Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de rénovation énergétique et la mise en sécurité — UFR Mathématiques et Informatique de Strasbourg
DCI2021396”
Produits/services: Poses de portes et de fenêtres📦
Brève description:
“Travaux de rénovation énergétique et la mise en sécurité — UFR Mathématiques et Informatique de Strasbourg — 19 lots.” Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Désamiantage
Titre
Numéro d'identification du lot: 02
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Lieu d'exécution: Alsace🏙️
Description du marché:
“Réalisation des plans de retrait. Dépose complète et évacuation, comme déchets amiantés: — des menuiseries extérieures, des châssis et/ou EM vitrés;
— de...”
Description du marché
Réalisation des plans de retrait. Dépose complète et évacuation, comme déchets amiantés: — des menuiseries extérieures, des châssis et/ou EM vitrés;
— de revêtements de sols;
— de conduits, canalisations et équipements divers.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 17
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Démolitions - gros œuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 03
Description
Lieu d'exécution: Bas-Rhin🏙️
Description du marché:
“Installation de chantier à la charge du présent lot. Réalisation des renforcements de structures, en sous-œuvre, par injections de résine expansive....”
Description du marché
Installation de chantier à la charge du présent lot. Réalisation des renforcements de structures, en sous-œuvre, par injections de résine expansive. Réalisation d'un noyau de contreventement en BA et renforcement de planchers. Travaux de démolitions, percements, reprises, modifications et transformations de structure. Reconstitution de dalles en béton armé et création de rampes extérieures en béton. Reprises en sous-œuvre lourdes. Percements de trémies. Pose de renforts en plats carbone. Traitement curatif des bétons de façades. Réalisation des travaux de charpente métallique pour l'extension du niveau R+4.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Échafaudage
Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'échafaudages📦
Lieu d'exécution: Grand Est🏙️
Description du marché: Fourniture et pose d'échafaudages extérieurs (4 500 m) et intérieurs (200 m).
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 05
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché:
“Dépose des complexes d'étanchéité existants pour remplacement par un complexe d'étanchéité auto protégée ou protection lourde + isolation (700 m)....”
Description du marché
Dépose des complexes d'étanchéité existants pour remplacement par un complexe d'étanchéité auto protégée ou protection lourde + isolation (700 m). Dépose/repose de lanterneaux circulaires en toiture. Fourniture et pose d'exutoires de fumées à commandes pneumatiques (Denfc) et de garde-corps autoportants. Réalisation d'un complexe de couverture sur bacs acier existants avec utilisation d'une membrane pvc + isolation (750 m).
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures aluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 06
Description
Produits/services supplémentaires: Poses de portes et de fenêtres📦
Description du marché:
“Fourniture et pose de murs rideaux vitrés de grandes dimensions (700 m) comportant des châssis ouvrants, des ouvrants de désenfumage à commandes...”
Description du marché
Fourniture et pose de murs rideaux vitrés de grandes dimensions (700 m) comportant des châssis ouvrants, des ouvrants de désenfumage à commandes pneumatiques, des portes. Fourniture et pose de châssis et ensembles menuisés vitrés en aluminium (260 unités) et d'habillages divers. Fourniture et pose de stores en toile micro-perforée, pose extérieure (130 unités).
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Isolation thermique par l'extérieur/peintures extérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 07
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation thermique📦
Description du marché:
“Lavage à haute pression des façades (2 000 m) et hydrogommage des parements conservés (400 mètres carrés). Réalisation d'une isolation PSE enterrée (100 m)...”
Description du marché
Lavage à haute pression des façades (2 000 m) et hydrogommage des parements conservés (400 mètres carrés). Réalisation d'une isolation PSE enterrée (100 m) et d'une isolation thermique par l'extérieur (1 300 m). Traitement par lasure (1 300 m) et anti-graffiti (450 m) sur différentes parties des façades.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Bardage métallique
Titre
Numéro d'identification du lot: 08
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de bardage📦
Description du marché:
“Mise en œuvre d'un bardage métallique double-peau avec isolation thermique (75 m) et d'un bardage simple peau perforé (340 m). Réalisation d'un bardage plan...”
