Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2021soa217 - rd613 - déviation Bellengreville/Vimont - construction d'une passerelle piétons / vélos”
Produits/services: Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques d'ouvrage📦
Brève description:
“2021soa217 - rd613 - déviation Bellengreville/Vimont - construction d'une passerelle piétons / vélos” Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: ouvrage et terrassement
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques d'ouvrage📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: bellengreville/Vimont
Description du marché:
“- Travaux préparatoires (installation de chantier, signalisation, études etc....);- terrassements (appuis, remblais techniques). Une partie des rampes sera...”
Description du marché
- Travaux préparatoires (installation de chantier, signalisation, études etc....);- terrassements (appuis, remblais techniques). Une partie des rampes sera réalisée (concerne que les remblais techniques) avec une pente de 10 pourcents pour laisser l'accès aux culées et la passerelle une fois mise en place. Les rampes auront une hauteur de 7 m afin de permettre le franchissement de la future RD 613 en 2 x 2 voies.La rampe côté est reprendra une partie de l'ancien tracé de la RD 41 déjà dévoyée.La finition des rampes (terrassement pente inférieur à 4 pourcents et enrobé, glissière bois, aménagement paysager...) sera réalisée dans le lot 2 du présent marché.- Structure métallique et peinture anti-corrosion;- gruttage structure métallique;- dalles béton préfabriquées;- génie civil des appuis;- équipements divers (appareils d'appuis, garde-corps architecturé);- drainage et assainissement;- protection sur toute la périphérie de la pile par coffrage bois type "Clayage",- épreuves de chargement
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 6
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“la durée de la période de préparation est fixée à 2 mois à compter de l'ordre de service.La durée du délai d'exécution est fixée à 3,5 mois à compter de...”
Informations complémentaires
la durée de la période de préparation est fixée à 2 mois à compter de l'ordre de service.La durée du délai d'exécution est fixée à 3,5 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations.Les candidats pourront présenter une variante libre en complément de leur offre de base dans les conditions prévues à l'article 2.4 du règlement de la consultation
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: terrassements, voirie, réseaux divers
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes📦
Site principal ou lieu d'exécution: bellengreville Vimont
Description du marché:
“le lot 2 est réparti en deux phases non consécutives. - la phase 1 consiste en la réalisation des travaux préparatoires à la construction de de la...”
Description du marché
le lot 2 est réparti en deux phases non consécutives. - la phase 1 consiste en la réalisation des travaux préparatoires à la construction de de la passerelle du lot 1.la durée des travaux de la phase 1 est d'un mois. A l'issue, elle fera l'objet d'un ordre de service d'interruption.L'interruption des travaux est estimée à trois mois, elle pourra varier en fonction de l'avancement des travaux du Lot 1. - la phase 2 consiste en :- la construction de la voie douce pour raccorder la passerelle réalisée par le lot 1, - la modification du raccordement de la RD 41- la réfection de la couche de roulement de la RD 613 entre le giratoire de Vimont et celui d'argence.a titre indicatif, la durée des travaux de la phase 2 est de deux mois, elle fera l'objet d'un OS de démarrage.L'interruption des travaux est estimée à trois mois elle pourra varier en fonction de l'avancement des travaux du Lot 1
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80
Description
Durée de l'accord: 4
Informations complémentaires:
“la durée de la période de préparation est fixée à 1 mois à compter de l'ordre de service.La durée du délai d'exécution est fixée à 3 mois à compter de...”
Informations complémentaires
la durée de la période de préparation est fixée à 1 mois à compter de l'ordre de service.La durée du délai d'exécution est fixée à 3 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“redressement judiciaire : - le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;o Déclaration sur l'honneur : -...”
Liste et brève description des conditions
redressement judiciaire : - le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;o Déclaration sur l'honneur : - le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de la commande publique ;o Engagement : - le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement ;o Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : - pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique ;o Formulaire Dc1 ou équivalent : Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitantso Formulaire Dc2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: une clause d'insertion de 105 heures minimum est prévue pour le lot 1
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-02-14
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2022-02-15
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): caen
“une visite des lieux devra être effectuée par les candidats. Conformément au règlement de la consultation, cette visite donnera lieu à la production d'un...”
une visite des lieux devra être effectuée par les candidats. Conformément au règlement de la consultation, cette visite donnera lieu à la production d'un reportage photographique transmis avec l'offre
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :a) Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :- référé précontractuel...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :a) Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :- référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,- référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché,- recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat : délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.b) Service auprès duquel des renseignements peuvent être demandés :Conseil départemental du CalvadosService juridiquebp 2052014035 CAEN cedex 1tel 02.31.57.10.48fax 02.31.57.10.39c) Le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique Télérecours-Citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2022/S 005-005462 (2022-01-03)
Informations complémentaires (2022-02-10) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Personne de contact: DGA Aménagement et Environnement
URL: http://www.marches-securises.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2022/S 005-005462
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Ancienne valeur
Date: 2022-02-15 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-03-01 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Ancienne valeur
Date: 2022-02-14 📅
L'heure: 16:30
Nouvelle valeur
Date: 2022-02-28 📅
L'heure: 16:30
Source: OJS 2022/S 032-081173 (2022-02-10)
Avis d'attribution de marché (2023-01-24) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Courrier électronique: corinne.audiger@calvados.fr📧
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 1 150 618 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 005-005462
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 441
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: lot 1 : OUVRAGE et TERRASSEMENTS
Date de conclusion du contrat: 2022-05-12 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: vauban gc
Adresse postale: 611 Rue Paul Boucherot
Commune postale: Ifs
Code postal: 14123
Pays: France 🇫🇷
Région: Calvados 🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: sa accma entrprise
Adresse postale: zi Saint Andoche Boulevard de l'industrie
Commune postale: Autun
Code postal: 71400
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 581 910 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro de contrat: 442
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: lot 2 terrassements, voirie, réseaux divers
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: sa toffolutti
Adresse postale: 2 Rue Rembrandt Bugatti
Commune postale: Moult Chicheboville
Code postal: 14370
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 568 708 💰
Source: OJS 2023/S 020-052339 (2023-01-24)