travaux de renforcement par clouage de sept murs en terre armée de l'a126 à Chilly-Mazarin et Palaiseau. Ils comprennent également la signalisation (balisage lourd, signalisation horizontale et verticale) à mettre en place pour les travaux de renforcement de ces murs
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-11-08.
L'appel d'offres a été publié le 2021-09-28.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de renforcement par clouage de sept murs en terre armée de l'a126 à Chilly-Mazarin et Palaiseau
2021-DiRIF-DOA-MTA-A126”
Produits/services: Ouvrages d'art et de génie civil📦
Brève description:
“travaux de renforcement par clouage de sept murs en terre armée de l'a126 à Chilly-Mazarin et Palaiseau. Ils comprennent également la signalisation...”
Brève description
travaux de renforcement par clouage de sept murs en terre armée de l'a126 à Chilly-Mazarin et Palaiseau. Ils comprennent également la signalisation (balisage lourd, signalisation horizontale et verticale) à mettre en place pour les travaux de renforcement de ces murs
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Ouvrages d'art et de génie civil📦
Lieu d'exécution: Essonne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: département de l'essonne (91), sur les communes de Chilly-Mazarin et Palaiseau
Description du marché:
“travaux de renforcement par clouage de sept murs en terre armée de l'a126 à Chilly-Mazarin et Palaiseau. Ils comprennent également la signalisation...”
Description du marché
travaux de renforcement par clouage de sept murs en terre armée de l'a126 à Chilly-Mazarin et Palaiseau. Ils comprennent également la signalisation (balisage lourd, signalisation horizontale et verticale) à mettre en place pour les travaux de renforcement de ces murs.Les travaux comprennent : - le clouage des écailles ; - les essais sacrificiels et de contrôle associés ; - la réalisation de voiles béton ; - le renforcement par clouage de deux talus ; - le suivi topographique de l'ouvrage pendant les travaux ; - la signalisation verticale et horizontale ainsi que le balisage lourd pour neutraliser les voies de circulation et trottoirs nécessaire aux travaux.Marché à tranches optionnelles conformément aux dispositions des articles R2113-4 R2113-6 du code de la commande publique (Ccp) :Tranche ferme : Renforcement par clouage du mur A126/Rd217 Est et OuestTranche optionnelle 1 : Renforcement par clouage du mur A126/Rn20 Ouest et EstTranche optionnelle 2 : Renforcement par clouage du mur A126/Rer B Sud et NordTranche optionnelle 3 : Renforcement par clouage du mur A126/Rd156
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique des prestations
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 38
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“trois tranches optionnelles. Le pouvoir adjudicateur est libre d'affermir ou non les tranches optionnelles en cours d'exécution du marché conformément à...”
Description des options
trois tranches optionnelles. Le pouvoir adjudicateur est libre d'affermir ou non les tranches optionnelles en cours d'exécution du marché conformément à l'article R.2113-6 du code de la commande publique. Aucune indemnité de dédit ou d'attente ne sera accordée au titulaire si les tranches sont affermies avec retard ou pas affermies
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“les candidats doivent répondre à la solution de base. Ils peuvent présenter une offre comportant une ou des variantes dont les exigences minimales à...”
Informations complémentaires
les candidats doivent répondre à la solution de base. Ils peuvent présenter une offre comportant une ou des variantes dont les exigences minimales à respecter sont définies à l'article 2-5 du règlement de la consultation
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“si le candidat utilise le DUME : - les documents et renseignements mentionnés à l'article R.2143-4 du code la commande publique (Ccp) en complétant le DUME...”
Liste et brève description des conditions
si le candidat utilise le DUME : - les documents et renseignements mentionnés à l'article R.2143-4 du code la commande publique (Ccp) en complétant le DUME rédigé en français. - l'Inscription sur le registre professionnel ou le registre du commerce (partie iv a 1) Si le candidat n'utilise pas le DUME : - les documents et renseignements mentionnés à l'article R.2143-3 du CCP, à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires Dc1 et Dc2 téléchargeables sur le site http://www.economie.gouv.fr (daj / Formulaires - marchés publics) ; - la forme juridique du candidat ; - en cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ; - les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché - l'Inscription sur le registre professionnel.Les candidats entrant dans le cas des interdictions de soumissionner prévues aux articles L.2141-1 à L.2141-6 du CCP seront exclus.Les candidats entrant dans les cas des interdictions de soumissionner prévues aux articles L.2141-7 à L.2141-11 du CCP pourront être exclus
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“si le candidat utilise le DUME : - les documents et renseignements mentionnés à l'article R.2143-4 du CCP en complétant le DUME rédigé en français avec :...”
Liste et brève description des critères de sélection
si le candidat utilise le DUME : - les documents et renseignements mentionnés à l'article R.2143-4 du CCP en complétant le DUME rédigé en français avec : ◦ Le chiffre d'affaires annuel des 3 derniers exercices (partie iv b 1a) ◦ Une déclaration appropriée de banque (partie iv b 6)si le candidat n'utilise pas le DUME : - une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ; - une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels par attestation conforme à l'arrêté du 5 janvier 2016 ; - le candidat peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“si le candidat utilise le DUME : - les documents et renseignements mentionnés à l'article R.2143-4 du CCP en complétant le DUME rédigé en français. Si le...”