Description du marché
Mise en œuvre d'un bardage métallique double-peau avec isolation thermique (75 m) et d'un bardage simple peau perforé (340 m). Réalisation d'un bardage plan et des habillages pour constitution de casquette filante au 4 étage.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures/agencements
Titre
Numéro d'identification du lot: 09
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché:
“Réalisation de cloisonnements et de fermetures provisoires de chantier. Fourniture et pose des nouvelles portes intérieures (240 unités) sur HM ou HB y...”
Description du marché
Réalisation de cloisonnements et de fermetures provisoires de chantier. Fourniture et pose des nouvelles portes intérieures (240 unités) sur HM ou HB y compris garnitures, cylindres, ferme-portes et organigramme. Pose de tablettes de fenêtres et de châssis fixes vitrés. Réalisation de cloisonnement bois massif intérieurs, plans de toilettes résine.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres📦
Description du marché:
“Fourniture et pose de mains-courantes intérieures et extérieures neuves (100 ml) et prolongation de mains-courantes existantes.”
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plâtrerie/faux plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Description du marché:
“Démolitions de cloisons et/ou faux-plafonds. Mise en œuvre de cloisons en plaques de plâtre sur ossature métal (200 m), doublages plâtre et gaines...”
Description du marché
Démolitions de cloisons et/ou faux-plafonds. Mise en œuvre de cloisons en plaques de plâtre sur ossature métal (200 m), doublages plâtre et gaines techniques (500 m). Réalisation de faux plafonds fixes (1 000 m) et démontables (1 100 m). Travaux de reprises partielles et de raccords de plâtrerie, rebouchages de trous divers.
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtements de sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols📦
Description du marché:
“Réalisation des travaux préparatoires et ragréage autolissant. Fourniture et pose d'un linoléum — U4 P3 E1/2 C2 en lés (850 m) et de plinthes bois vernies (650 ml).”
Description du marché
Réalisation des travaux préparatoires et ragréage autolissant. Fourniture et pose d'un linoléum — U4 P3 E1/2 C2 en lés (850 m) et de plinthes bois vernies (650 ml).
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Carrelage
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelages📦
Description du marché:
“Dépose de carrelages sols et/ou murs existants et dépose de pierre naturelle. Mise en œuvre de nouveaux carrelages sur sols et/ou murs (450 m). Fourniture...”
Description du marché
Dépose de carrelages sols et/ou murs existants et dépose de pierre naturelle. Mise en œuvre de nouveaux carrelages sur sols et/ou murs (450 m). Fourniture et pose de miroirs dans les sanitaires.
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture de bâtiments📦
Description du marché:
“Réalisation des travaux préparatoires puis mise en peinture de murs et/ou plafonds (+ 2 500 m). Travaux divers de peinture sur métal, tuyauteries chauffage,...”
Description du marché
Réalisation des travaux préparatoires puis mise en peinture de murs et/ou plafonds (+ 2 500 m). Travaux divers de peinture sur métal, tuyauteries chauffage, matières plastique et/ou bois.
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché:
“Réalisation des installations électrique de chantier. Dépose et consignations diverses. Adaptations des installations existantes, éclairage, luminaires,...”
Description du marché
Réalisation des installations électrique de chantier. Dépose et consignations diverses. Adaptations des installations existantes, éclairage, luminaires, éclairage de sécurité, prises de courants, postes de travail. Réalisation du pré-câblage téléphonique et informatique VDI et remplacement du système d'alarme incendie. Travaux de mise en sécurité électriques.
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage/ventilation/sanitaire
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“Ce lot comprend la dépose des réseaux de distribution de chauffage non réutilisés, le remplacement de la distribution et de l'émission de chauffage de la...”
