marché public global de performance, passé selon une procédure avec négociation (formalisée).La présente consultation concerne la déconstruction de tous les niveaux en super-structure (Rdc galerie marchande désaffectée, 1ier étage et 2ème étage du tribunal de commerce) du bâtiment accueillant aujourd'hui la médiathèque Simone de Beauvoir sur l'ensemble du premier étage, et la conception, la réalisation et la maintenance d'un nouveau bâtiment accueillant exclusivement la médiathèque tout en conservant les niveaux de stationnement existants.L'enveloppe travaux est de 7 314 000 euro(s) Ht (valeur septembre 2022).Le délai d'exécution de la partie maintenance est de 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le marché pourra être reconduit une fois pour une durée de 3 ans pour la partie maintenance
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-10-19.
L'appel d'offres a été publié le 2022-09-16.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“223146 - mpgp relatif à la conception, la réalisation et la maintenance de la médiathèque Simone de Beauvoir à Romans-Sur-Isère
223146”
Produits/services: Travaux de construction de bibliothèques multimédia📦
Brève description:
“marché public global de performance, passé selon une procédure avec négociation (formalisée).La présente consultation concerne la déconstruction de tous les...”
Brève description
marché public global de performance, passé selon une procédure avec négociation (formalisée).La présente consultation concerne la déconstruction de tous les niveaux en super-structure (Rdc galerie marchande désaffectée, 1ier étage et 2ème étage du tribunal de commerce) du bâtiment accueillant aujourd'hui la médiathèque Simone de Beauvoir sur l'ensemble du premier étage, et la conception, la réalisation et la maintenance d'un nouveau bâtiment accueillant exclusivement la médiathèque tout en conservant les niveaux de stationnement existants.L'enveloppe travaux est de 7 314 000 euro(s) Ht (valeur septembre 2022).Le délai d'exécution de la partie maintenance est de 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le marché pourra être reconduit une fois pour une durée de 3 ans pour la partie maintenance
marché public global de performance, passé selon une procédure avec négociation (formalisée).La présente consultation concerne la déconstruction de tous les niveaux en super-structure (Rdc galerie marchande désaffectée, 1ier étage et 2ème étage du tribunal de commerce) du bâtiment accueillant aujourd'hui la médiathèque Simone de Beauvoir sur l'ensemble du premier étage, et la conception, la réalisation et la maintenance d'un nouveau bâtiment accueillant exclusivement la médiathèque tout en conservant les niveaux de stationnement existants.L'enveloppe travaux est de 7 314 000 euro(s) Ht (valeur septembre 2022).Le délai d'exécution de la partie maintenance est de 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le marché pourra être reconduit une fois pour une durée de 3 ans pour la partie maintenance
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 8 814 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 88
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“la consultation comporte une reconduction de trois ans pour la partie "Maintenance"” Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“recours possible au marché de prestations similaires.Tranche optionnelle : souscription pour le compte du maître d'ouvrage d'une assurance dommages-ouvrage....”
Description des options
recours possible au marché de prestations similaires.Tranche optionnelle : souscription pour le compte du maître d'ouvrage d'une assurance dommages-ouvrage. Délai d'affermissement : 12 mois
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: énoncée dans le Rc
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: énoncée dans le Rc
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: énoncée dans le Rc
Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles): énoncée dans le Rc
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-10-19
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.valenceromansagglo.fr -Les candidats devront obligatoirement justifier des compétences suivantes :- constructeur- architecture- structure- fluides thermique / cvc- fluides Cfo / Cfa et SSI- economiste de la construction- qualité environnementale des bâtiments (Qeb)- acoustique- mainteneurNombre de candidats admis à participer à la phase offre : 3 sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures recevables.Critères d'analyse des candidatures pour limitation du nombre de candidats :- critère 1 - qualité des références (études, travaux et maintenance) présentées de complexité équivalente au regard de l'opération envisagée (50%)sous-critère 1-1 : Références études : 20 %Sous-Critère 1-2 : Références travaux : 20 %Sous-Critère 1-3 : Références maintenance : 10 %- critère 2 - qualité et pertinence de la composition de l'équipe (rôles et prérogatives de chaque membre au sein du groupement, degré d'expérience et qualifications de l'équipe proposée pour le projet)(50%)la transmission, aux candidats retenus, du dossier de consultation pour la phase "Offre" est prévue au mois de novembre 2022.Une prime sera versée aux soumissionnaires ayant remis une offre conformes au règlement de la consultation en phase " offre ". Cette prime s'élèvera à 80 000 euro(s) HT, soit 96 000 euro(s) (T.T.C.) (conditions au règlement de la consultation).Une variante additionnelle sera exigée : souscription d'une assurance Tous Risques Chantier (Trc). Les variantes à l'initiative des candidats sont interdites
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476422269 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476422269 📠
Source: OJS 2022/S 182-513777 (2022-09-16)
Informations complémentaires (2022-09-30)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2022/S 182-513777
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3
Ancienne valeur
Texte:
“les candidats devront obligatoirement justifier des compétences suivantes :-constructeur- architecture- structure- fluides thermique / cvc- fluides Cfo /...”
