223146 - mpgp relatif à la conception, la réalisation et la maintenance de la médiathèque Simone de Beauvoir à Romans-Sur-Isère | Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Date	Document
2022-09-16	Avis de marché
2022-09-30	Informations complémentaires
2023-12-11	Avis d'attribution de marché
2024-11-25	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2022-09-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bibliothèques multimédia
Numéro de référence: 223146
Brève description:

marché public global de performance, passé selon une procédure avec négociation (formalisée).La présente consultation concerne la déconstruction de tous les niveaux en super-structure (Rdc galerie marchande désaffectée, 1ier étage et 2ème étage du tribunal de commerce) du bâtiment accueillant aujourd'hui la médiathèque Simone de Beauvoir sur l'ensemble du premier étage, et la conception, la réalisation et la maintenance d'un nouveau bâtiment accueillant exclusivement la médiathèque tout en conservant les niveaux de stationnement existants.L'enveloppe travaux est de 7 314 000 euro(s) Ht (valeur septembre 2022).Le délai d'exécution de la partie maintenance est de 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le marché pourra être reconduit une fois pour une durée de 3 ans pour la partie maintenance

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bibliothèques multimédia 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Drôme 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: valence romans sud rhone-alpes
Adresse postale: 1, Place Jacques Brel
Code postal: 26000
Commune postale: Valence
Contact
Adresse Internet: http://www.valenceromansagglo.fr/ 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
URL des documents: http://marches-publics.valenceromansagglo.fr 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.valenceromansagglo.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-09-16 📅
Date limite de soumission: 2022-10-19 📅
Date de publication: 2022-09-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 182-513777
Numéro JO-S: 182
Informations complémentaires

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.valenceromansagglo.fr -Les candidats devront obligatoirement justifier des compétences suivantes :- constructeur- architecture- structure- fluides thermique / cvc- fluides Cfo / Cfa et SSI- economiste de la construction- qualité environnementale des bâtiments (Qeb)- acoustique- mainteneurNombre de candidats admis à participer à la phase offre : 3 sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures recevables.Critères d'analyse des candidatures pour limitation du nombre de candidats :- critère 1 - qualité des références (études, travaux et maintenance) présentées de complexité équivalente au regard de l'opération envisagée (50%)sous-critère 1-1 : Références études : 20 %Sous-Critère 1-2 : Références travaux : 20 %Sous-Critère 1-3 : Références maintenance : 10 %- critère 2 - qualité et pertinence de la composition de l'équipe (rôles et prérogatives de chaque membre au sein du groupement, degré d'expérience et qualifications de l'équipe proposée pour le projet)(50%)la transmission, aux candidats retenus, du dossier de consultation pour la phase "Offre" est prévue au mois de novembre 2022.Une prime sera versée aux soumissionnaires ayant remis une offre conformes au règlement de la consultation en phase " offre ". Cette prime s'élèvera à 80 000 euro(s) HT, soit 96 000 euro(s) (T.T.C.) (conditions au règlement de la consultation).Une variante additionnelle sera exigée : souscription d'une assurance Tous Risques Chantier (Trc). Les variantes à l'initiative des candidats sont interdites

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 8 814 000 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 8 814 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 88 mois
Description des renouvellements:

la consultation comporte une reconduction de trois ans pour la partie "Maintenance"

Description des options:

recours possible au marché de prestations similaires.Tranche optionnelle : souscription pour le compte du maître d'ouvrage d'une assurance dommages-ouvrage. Délai d'affermissement : 12 mois

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: médiathèque Simone de Beauvoir 26100 - romans sur Isère

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: énoncée dans le Rc
Situation économique et financière: énoncée dans le Rc
Capacité technique et professionnelle: énoncée dans le Rc
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: énoncée dans le Rc

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 8 mois

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20006878100166
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.valenceromansagglo.fr 🌏
URL des documents: http://marches-publics.valenceromansagglo.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476422269 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 182-513777 (2022-09-16)

Informations complémentaires (2022-09-30)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services divers d'entretien et de réparation 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-09-30 📅
Date de publication: 2022-10-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 192-542738
Se réfère à l'avis: 2022/S 182-513777
Numéro JO-S: 192
Source: OJS 2022/S 192-542738 (2022-09-30)

Avis d'attribution de marché (2023-12-11)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

marché public global de performance, passé selon une procédure avec négociation (formalisée).La présente consultation concerne la déconstruction de tous les niveaux en super-structure (Rdc galerie marchande désaffectée, 1ier étage et 2ème étage du tribunal de commerce) du bâtiment accueillant aujourd'hui la médiathèque Simone de Beauvoir sur l'ensemble du premier étage, et la conception, la réalisation et la maintenance d'un nouveau bâtiment accueillant exclusivement la médiathèque tout en conservant les niveaux de stationnement existants, ainsi que le relogement provisoire durant les travaux.L'enveloppe travaux est de 7 314 000 euro(s) Ht (valeur septembre 2022).Le délai d'exécution de la partie maintenance est de 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le marché pourra être reconduit une fois pour une durée de 3 ans pour la partie maintenance

