2022-20 Marché de travaux conception-réalisation pour la restructuration et la réhabilitation lourde de la résidence Alphonse Mas

Bourg Habitat

Marché de travaux conception-réalisation pour la restructuration et réhabilitation lourde de 96 logements en site occupé de la résidence Alphonse Mas, la démolition de la salle de quartier et l'éventuelle démolition de 30 garages

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-09-14. L'appel d'offres a été publié le 2022-07-13.

Qui ?

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics
Date Document
2022-07-13 Avis de marché
Avis de marché (2022-07-13)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Bourg Habitat
Adresse postale: 16 avenue Maginot CS 31001
Commune postale: Bourg en bresse cedex
Code postal: 01009
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: pole.juridique@bourg-habitat.com 📧
Région: Ain 🏙️
URL: http://www.bourg-habitat.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_zP1moWoAHq 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autres acheteurs

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“2022-20 Marché de travaux conception-réalisation pour la restructuration et la réhabilitation lourde de la résidence Alphonse Mas 2022-20”
Produits/services: Travaux de construction 📦
Brève description:
“Marché de travaux conception-réalisation pour la restructuration et réhabilitation lourde de 96 logements en site occupé de la résidence Alphonse Mas, la...”    Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 9 900 000 💰

1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution: Ain 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Bourg en bresse
Description du marché:
“Conception réalisation pour la restructuration et la réhabilitation lourde de la résidence Alphonse Mas”
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée de l'accord
Date de début: 2023-06-30 📅
Date de fin: 2026-12-31 📅
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés

Procédure
Type de procédure
Dialogue compétitif
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-09-14 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de lyon
Adresse postale: 184 RUE DUGUESCLIN
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 487635000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
URL: http://Lyon.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de lyon
Adresse postale: 184 RUE DUGUESCLIN
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 487635000 📞
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Référé précontractuel (art. L551-1-1 et suivants du code de la justice administrative), référé contractuel (art. L551-13 et suivants du même code) et...”    Afficher plus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de lyon
Adresse postale: 184 RUE DUGUESCLIN
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2022/S 136-387954 (2022-07-13)
Recherches connexes 🔍