Description du marché
Ce lot comprend la dépose des réseaux de distribution de chauffage non réutilisés, le remplacement de la distribution et de l'émission de chauffage de la bibliothèque et du R+4. La dépose des installations de refroidissement non réutilisées sera à effectuer ainsi que la rénovation de l'extraction des blocs sanitaires. Création d'un système de ventilation double-flux pour les salles de cours, de TD et du R+4. Les prestations de ce lot comprennent l'intégration des installations de ventilation à la GTC existante de l'université ainsi que les travaux d'électricité et de régulation inhérente au fonctionnement des installations. Mise en œuvre d'une métrologie (régulateurs/automates communicants) pour assurer un suivi énergétique. La rénovation des blocs sanitaires comprend la dépose et le remplacement des appareils sanitaires, la réfection des réseaux d'alimentation en eau et des réseaux d'évacuation.
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plate-forme élévatrice
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché:
“Remplacement du monte-personne existant par un élévateur PMR neuf dans le hall d'entrée.”
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Voiries
Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché:
“Déposes diverses et préparation de terrain. Mise en œuvre de terrassements, cheminements en béton désactivé (20 m), dallage béton (80 m) et revêtement...”
Description du marché
Déposes diverses et préparation de terrain. Mise en œuvre de terrassements, cheminements en béton désactivé (20 m), dallage béton (80 m) et revêtement pierres naturelles (80 m). Réalisation des espaces végétalisés et de l'engazonnement des espaces extérieurs.
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Nettoyage
Titre
Numéro d'identification du lot: 19
Description
Produits/services supplémentaires: Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres📦
Description du marché: Réalisation du nettoyage complet des espaces avant et après réception.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11...”
Liste et brève description des conditions
— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail;
— copie du/des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— tout document (extrait K-Bis ou autre) permettant de s'assurer que le signataire des différentes pièces du marché est habilité à engager sa société, ou bien tout document attestant qu'il a reçu, à cet effet, délégation par une personne ayant pouvoir d'engager juridiquement la société candidate.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d'insertion sociale et professionnelle, le pouvoir adjudicateur a décidé d'appliquer les...”
Conditions d'exécution du contrat
Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d'insertion sociale et professionnelle, le pouvoir adjudicateur a décidé d'appliquer les dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges une clause obligatoire d'insertion dont les modalités sont détaillées dans les pièces de marché.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-05-10
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 7
Conditions d'ouverture des offres: 2021-05-10
17:00 📅
“Dans le cadre de la réforme des marchés publics et à compter du 1.10.2018, l'ensemble des procédures de passation des marchés publics, dont le montant est...”
Dans le cadre de la réforme des marchés publics et à compter du 1.10.2018, l'ensemble des procédures de passation des marchés publics, dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 EUR HT, sera obligatoirement dématérialisé c'est-à-dire conclue par voie électronique via la plateforme PLACE: https://www.marches-publics.gouv.fr
Les plis des candidats devront être transmis électroniquement dans les conditions prévues à l'article 6.2 du règlement de consultation. Tout envoi de plis par voir papier est irrégulier. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de régulariser ou non ces offres en vertu des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique. ce marché comporte des tranches optionnelles qui sont détaillées à l'article 1.3 du règlement de consultation. les critères intervenant pour le jugement des offres sont indiqués par lot dans le règlement de consultation. les modalités d'analyse des critères de jugement des offres sont précisées au règlement de la consultation. le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 17 mois au maximum (hors période de préparation et OPR comprises). Le détail du délai d'exécution lot par lot figure au calendrier prévisionnel d'exécution fourni au DCE.
Il sera organisé des visites accessibles pour tous les lots:
— le mercredi 14.4.2021 (9h00);
— le Mercredi 21.4.2021 (9h00);
— le mercredi 28.4.2021 (9h00).
