Travaux de renouvellement du canal du Foulon — programme nº 3 et liaison Adrets-Treille

Syndicat intercommunal des Eaux du Foulon

Travaux de renouvellement du canal du Foulon — programme nº 3 et liaison Adrets-Treille.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-07-21. L'appel d'offres a été publié le 2021-06-09.

Qui ?

• Syndicat intercommunal des Eaux du Foulon

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Alpes-Maritimes

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-06-09	Avis de marché

Avis de marché (2021-06-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Brève description:

Travaux de renouvellement du canal du Foulon — programme nº 3 et liaison Adrets-Treille.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Syndicat intercommunal des eaux du Foulon
Adresse postale: place du Petit Puy
Code postal: 06130
Commune postale: Grasse
Contact
Adresse Internet: https://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@sief-foulon.fr 📧
Téléphone: +33 497055138 📞
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-09 📅
Date limite de soumission: 2021-07-21 📅
Date de publication: 2021-06-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 113-295824
Numéro JO-S: 113
Informations complémentaires

Lot 1, les candidats ont l'obligation de répondre à la base, ils pourront néanmoins proposer une variante sur le mode opératoire (cf. cahier des charges), elle devra impérativement maintenir le débit mini de 980 m

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Renouvellement du canal primaire — programme 3
Numéro du lot: 1
Brève description:

Renouvellement du canal primaire (programme 3): 200 ml de réseau DN 750 mm entre le PK 5000 et PK 5200 à Gourdon et 1 455 ml de réseau DN 620 mm entre le PK 16163 (réservoir des Adrets à Châteauneuf-Grasse) et PK 17618 (chemin des Chasseurs Alpins à Grasse).

Durée de l'accord: 8 mois
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Renouvellement de la liaison partiteur des Adrets — réservoir de La Treille
Numéro du lot: 2
Brève description:

Renouvellement de la liaison partiteur des Adrets — réservoir de La Treille: 618 ml de réseau DN 350 mm entre le partiteur des Adrets et le réservoir de La Treille Châteauneuf-Grasse.

Durée de l'accord: 5 mois
Informations complémentaires:

Pour le lot 2, les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base, canalisation DN 350 en fonte ductile. Les candidats devront proposer une variante sur en canalisation DN 400 en PEHD, cette variante est obligatoire. le démarrage des travaux est prévu en septembre 2021 pour les deux lots. Délai d'exécution maximal de cinq mois maximum dont quatre semaines de préparation pour le lot 2.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Détail dans le règlement de la consultation.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le démarrage des travaux est prévu en septembre 2021 pour les deux lots. L'entreprise proposera un planning d'intervention indiquant le phasage des travaux envisagé. Ce planning sera soumis à l'approbation du maître d'ouvrage. le planning d'intervention prévisionnel des travaux devra être conforme au délai maximal de huit mois dont quatre semaines de préparation pour le lot 1 et de cinq mois maximum dont quatre semaines de préparation pour le lot 2, indiqué dans l'acte d'engagement et comportant le délai d'exécution de chaque phase de travaux. Cependant, le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement, sans toutefois dépasser les délais plafonds correspondants.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-07-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Grasse.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20009295500018
Contact
Point de contact: Service de la commande publique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Adresse postale: Hôtel de Ville, 1 place du 24 Août, BP 12069, bureau nº 6, 2e étage
Pays: Alpes-Maritimes 🏙️
Adresse Internet: http://www.ville-grasse.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Réalisation de prestations similaires et modification du contrat sont prévues (cf. RC). Les prestations seront financées selon les modalités suivantes: budget du SIEF. Au stade de la candidature, les candidats du lot 1 devront justifier d'un chiffre d'affaires supérieur à 4 000 000 EUR. Au stade de la candidature, les candidats devront justifier des identités professionnelles FNTP suivantes ou équivalentes:

— lot 1: renouvellement du canal primaire (programme 3): qualification FNTP 5161, qualification FNTP 5116;

— lot 2: renouvellement de la liaison partiteur des Adrets — réservoir de La Treille: qualification FNTP 5117.

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante:

1) prix: montant pris en compte:

— pour le lot 1: montant total de la DPGF;

— pour le lot 2: montant total du DQE = 60 %;

2) valeur technique = 30 % (sous-critères: moyens humains et matériels mis en œuvre pour l'exécution du marché = 5 % — qualification du personnel d'exécution et d'encadrement affectés au marché = 5 % — méthodologie envisagée pour l'exécution du marché = 20 %);

3) délai d'exécution = 10 %.

Une visite sur site est recommandée. Les conditions de visites sont les suivantes: prendre rendez-vous avec le service technique du Syndicat intercommunal des eaux du Foulon par tél. +33 497054910 / 630438466 ou par courriel: technique@sief-foulon.fr

Attention, il ne sera répondu à aucune question orale. Le maître d'ouvrage répondra à l'ensemble des questions écrites, à lui adresser au plus tard le 9.7.2021 par courriel: marches.publics@sief-foulon.fr ou sur la plate-forme http://www.marches-securises.fr sous la forme d'une réponse écrite adressée à l'ensemble des candidats.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Le tribunal territorialement compétent
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Fax: +33 489978602 📠
Adresse Internet: http://nice.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 113-295824 (2021-06-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Ouvrages annexes de pipelines et de câbles (>20)

Ouvrages annexes pour canalisations d'eau (>20)

Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau (8)