Texte
les candidats devront obligatoirement justifier des compétences suivantes :-constructeur- architecture- structure- fluides thermique / cvc- fluides Cfo / Cfa et Ssi- economiste de la construction- qualité environnementale des bâtiments(qeb)- acoustique- mainteneur
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“les candidats devront obligatoirement justifier des compétences suivantes :-constructeur- architecture- structure- fluides thermique / cvc- fluides Cfo /...”
Texte
les candidats devront obligatoirement justifier des compétences suivantes :-constructeur- architecture- structure- fluides thermique / cvc- fluides Cfo / Cfa et Ssi- economiste de la construction- qualité environnementale des bâtiments(qeb)- acoustique- mainteneur - moe Amiante
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 192-542738 (2022-09-30)
Avis d'attribution de marché (2023-12-11) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“marché public global de performance, passé selon une procédure avec négociation (formalisée).La présente consultation concerne la déconstruction de tous les...”
Brève description
marché public global de performance, passé selon une procédure avec négociation (formalisée).La présente consultation concerne la déconstruction de tous les niveaux en super-structure (Rdc galerie marchande désaffectée, 1ier étage et 2ème étage du tribunal de commerce) du bâtiment accueillant aujourd'hui la médiathèque Simone de Beauvoir sur l'ensemble du premier étage, et la conception, la réalisation et la maintenance d'un nouveau bâtiment accueillant exclusivement la médiathèque tout en conservant les niveaux de stationnement existants, ainsi que le relogement provisoire durant les travaux.L'enveloppe travaux est de 7 314 000 euro(s) Ht (valeur septembre 2022).Le délai d'exécution de la partie maintenance est de 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le marché pourra être reconduit une fois pour une durée de 3 ans pour la partie maintenance
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 13455921.60 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: médiathèque Simone de Beauvoir 26100 Romans sur Isère
Description du marché:
“marché public global de performance, passé selon une procédure avec négociation (formalisée).La présente consultation concerne la déconstruction de tous les...”
Description du marché
marché public global de performance, passé selon une procédure avec négociation (formalisée).La présente consultation concerne la déconstruction de tous les niveaux en super-structure (Rdc galerie marchande désaffectée, 1ier étage et 2ème étage du tribunal de commerce) du bâtiment accueillant aujourd'hui la médiathèque Simone de Beauvoir sur l'ensemble du premier étage, et la conception, la réalisation et la maintenance d'un nouveau bâtiment accueillant exclusivement la médiathèque tout en conservant les niveaux de stationnement existants, ainsi que le relogement provisoire durant les travaux.L'enveloppe travaux est de 7 314 000 euro(s) Ht (valeur septembre 2022).Le délai d'exécution de la partie maintenance est de 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le marché pourra être reconduit une fois pour une durée de 3 ans pour la partie maintenance
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de coût (nom):
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Critère de coût (pondération): 1
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 182-513777
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2023223146l00
Date de conclusion du contrat: 2023-12-07 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: berthouly Construction
Adresse postale: 18 Rue De Dion Bouton
Commune postale: Montelimar
Code postal: 26200
Pays: France 🇫🇷
Région: Drôme🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 13455921.60 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
“les co-traitants sont les suivants : Moon Safari, 69007 Lyon ; Quadri +, 69120 Vaulx En Velin ; Ecometris, 69004 Lyon ; Orfea Acoustique, 26000 Valence ;...”
les co-traitants sont les suivants : Moon Safari, 69007 Lyon ; Quadri +, 69120 Vaulx En Velin ; Ecometris, 69004 Lyon ; Orfea Acoustique, 26000 Valence ; Engie Energie Services, 42390 Villars ; Id3 Process, 42000 St Etienne.En plus du montant indiqué, le marché comporte :- une variante additionnelle (assurance Trc) a été retenue d'un montant de 32 399,63 euro(s) (T.T.C.).- Une tranche optionnelle (assurance dommages-ouvrage) d'un montant de 103 688,80 euro(s) (T.T.C.)
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 242-760405 (2023-12-11)