Important: la visite est obligatoire pour les lots 02 (désamiantage), 03 (démolitions — gros œuvre), 06 (menuiseries extérieures aluminium), 15 (électricité) et 16 (chauffage/ventilation/sanitaire). Pour les autres lots les visites sont facultatives. plus de détails à l'article 9.2 du règlement de la consultation. points de procédure: les lots 02, 08, 09, 10, 12, 13 et 14 sont passés en procédure adaptée «petits lots», en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique. Les lots 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 18 et 19 sont passés en appel d'offres ouvert selon les dispositions est soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. De plus, en application de l'article L. 2113-13 du code de la commande publique, le lot 19 de l'opération est réservé à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire de travailleurs défavorisés. En vertu de l'article R. 2113-7 du code la commande publique, la proportion minimale mentionnée à l'article L. 2113-13 est fixée à 50 %.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 35 avenue de la Paix, BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323📞
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr📧
Fax: +33 388364466 📠
Source: OJS 2021/S 066-170258 (2021-04-01)
Informations complémentaires (2021-04-30) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de rénovation énergétique et la mise en sécurité — UFR Mathématiques et informatique de Strasbourg
DCI2021396”
Brève description:
“Travaux de rénovation énergétique et la mise en sécurité — UFR Mathématiques et informatique de Strasbourg — 19 lots.”
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 066-170258
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2021-05-10 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-05-19 📅
L'heure: 16:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2021-05-10 📅
L'heure: 17:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-05-19 📅
L'heure: 17:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Ancienne valeur
Texte:
“Il est ajouté une visite supplémentaire le mardi 4 mai à 9h00. Le caractère obligatoire de la visite pour le lot 16 est supprimé.” Texte à corriger dans l'avis original
Vider la nouvelle valeur
Source: OJS 2021/S 087-224206 (2021-04-30)
Avis d'attribution de marché (2021-07-27) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 18 rue Gœthe — CS 90032
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de rénovation énergétique et la mise en sécurité — UFR mathématiques et informatique de Strasbourg
DCI2021396”
Brève description:
“Travaux de rénovation énergétique et la mise en sécurité — UFR mathématiques et informatique de Strasbourg — 19 lots.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 4528148.66 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“Réalisation des plans de retrait.
Dépose complète et évacuation, comme déchets amiantés:
— des menuiseries extérieures, des châssis et/ou EM vitrés;
— de...”
Description du marché
Réalisation des plans de retrait.
Dépose complète et évacuation, comme déchets amiantés:
— des menuiseries extérieures, des châssis et/ou EM vitrés;
— de revêtements de sols;
— de conduits, canalisations et équipements divers.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Les moyens humains et matériels mis à disposition du chantier
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): La méthodologie, l'organisation et la limitation des nuisances
Critère de qualité (nom): Les mesures d'hygiène et de sécurité
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Développement durable: La gestion des déchets
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Titre: Démolitions — gros œuvre
Description
Description du marché:
“Installation de chantier à la charge du présent lot.
Réalisation des renforcements de structures, en sous-œuvre, par injections de résine expansive....”
Description du marché
Installation de chantier à la charge du présent lot.
Réalisation des renforcements de structures, en sous-œuvre, par injections de résine expansive. Réalisation d'un noyau de contreventement en BA et renforcement de planchers.
Travaux de démolitions, percements, reprises, modifications et transformations de structure. Reconstitution de dalles en béton armé et création de rampes extérieures en béton.
Reprises en sous-œuvre lourdes.
Percements de trémies.
Pose de renforts en plats carbone.
Traitement curatif des bétons de façades.
Réalisation des travaux de charpente métallique pour l'extension du niveau R+4.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Performances techniques et environnementales des produits et matériels proposés
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Développement Durable: Gestions des déchets
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels mis à disposition du chantier
Critère de qualité (nom): Méthodologie, Organisation Limitations des nuisances
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 70
Description
Description du marché:
“Dépose des complexes d'étanchéité existants pour remplacement par un complexe d'étanchéité auto protégée ou protection lourde + isolation (700 m)....”
Description du marché
Dépose des complexes d'étanchéité existants pour remplacement par un complexe d'étanchéité auto protégée ou protection lourde + isolation (700 m). Dépose/Repose de lanterneaux circulaires en toiture.
