Travaux de réhabilitation du Ponton de la Darse

Commune de Cannes

La présente consultation concerne les travaux réhabilitation du ponton de la Darse.
Les travaux consistent notamment à:
— installation de chantier;
— travaux préparatoires, démolitions, déposes et évacuation;
— reprise de la structure de la promenade;
— habillage esthétique de la promenade;
— réalisation de deux pontons l'acte d'engagement fixe le délai d'exécution.
Le délai plafond est de huit mois et deux semaines dont un mois et deux semaines de préparation. C'est le délai proposé par le titulaire à l'acte d'engagement qui s'appliquera.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-06-21. L'appel d'offres a été publié le 2021-05-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2021-05-20 Avis de marché
2021-05-31 Informations complémentaires
2021-06-04 Informations complémentaires
2021-08-26 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2021-05-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installations maritimes
Numéro de référence: 20210337
Brève description:
La présente consultation concerne les travaux réhabilitation du ponton de la Darse. Les travaux consistent notamment à: — installation de chantier; — travaux préparatoires, démolitions, déposes et évacuation; — reprise de la structure de la promenade; — habillage esthétique de la promenade; — réalisation de deux pontons l'acte d'engagement fixe le délai d'exécution. Le délai plafond est de huit mois et deux semaines dont un mois et deux semaines de préparation. C'est le délai proposé par le titulaire à l'acte d'engagement qui s'appliquera.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installations maritimes 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages maritimes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Cannes
Adresse postale: place Cornut Gentille, CS 30140
Code postal: 06406
Commune postale: Cannes
Contact
Adresse Internet: http://www.cannes.com 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: +33 497064550 📞
Fax: +33 497064540 📠
URL des documents: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-20 📅
Date limite de soumission: 2021-06-21 📅
Date de publication: 2021-05-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 099-260267
Numéro JO-S: 99
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/ Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré «hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette consultation. Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne les travaux réhabilitation du ponton de la Darse.
Les travaux consistent notamment à:
— installation de chantier;
— travaux préparatoires, démolitions, déposes et évacuation;
— reprise de la structure de la promenade;
— habillage esthétique de la promenade;
— réalisation de deux pontons l'acte d'engagement fixe le délai d'exécution.
Le délai plafond est de huit mois et deux semaines dont un mois et deux semaines de préparation. C'est le délai proposé par le titulaire à l'acte d'engagement qui s'appliquera.
Durée de l'accord: 259 jours

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'exclusions de la procédure de passation.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);
— habilitation électrique BR ou équivalent — qualification FNTP nº 1122 «Ouvrages de technicité moyenne à haute en milieu maritime ou fluvial» ou équivalent;
— certification hyperbare de l'entreprise réalisant des travaux hyperbares, défini par l'arrêté du 29.9.32017 ou équivalent;
— agrément ADR pour le transport des marchandises dangereuses par la route ou équivalent — qualibat 1552 «Traitement de l'amiante» ou équivalent.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.
— le règlement des dépenses:par mandat administratif suivi d'un virement;
— taux des intérêts moratoires: égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points.
Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement: 40 EUR — les crédits nécessaires au financement de l'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel — financement sur fonds propres — avance de 40 % et garantie demandée sur l'avance — prix global forfaitaire actualisable — retenue de garantie de 5 %, l'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges.
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-06-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Ville de Cannes.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21060029200010
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
URL des documents: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/
Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré «hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette consultation. Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 611039
Commune postale: Nice
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 611039
Commune postale: Nice
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Source: OJS 2021/S 099-260267 (2021-05-20)
Informations complémentaires (2021-05-31)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne les travaux réhabilitation du ponton de la Darse. Les travaux consistent notamment à: — installation de chantier; — travaux préparatoires, démolitions, déposes et évacuation; — reprise de la structure de la promenade; — habillage esthétique de la promenade; — réalisation de deux pontons. L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution. Le délai plafond est de huit mois et deux semaines dont un mois et deux semaines de préparation. C'est le délai proposé par le titulaire à l'acte d'engagement qui s'appliquera.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'appontements 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-31 📅
Date limite de soumission: 2021-07-01 📅
Date de publication: 2021-06-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 107-278878
Se réfère à l'avis: 2021/S 099-260267
Numéro JO-S: 107

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne les travaux réhabilitation du ponton de la Darse. Les travaux consistent notamment à:
— réalisation de deux pontons.
L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution. Le délai plafond est de huit mois et deux semaines dont un mois et deux semaines de préparation. C'est le délai proposé par le titulaire à l'acte d'engagement qui s'appliquera.
Source: OJS 2021/S 107-278878 (2021-05-31)
Informations complémentaires (2021-06-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne les travaux réhabilitation du ponton de la Darse. Les travaux consistent notamment à: — installation de chantier; — travaux préparatoires, démolitions, déposes et évacuation; — reprise de la structure de la promenade; — habillage esthétique de la promenade; — réalisation de deux pontons l'acte d'engagement fixe le délai d'exécution. Le délai plafond est de huit mois et deux semaines dont un mois et deux semaines de préparation. C'est le délai proposé par le titulaire à l'acte d'engagement qui s'appliquera.
Afficher plus

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-04 📅
Date limite de soumission: 2021-07-05 📅
Date de publication: 2021-06-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 110-288333
Numéro JO-S: 110
Source: OJS 2021/S 110-288333 (2021-06-04)
Avis d'attribution de marché (2021-08-26)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la présente consultation concerne les travaux réhabilitation du ponton de la Darse.Les travaux consistent notamment à :-Installation de chantier,-travaux préparatoires, démolitions, déposes et évacuation-reprise de la structure de la promenade-habillage esthétique de la promenade-réalisation de deux pontonsl'acte d'engagement fixe le délai d'exécution. Le délai plafond est de 8 mois et 2 semaines dont 1 mois et 2 semaines de préparation. C'Est le délai proposé par le titulaire à l'acte d'engagement qui s'appliquera
Afficher plus
Valeur totale du marché: 2 356 029 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction d'appontements 📦

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: commune de cannes
Adresse postale: place Cornut Gentille, Cs 30140

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-08-26 📅
Date de publication: 2021-08-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 168-439038
Numéro JO-S: 168
Informations complémentaires
date de conclusion du contrat: le contrat a été signé le 18/08/2021.Le contrat est consultable à la Direction des Achats, 06400 Cannes, sur rendez-vous

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-08-19 📅
Nom: razel Bec
Adresse postale: zi de carros - 1ère Avenue - bp 664
Commune postale: Carros
Code postal: 06510
Pays: France 🇫🇷
Alpes-Maritimes 🏙️
Valeur totale du marché: 2 356 029 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des fleurs, Cs 611039
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des fleurs, Cs 611039
Source: OJS 2021/S 168-439038 (2021-08-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction d'ouvrages... Ouvrages maritimes Installations maritimes Travaux de construction d'ouvrages... Travaux de construction d'appontements Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de bétonnage