groupement). La ou les candidature(s) qui contreviendraient à cette règle, qu'elle émane d'un candidat individuel ou d'un groupement ne pourra pas être prise en compte et ne pourra en aucun cas être admise à déposer une offre. Les candidats doivent donc s'assurer de l'exclusivité des membres de leur groupement ou des opérateurs sur lesquels ils s'appuient. Les fusions totales ou partielles des candidats admis à déposer une offre ne sont pas autorisées.Une visite sera obligatoire dans le cadre des travaux concernant le lot no1
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif d'orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr📧
Fax: +33 238538516 📠
URL: http://orleans.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif d'orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr📧
Fax: +33 238538516 📠
URL: http://orleans.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2022/S 051-133865 (2022-03-09)
Avis d'attribution de marché (2023-03-09) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: https://www.grandchambord.fr/
Personne de contact: M. Gilles CLEMENT, le président
Adresse du profil d'acheteur: https://marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“construction de la station d'épuration à Saint-Laurent-Nouan et du réseau de transfert associé
2022-06”
Brève description:
“le présent avis d'attribution concerne les travaux de construction d'une station d'épuration de capacité 8500 EH et de son réseau de transfert des effluents...”
Brève description
le présent avis d'attribution concerne les travaux de construction d'une station d'épuration de capacité 8500 EH et de son réseau de transfert des effluents (refoulement) à Saint-Laurent-Nouan (41220) dont le détail des prestations était décrit dans les Cahier des Clauses Techniques Particulières (Cctp).
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 4778938.05 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: construction de la station d'épuration
Description
Site principal ou lieu d'exécution: saint-Laurent-Nouan (41220)
Description du marché:
“construction de la STEP de Saint-Laurent-Nouan d'une capacité nominale de 8500 EH. Les travaux confiés dans le cadre du lot 1 sont notamment la démolition...”
Description du marché
construction de la STEP de Saint-Laurent-Nouan d'une capacité nominale de 8500 EH. Les travaux confiés dans le cadre du lot 1 sont notamment la démolition des stations d'épurations de Nouan et de Saint Germain, la réhabilitation des postes de refoulement de Nouan et de Saint-Germain, la réhabilitation de silos à boues en bassin tampons.
L'Ensemble des travaux attendus dans le cadre du lot no1 était donné dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Pertinence du planning prévisionnel d'execution
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 35
Informations sur les options
Description des options:
“pse no1 : Pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture du hangar à boues
Pse no2 : Fermeture et désodorisation du hangar à boues” Description
Informations complémentaires:
“le délai d'execution plafond du lot no1 est de 18 mois ( période de préparation de travaux de 3 mois incluse). Les exigences minimales relatives aux...”
Informations complémentaires
le délai d'execution plafond du lot no1 est de 18 mois ( période de préparation de travaux de 3 mois incluse). Les exigences minimales relatives aux variantes étaient détaillées dans le Règlement de la Consultation.
Afficher plus
Description du marché:
“les travaux confiés dans le cadre du lot no2 sont notamment les suivants : la création d'un réseau de transfert des effluents depuis le poste de refoulement...”
Description du marché
les travaux confiés dans le cadre du lot no2 sont notamment les suivants : la création d'un réseau de transfert des effluents depuis le poste de refoulement Nouan STEP vers une nouvelle unité de traitement, la création du réseau de transfert depuis le basin tampon de Saint-Germain vers la nouvelle unité de traitement. L'Ensemble des travaux attendus dans le cadre du lot no2 était donné dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“le délai plafond d'exécution du lot no2 était de 12 mois (période de préparation de chantier de 1 mois incluse).
Le lot no2 n'était pas ouvert aux variantes.”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 051-133865
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2022-06
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: construction de la STEP
Date de conclusion du contrat: 2023-01-09 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: wangner assainissement
Numéro d'enregistrement national: 31728745600030
Adresse postale: 2 rue pablo picasso
Commune postale: Magny-les-Hameaux
Code postal: 78114
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130521120📞
Région: Yvelines 🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: systeme wolf
Numéro d'enregistrement national: 30146705600026
Adresse postale: 5 rue de Penthièvre
Commune postale: Plancoet
Code postal: 22130
Téléphone: +33 296841569📞
Région: Bretagne🏙️
Le contractant est une PME
Nom: venturini
Numéro d'enregistrement national: 32548029100021
Adresse postale: 30 rue lamouroux
Commune postale: Agen
Code postal: 47000
Région: Lot-et-Garonne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 4 046 888 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: création d réseau de transfert des effluents
Date de conclusion du contrat: 2023-03-06 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: dehe centre val de loire
Numéro d'enregistrement national: 81002452100025
Adresse postale: 116 rue george melies
Commune postale: Vineuil
Code postal: 41350
Téléphone: +33 254439437📞
Région: Loir-et-Cher🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 732050.05 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Commune postale: Orleans
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: tribunal Administratif d'orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orleans
Code postal: 45000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Commune postale: Orleans
Source: OJS 2023/S 052-152370 (2023-03-09)