Fourniture et pose d'exutoires de fumées à commandes pneumatiques (DENFC) et de garde-corps autoportants.
Réalisation d'un complexe de couverture sur bacs acier existants avec utilisation d'une membrane PVC + isolation (750 m).
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Mesures d'hygiène et de sécurité
Description
Description du marché:
“Fourniture et pose de murs rideaux vitrés de grandes dimensions (700 m) comportant des châssis ouvrants, des ouvrants de désenfumage à commandes...”
Description du marché
Fourniture et pose de murs rideaux vitrés de grandes dimensions (700 m) comportant des châssis ouvrants, des ouvrants de désenfumage à commandes pneumatiques, des portes... Fourniture et pose de châssis et ensembles menuisés vitrés en aluminium (260 unités) et d'habillages divers. Fourniture et pose de stores en toile micro-perforée, pose extérieure (130 unités).
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: Isolation thermique par l'extérieur / peintures extérieures
Description
Description du marché:
“Lavage à haute pression des façades (2 000 m) et hydrogommage des parements conservés (400 m).
Réalisation d'une isolation PSE enterrée (100 m) et d'une...”
Description du marché
Lavage à haute pression des façades (2 000 m) et hydrogommage des parements conservés (400 m).
Réalisation d'une isolation PSE enterrée (100 m) et d'une isolation thermique par l'extérieur (1 300 m).
Traitement par lasure (1 300 m) et anti-graffiti (450 m) sur différentes parties des façades.
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures / agencements
Description
Description du marché:
“Réalisation de cloisonnements et de fermetures provisoires de chantier.
Fourniture et pose des nouvelles portes intérieures (240 unités) sur HM ou HB y...”
Description du marché
Réalisation de cloisonnements et de fermetures provisoires de chantier.
Fourniture et pose des nouvelles portes intérieures (240 unités) sur HM ou HB y compris garnitures, cylindres, ferme-portes et organigramme.
Pose de tablettes de fenêtres et de châssis fixes vitrés.
Réalisation de cloisonnement bois massif intérieurs, plans de toilettes résine.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Méthodologie, organisation limitations des nuisances
Champ d'application du marché
Titre: Plâtrerie / faux plafonds
Description
Description du marché:
“Démolitions de cloisons et/ou faux-plafonds.
Mise en œuvre de cloisons en plaques de plâtre sur ossature métal (200 m), doublages plâtre et gaines...”
Description du marché
Démolitions de cloisons et/ou faux-plafonds.
Mise en œuvre de cloisons en plaques de plâtre sur ossature métal (200 m), doublages plâtre et gaines techniques (500 m). Réalisation de faux plafonds fixes (1 000 m) et démontables (1 100 m).
Travaux de reprises partielles et de raccords de plâtrerie, rebouchages de trous divers.
Afficher plus
Description du marché:
“Réalisation des travaux préparatoires et ragréage autolissant.
Fourniture et pose d'un linoléum — U4 P3 E1/2 C2 en lés (850 m) et de plinthes bois vernies (650 ml).”
Description du marché
Réalisation des travaux préparatoires et ragréage autolissant.
Fourniture et pose d'un linoléum — U4 P3 E1/2 C2 en lés (850 m) et de plinthes bois vernies (650 ml).
Afficher plus
Description du marché:
“Dépose de carrelages sols et/ou murs existants et dépose de pierre naturelle.
Mise en œuvre de nouveaux carrelages sur sols et/ou murs (450 m).
Fourniture...”
Description du marché
Dépose de carrelages sols et/ou murs existants et dépose de pierre naturelle.
Mise en œuvre de nouveaux carrelages sur sols et/ou murs (450 m).
Fourniture et pose de miroirs dans les sanitaires.
Afficher plus
Description du marché:
“Réalisation des travaux préparatoires puis mise en peinture de murs et/ou plafonds (+ 2 500 m).
Travaux divers de peinture sur métal, tuyauteries chauffage,...”
Description du marché
Réalisation des travaux préparatoires puis mise en peinture de murs et/ou plafonds (+ 2 500 m).