Liste et brève description des critères de sélection
si le candidat utilise le DUME : - les documents et renseignements mentionnés à l'article R.2143-4 du CCP en complétant le DUME rédigé en français. Si le candidat n'utilise pas le DUME :Expérience : - la présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Capacités professionnelles : - l'Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché ; - les certificats de qualifications professionnelles suivants : Qualifications FNTP ou équivalent : - 232 Travaux de terrassement courants ; - 253 Autres types de soutènement ; - 254 Ancrages ; - 1111 Ouvrage de haute technicité ; - 372 Pose de bornes ou panneaux de signalisation - 7234 Renforcement et réparation par clous, tirants d'ancrage, boulons d'ancrage, pieux et micropieux.la preuve de ces capacités peut être apportée par tout autre moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.capacités techniques : - une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années ; - une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché public ;Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (notamment en cas de sous-traitance). En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités des opérateurs économiques pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de ceux-ci.l'acheteur exige la fourniture des documents demandés même s'ils ont déjà été transmis lors d'une précédente consultation
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application des dispositions des articles L.2112-2 et R.2111-10 du CCP en incluant dans le cahier des charges du...”
Conditions d'exécution du contrat
le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application des dispositions des articles L.2112-2 et R.2111-10 du CCP en incluant dans le cahier des charges du présent marché une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le nombre minimum d'heures d'insertion à réaliser est le suivant : tranche ferme : 600 - tranche optionnelle 1 : 600 - tranche optionnelle 2 : 900 - tranche optionnelle 3 : 300. Visite sur site : Le candidat a la possibilité d'examiner les lieux du chantier avant la remise de son offre et connaître ainsi les conditions existantes dans lesquelles il doit travailler. La visite ne pourra avoir lieu que sur la partie basse des ouvrages. Aucun accès par l'autoroute ne sera accordé pendant la phase de consultation. La visite est optionnelle et ne génère pas de points supplémentaires pour le candidat. Il ne sera pas remis de récépissé après la visite sur site. Les demandes de visite devront être formulées via la plate-forme des achats de l'état (Place)
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-11-08
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-11-08
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): créteil
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“présentation des dossiers : Les candidats sont invités, pour constituer leur candidature et offre, à prendre connaissance du règlement de la consultation...”
présentation des dossiers : Les candidats sont invités, pour constituer leur candidature et offre, à prendre connaissance du règlement de la consultation téléchargeable sur le profil acheteur.Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la plate-forme des achats de l'état (Place) à l'adresse suivante http://www.marches-publics.gouv.fr - sous la référence : 2021-dirif-doa-mta-a126.Le candidat est invité à s'inscrire sur la plate-forme afin d'être destinataire des éventuels avertissements de modification de la consultation. Il vérifiera le paramétrage de sa messagerie électronique afin de s'assurer de la bonne réception des messages de la plate-forme.Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées ou traduites en langue française ainsi que les documents de présentation associés. Les candidats sont invités à se reporter au règlement de la consultation de la présente consultation pour connaître en détail les modalités de remise candidatures et des offres, par voie électronique sur le profil acheteur à l'adresse : http://www.marches-publics.gouv.fr.Les offres, mêmes volumineuses, doivent parvenir complètes dans les délais fixés par l'acheteur public. L'Opérateur économique est responsable de l'envoi de son pli électronique dans les délais fixés.Autres renseignements : Délai d'exécution du marché : Période de préparation : Le délai de la période de préparation part : - pour la tranche ferme, de la date de la notification du marché ; - pour une tranche optionnelle, de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer la période de préparation de la tranche considérée. Le délai de la période de préparation pour chaque tranche est de 2 mois.Délai d'exécution des travaux : Le délai d'exécution des travaux de chacune des tranches part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.il est fixé comme suit :Tranche ferme : 8 moistranche Optionnelle 1 : 8 moistranche Optionnelle 2 : 12moistranche Optionnelle 3 : 4 mois.Délai d'affermissement des tranches optionnelles à compter de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme : tranche optionnelle 1 : 6 moistranche optionnelle 2 : 15 moistranche optionnelle 3 : 12 mois. Modalités de financement et de paiement : - origine du financement : Budget de l'état - les prix sont révisables en application des modalités fixées dans le cahier de clauses administratives particulières (Ccap)- le règlement des comptes se fera sous la forme d'acomptes mensuels dématérialisés en application des modalités fixées dans le CCAP - une avance de 25 % sera accordée au titulaire pour chaque tranche du marché en application des modalités fixées dans le CCAP. - délai global de paiement : 30 jours - en cas de dépassement du délai de paiement, le taux d'intérêt moratoire applicable sera égalau taux de refinancement de la banque centrale européenne, majoré de 8 points + une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros :
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 0144594446 📠
URL: http://Paris.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 0144594446 📠
URL: http://Paris.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2021/S 191-493497 (2021-09-28)
Avis d'attribution de marché (2022-01-10) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 5981705.40 💰
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 191-493497
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 21331120022394
Titre:
“travaux de renforcement par clouage de sept murs en terre armée de l'a126 à Chilly-Mazarin et Palaiseau”
Date de conclusion du contrat: 2022-01-07 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: eiffage genie civil ets resirep st etienne sas
Adresse postale: 3/7 place de l'europe
Commune postale: Velizy Villacoublay
Code postal: 78140
Pays: France 🇫🇷
Région: Yvelines 🏙️
URL: http://Eiffage.com🌏
Le contractant est une PME
Nom: nge fondations - agence de brie comte robert sas
Adresse postale: 29 rue de Taches CS 36006
Commune postale: Saint-Priest Cedex
Code postal: 69804
Région: Provence-Alpes-Côte d’Azur🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 4984754.50 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Source: OJS 2022/S 010-017173 (2022-01-10)