Valeur totale du marché: 13455921.60 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-12-11 📅
Date de publication: 2023-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 242-760405
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires

les co-traitants sont les suivants : Moon Safari, 69007 Lyon ; Quadri +, 69120 Vaulx En Velin ; Ecometris, 69004 Lyon ; Orfea Acoustique, 26000 Valence ; Engie Energie Services, 42390 Villars ; Id3 Process, 42000 St Etienne.En plus du montant indiqué, le marché comporte :- une variante additionnelle (assurance Trc) a été retenue d'un montant de 32 399,63 euro(s) (T.T.C.).- Une tranche optionnelle (assurance dommages-ouvrage) d'un montant de 103 688,80 euro(s) (T.T.C.)

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: médiathèque Simone de Beauvoir 26100 Romans sur Isère

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-12-07 📅
Nom: berthouly Construction
Adresse postale: 18 Rue De Dion Bouton
Commune postale: Montelimar
Code postal: 26200
Pays: France 🇫🇷
Drôme 🏙️
Valeur totale du marché: 13455921.60 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Source: OJS 2023/S 242-760405 (2023-12-11)

Avis d'attribution de marché (2024-11-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: 223146 - mpgp relatif à la conception, la réalisation et la maintenance de la médiathèque Simone de Beauvoir à Romans-Sur-Isère
Numéro de référence: 223146
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de bibliothèques multimédia 📦
Valeur totale du marché (hors TVA): 13455921.6 EUR 💰
Description
Description du marché:

marché public global de performance, passé selon une procédure avec négociation (formalisée).La présente consultation concerne la déconstruction de tous les niveaux en super-structure (Rdc galerie marchande désaffectée, 1ier étage et 2ème étage du tribunal de commerce) du bâtiment accueillant aujourd'hui la médiathèque Simone de Beauvoir sur l'ensemble du premier étage, et la conception, la réalisation et la maintenance d'un nouveau bâtiment accueillant exclusivement la médiathèque tout en conservant les niveaux de stationnement existants, ainsi que le relogement provisoire durant les travaux.L'enveloppe travaux est de 7 314 000 euro(s) Ht (valeur septembre 2022).Le délai d'exécution de la partie maintenance est de 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le marché pourra être reconduit une fois pour une durée de 3 ans pour la partie maintenance

Produits/services supplémentaires:

Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 📦

Services divers d'entretien et de réparation 📦

Travaux de démolition 📦

Travaux de désamiantage 📦

Informations sur les options
Options ✅
Description des options:

recours possible au marché de prestations similaires.Tranche optionnelle : souscription pour le compte du maître d'ouvrage d'une assurance dommages-ouvrage. Délai d'affermissement : 12 mois

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000

Procédure
Type de procédure
Base juridique: Directive 2014/24/UE

Attribution du marché
Numéro d'identification du lot: LOT-0000
Numéro de contrat: 2023223146l00
Date de conclusion du contrat: 2023-12-07 📅
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 13455921.6 EUR 💰
Identifiant de l’offre: 233146
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité ✅
Nom et adresse du contractant
Nom: berthouly Construction
Numéro d'enregistrement national: 200 068 781 00166
Adresse postale: 1 Place Jacques Brel
Code postal: 26000
Commune postale: Valence
Région: Drôme 🏙️
Pays: France 🇫🇷

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: valence romans sud rhone-alpes
Numéro d'enregistrement national: 20006878100166
Adresse postale: 1, Place Jacques Brel
Code postal: 26000
Commune postale: Valence
Région: Drôme 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marches@valenceromansagglo.fr 📧
Téléphone: 04 75 81 30 30 📞
URL: http://www.valenceromansagglo.fr/ 🌏

Informations complémentaires
Informations complémentaires

les co-traitants sont les suivants : Moon Safari, 69007 Lyon ; Quadri +, 69120 Vaulx En Velin ; Ecometris, 69004 Lyon ; Orfea Acoustique, 26000 Valence ; Engie Energie Services, 42390 Villars ; Id3 Process, 42000 St Etienne.En plus du montant indiqué, le marché comporte :- une variante additionnelle (assurance Trc) a été retenue d'un montant de 32 399,63 euro(s) (T.T.C.).- Une tranche optionnelle (assurance dommages-ouvrage) d'un montant de 103 688,80 euro(s) (T.T.C.)

Organe de révision
Nom: Berthouly construction
Numéro d'enregistrement national: 20 940 174 00057
Adresse postale: 18 Rue de Dion Bouton
Code postal: 26200
Commune postale: Montélimar
Région: Drôme 🏙️
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision

Changements
Autres informations complémentaires
Travaux supplémentaire devenus nécessaires
Principale raison du changement: Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: ORG-0002
Nouvelle valeur
Texte:

Prestations supplémentaires pour l'aménagement de la cour extérieure (relogement) et le faux plafond de la salle de lecture.

Source: OJS 2024/S 230-719453 (2024-11-25)