Travaux divers de peinture sur métal, tuyauteries chauffage, matières plastique et/ou bois.
Afficher plus
Description du marché:
“Réalisation des installations électrique de chantier. Dépose et consignations diverses.
Adaptations des installations existantes, éclairage, luminaires,...”
Description du marché
Réalisation des installations électrique de chantier. Dépose et consignations diverses.
Adaptations des installations existantes, éclairage, luminaires, éclairage de sécurité, prises de courants, postes de travail... Réalisation du pré-câblage téléphonique et informatique VDI et remplacement du système d'alarme incendie.
Travaux de mise en sécurité électriques.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Développement durable: gestions des déchets
Champ d'application du marché
Titre: Chauffage / ventilation / sanitaire
Description
Description du marché:
“Ce lot comprend la dépose des réseaux de distribution de chauffage non réutilisés, le remplacement de la distribution et de l'émission de chauffage de la...”
Description du marché
Ce lot comprend la dépose des réseaux de distribution de chauffage non réutilisés, le remplacement de la distribution et de l'émission de chauffage de la bibliothèque et du R+4.
La dépose des installations de refroidissement non réutilisées sera à effectuer ainsi que la rénovation de l'extraction des blocs sanitaires.
Création d'un système de ventilation double-flux pour les salles de cours, de TD et du R+4.
Les prestations de ce lot comprennent l'intégration des installations de ventilation à la GTC existante de l'université ainsi que les travaux d'électricité et de régulation inhérente au fonctionnement des installations.
Mise en œuvre d'une métrologie (régulateurs /automates communicants) pour assurer un suivi énergétique.
La rénovation des blocs sanitaires comprend la dépose et le remplacement des appareils sanitaires, la réfection des réseaux d'alimentation en eau et des réseaux d'évacuation.
Afficher plus
Description du marché:
“Déposes diverses et préparation de terrain.
Mise en œuvre de terrassements, cheminements en béton désactivé (20 m), dallage béton (80 m) et revêtement...”
Description du marché
Déposes diverses et préparation de terrain.
Mise en œuvre de terrassements, cheminements en béton désactivé (20 m), dallage béton (80 m) et revêtement pierres naturelles (80 mètres carrés).
Réalisation des espaces végétalisés et de l'engazonnement des espaces extérieurs.
Afficher plus Critères d'attribution
Prix (pondération): 50
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 066-170258
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2021SCXBF03900
Numéro d'identification du lot: 02
Titre: Désamiantage
Date de conclusion du contrat: 2021-06-28 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Cardem
Adresse postale: 7 rue de l'Uranium
Commune postale: Bischheim
Code postal: 67800
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 88834410📞
Courrier électronique: cardem-strasbourg@cardem.fr📧
Région: Bas-Rhin🏙️
URL: https://www.cardem.fr/fr🌏
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 312 490 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 03
Titre: Démolition — gros œuvre
Date de conclusion du contrat: 2021-07-20 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 48
Nom et adresse du contractant
Nom: Zwickert SAS
Adresse postale: 9 avenue de la Foire aux Vins
Commune postale: Colmar
Code postal: 68000
Téléphone: +33 89216171📞
Courrier électronique: construction@zwickert.fr📧
URL: https://zwickert.fr/🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 689128.67 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 04
Titre: Échafaudages
Nom et adresse du contractant
Nom: Mgbtp
Adresse postale: 2 rue du Fosse
Commune postale: Furchhausen
Code postal: 67700
Téléphone: +33 88716184📞
Courrier électronique: contact@mg-btp.fr📧
URL: https://www.mg-btp.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 149724.24 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 05
Titre: Étanchéité
Nom et adresse du contractant
Nom: Bilz Charles SA
Adresse postale: 16 rue du Tramway
Commune postale: Eschau
Code postal: 67114
Téléphone: +33 88795100📞
Courrier électronique: contact@bilz-charles.fr📧
