travaux de construction d'un groupe scolaire sur la zac joly jean à Avignon- rELANCE Lot 5 "Étanchéité végétalisée"
Ville d'Avignon
travaux de construction d'un groupe scolaire sur la zac joly jean à Avignon- relance lot 5 "Etanchéïté végétalisée". Le marché s'étendra contractuellement de la date de sa notification au titulaire, jusqu'à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement (prévision : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement Vrd).
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2021-12-21. L'appel d'offres a été publié le 2021-11-17.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2021-11-17 | Avis de marché |
| 2022-04-22 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2021-11-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'étanchéification
Numéro de référence: 21S0084
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'étanchéification 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'étanchéification 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vaucluse 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville d'avignon
Adresse postale: hôtel de Ville - place de l'horloge
Code postal: 84045
Commune postale: Avignon Cedex 09
Contact
Adresse Internet: http://www.avignon.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@mairie-avignon.com 📧
Téléphone: +33 490808314 📞
URL des documents: https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 🌏
URL pour la participation: https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-17 📅
Date limite de soumission: 2021-12-21 📅
Date de publication: 2021-11-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 226-593981
Numéro JO-S: 226
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Description des options:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-12-22 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:30
Informations complémentaires: les membres de la commission technique (séance non publique)
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 🌏
URL des documents: https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: direction Commande publique
Adresse postale: annexe de l'hôtel de Ville - 1 rue Racine - 4ème étage - bureau 411
Pays: Vaucluse 🏙️
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères Sc8801
Commune postale: Nîmes Cedex 09
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.nimes.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 226-593981 (2021-11-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'étanchéification
Numéro de référence: 21S0084
Brève description:
travaux de construction d'un groupe scolaire sur la zac joly jean à Avignon- relance lot 5 "Etanchéïté végétalisée". Le marché s'étendra contractuellement de la date de sa notification au titulaire, jusqu'à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement (prévision : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement Vrd).
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'étanchéification 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'étanchéification 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vaucluse 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville d'avignon
Adresse postale: hôtel de Ville - place de l'horloge
Code postal: 84045
Commune postale: Avignon Cedex 09
Contact
Adresse Internet: http://www.avignon.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@mairie-avignon.com 📧
Téléphone: +33 490808314 📞
URL des documents: https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 🌏
URL pour la participation: https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-17 📅
Date limite de soumission: 2021-12-21 📅
Date de publication: 2021-11-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 226-593981
Numéro JO-S: 226
Informations complémentaires
les conditions d'exécution du présent marché comportent une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique en application de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique: 600 heures minimum pour le lot5
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
travaux de construction d'un groupe scolaire sur la zac joly jean à Avignon- relance lot 5 Etanchéïté végétalisée
Durée de l'accord: 36 mois Description des options:
il est prévu une PSE (prestation supplémentaire éventuelle) : Étanchéité bicouche sur isolant- support bois- protection chape béton
Informations complémentaires:
les conditions d'exécution du présent marché comportent une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique en application de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique: 600 heures minimum pour le lot5
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- Lettre de Candidature (formulaire Dc1 ou équivalent)
- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141 - 1 à 5 et 7 à 11 du Code de la commande publique (Ccp), concernant les interdictions de soumissionner et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (cf article R 2143-3 du Ccp).
Afficher plus
- Copie des jugements de redressement judiciaire
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Capacité technique et professionnelle:
- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour des travaux les plus importants indiquant notamment le montant, la date et le lieu d'exécution.
- Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Outillage, matériel et équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-12-22 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:30
Informations complémentaires: les membres de la commission technique (séance non publique)
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 🌏
URL des documents: https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: direction Commande publique
Adresse postale: annexe de l'hôtel de Ville - 1 rue Racine - 4ème étage - bureau 411
Pays: Vaucluse 🏙️
Référence
Informations complémentaires
téléchargement du DCE sur https://avignon-marchespublics.omnikles.com/. Les opérateurs économiques devront répondre via le site https://avignon-marchespublics.omnikles.com/. Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique conformément à l'article R 2132- 1 à 11 du Code de la Commande Publique. De la même manière, tous les échanges d'information et communications sont effectués par voie électronique
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères Sc8801
Commune postale: Nîmes Cedex 09
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.nimes.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 226-593981 (2021-11-17)
Avis d'attribution de marché (2022-04-22)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale du marché: 375385.14 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-04-22 📅
Date de publication: 2022-04-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 082-220098
Se réfère à l'avis: 2021/S 226-593981
Numéro JO-S: 82
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avignon
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-03-23 📅
Nom: alpha services
Adresse postale: 117 Traverse de la Montre
Commune postale: Marseille
Code postal: 13011
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 375385.14 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Référence
Informations complémentaires
Source: OJS 2022/S 082-220098 (2022-04-22)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
travaux de construction d'un groupe scolaire sur la zac joly jean à Avignon- relance lot 5 "Etanchéïté végétalisée". Le marché s'étendra contractuellement de la date de sa notification au titulaire, jusqu'à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement (prévision : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement Vrd)
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-04-22 📅
Date de publication: 2022-04-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 082-220098
Se réfère à l'avis: 2021/S 226-593981
Numéro JO-S: 82
Informations complémentaires
le marché s'étendra contractuellement de la date de sa notification au titulaire, jusqu'à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement (prévision : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement Vrd).
Montant total de la DPGF de 375 385.14 euro ht : 372 655.14 euro ht de Base + 2 730 euro ht de Pse.
Adresses du titulaire : Alpha Services (établissement siège) 117 Traverse de la Montre 13011 Marseille ; Alpha Services (établissement secondaire) Actiparc II Bât B Chemin de Saint Lambert 13821 La Penne sur Huveaune.
Modalités de consultation du marché dans le respect des secrets protégés par la loi : à l'adresse indiquée à la rubrique I.1.
Afficher plus
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avignon
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-03-23 📅
Nom: alpha services
Adresse postale: 117 Traverse de la Montre
Commune postale: Marseille
Code postal: 13011
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 375385.14 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Référence
Informations complémentaires
le marché s'étendra contractuellement de la date de sa notification au titulaire, jusqu'à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement (prévision : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement Vrd).
Afficher plus
Montant total de la DPGF de 375 385.14 euro ht : 372 655.14 euro ht de Base + 2 730 euro ht de Pse.
Adresses du titulaire : Alpha Services (établissement siège) 117 Traverse de la Montre 13011 Marseille ; Alpha Services (établissement secondaire) Actiparc II Bât B Chemin de Saint Lambert 13821 La Penne sur Huveaune.
Modalités de consultation du marché dans le respect des secrets protégés par la loi : à l'adresse indiquée à la rubrique I.1.
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)