URL: https://bilz-charles.business.site/🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 331315.57 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 06
Titre: Menuiseries extérieures aluminium
Nom et adresse du contractant
Nom: SAS Compagnie vosgienne d'isolation (CVI)
Adresse postale: 136 rue de la Coucelle
Commune postale: Saulxures-sur-Moselotte
Code postal: 88290
Téléphone: +33 29257883📞
Courrier électronique: olivier.serveaux@cvi-alu.fr📧
URL: http://www.cvi-alu.fr/🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1118037.22 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 07
Titre: Peinture extérieure
Nom et adresse du contractant
Nom: Mayart SARL
Adresse postale: 8 rue Eiffel
Commune postale: Kilstett
Code postal: 67840
Téléphone: +33 88791930📞
URL: http://www.mayart.fr/🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 157944.56 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 08
Titre: Bardage métallique
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 09
Titre: Menuiseries intérieures / agencement
Nom et adresse du contractant
Nom: Stutzmann agencement SAS
Adresse postale: 14 rue d'Asswiller
Commune postale: Durstel
Code postal: 67320
Téléphone: +33 88017259📞
Courrier électronique: info@stutzmann-agencement.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 418905.78 💰
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Serrurerie
Nom et adresse du contractant
Nom: Sobrima SAS
Adresse postale: ZI 3 rue de l'Énergie
Commune postale: Hoerdt
Code postal: 67726
Téléphone: +33 88692569📞
Courrier électronique: info@sobrima.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 24564.64 💰
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Plâtrerie / faux-plafonds
Nom et adresse du contractant
Nom: Ruiu SAS
Adresse postale: 3 rue du Girlenhirsh
Commune postale: Illkirch-Graffenstaden
Code postal: 67400
Téléphone: +33 90400550📞
Courrier électronique: gestion@ruiu.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 248569.45 💰
1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: Revêtements de sols souples
Nom et adresse du contractant
Nom: Comptoir des revêtements de l'Est
Adresse postale: 12 rue Frédéric Chopin — BP 80158 Geispolsheim-Gare
Commune postale: Illkirch Cedex
Code postal: 67404
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 89454.76 💰
1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Carrelages
Nom et adresse du contractant
Nom: Société Dipol SA
Adresse postale: 1 rue de la Batt
Commune postale: Geispolsheim-Gare
Code postal: 67118
Téléphone: +33 88667739📞
Courrier électronique: dipol@orange-business.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 51148.82 💰
1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: Peintures
Nom et adresse du contractant
Téléphone: +33 88791730📞
Courrier électronique: info@mayart.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 58234.95 💰
1️⃣4️⃣
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: Électricité
Nom et adresse du contractant
Nom: Spie industrie & Tertiaire
Adresse postale: 2 route de Lingolsheim — BP 70330 — Geispolsheim-Gare
Code postal: 67411
Téléphone: +33 88675600📞
Courrier électronique: ao-tertiaire.est@spie.com📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 485 000 💰
1️⃣5️⃣
Numéro d'identification du lot: 16
Titre: Chauffage / ventilation / sanitaire
Nom et adresse du contractant
Nom: Eimi
Adresse postale: 5 rue Lafayette
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67100
Téléphone: +33 90404142📞
Courrier électronique: eimi.strasbourg@eimi.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 813 545 💰
1️⃣6️⃣
Numéro d'identification du lot: 17
Titre: Plate-forme élévatrice
Nom et adresse du contractant
Nom: Ascenseur montage système
Adresse postale: 31 allée de l'Économie
Commune postale: Wiwersheim
Code postal: 67370
Téléphone: +33 88569301📞
Courrier électronique: batiment.neuf@ams-ascenseurs.com📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 16 585 💰
1️⃣7️⃣
Numéro d'identification du lot: 18
Titre: Voiries
1️⃣8️⃣
Numéro d'identification du lot: 19
Titre: Nettoyage
Informations complémentaires Organe de révision
Adresse postale: 35 avenue de la Paix — BP 51038
Source: OJS 2021/S 146-385100 (2021-07-27)