travaux de construction d'un groupe scolaire sur la zac joly jean à Avignon- relance lot 2 "Gros oeuvre" et LOT 18 "Serrurerie-Métallerie"

Ville d'Avignon

travaux de construction d'un groupe scolaire sur la zac joly jean à Avignon- relance lot 2 "Gros oeuvre" et LOT 18 "Serrurerie-Métallerie". Le marché s'étendra contractuellement de la date de sa notification au titulaire, jusqu'à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement (prévision : Janvier 2025) : soit 36 mois.
Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement Vrd).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-11-09. L'appel d'offres a été publié le 2021-10-04.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• dumafe
• Sud Bâtiment

Qui ?

• Ville d'Avignon

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Vaucluse

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-10-04	Avis de marché
2021-10-25	Informations complémentaires
2022-04-21	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-10-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Numéro de référence: 21S0081
Brève description:

travaux de construction d'un groupe scolaire sur la zac joly jean à Avignon- relance lot 2 "Gros oeuvre" et LOT 18 "Serrurerie-Métallerie". Le marché s'étendra contractuellement de la date de sa notification au titulaire, jusqu'à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement (prévision : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement Vrd).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Installation de structures en métal 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vaucluse 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville d'avignon
Adresse postale: hôtel de Ville - place de l'horloge
Code postal: 84045
Commune postale: Avignon
Contact
Adresse Internet: http://www.avignon.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@mairie-avignon.com 📧
Téléphone: +33 490808314 📞
URL des documents: https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 🌏
URL pour la participation: https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-10-04 📅
Date limite de soumission: 2021-11-09 📅
Date de publication: 2021-10-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 196-507205
Numéro JO-S: 196
Informations complémentaires

Durée prévisionnelle des travaux :Le marché s'étendra contractuellement de la date de sa notification au titulaire, jusqu'à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement (prévision : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement Vrd).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement Vrd).

Intitulé du lot: gros oeuvre
Numéro du lot: 02
Brève description:

travaux de construction d'un groupe scolaire sur la zac joly jean à Avignon- relance lot 2 "Gros oeuvre"

Durée de l'accord: 36 mois
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement Vrd).

Intitulé du lot: serrurerie-Métallerie
Numéro du lot: 18
Brève description: relance du lot 18 "Serrurerie-Métallerie"
Description des options:

il est prévu une PSE (prestation supplémenentaire éventuelle) sur le lot 18 :

-Pse1 : Rajout d'un escalier pour accès toboggan en toiture

le chiffrage de la PSE est obligatoire

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Lettre de Candidature (formulaire Dc1 ou équivalent)

- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141 - 1 à 5 et 7 à 11 du Code de la commande publique (Ccp), concernant les interdictions de soumissionner et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (cf article R 2143-3 du Ccp).

- Copie des jugements de redressement judiciaire

Situation économique et financière:

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacité technique et professionnelle:

- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour des travaux les plus importants indiquant notamment le montant, la date et le lieu d'exécution.

- Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

- Outillage, matériel et équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-11-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:30
Informations complémentaires: les membres de la commission technique (séance non publique)

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 🌏
URL des documents: https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

téléchargement du DCE sur https://avignon-marchespublics.omnikles.com/. Les opérateurs économiques devront répondre via le site https://avignon-marchespublics.omnikles.com/. Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique conformément à l'article R 2132- 1 à 11 du Code de la Commande Publique. De la même manière, tous les échanges d'information et communications sont effectués par voie électronique.

Les conditions d'exécution du présent marché comportent une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique en application de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique: 1 500 heures minimum pour le lot2 et 130 heures minimum pour le lot 18

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères Sc8801
Commune postale: Nîmes Cedex 09
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.nimes.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 196-507205 (2021-10-04)

Informations complémentaires (2021-10-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

travaux de construction d'un groupe scolaire sur la zac joly jean à Avignon- relance lot 2 "Gros oeuvre" et LOT 18 "Serrurerie-Métallerie"

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-10-25 📅
Date limite de soumission: 2021-11-19 📅
Date de publication: 2021-10-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 211-549905
Se réfère à l'avis: 2021/S 196-507205
Numéro JO-S: 211
Source: OJS 2021/S 211-549905 (2021-10-25)

Avis d'attribution de marché (2022-04-21)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

travaux de construction d'un groupe scolaire sur la zac joly jean à Avignon- relance lot 2 "Gros oeuvre" et LOT 18 "Serrurerie-Métallerie". Le marché s'étendra contractuellement de la date de sa notification au titulaire, jusqu'à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement (prévision : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement Vrd)

Valeur totale du marché: 2132162.80 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-04-21 📅
Date de publication: 2022-04-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 081-217103
Numéro JO-S: 81
Informations complémentaires

durée prévisionnelle des travaux :Le marché s'étendra contractuellement de la date de sa notification au titulaire, jusqu'à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement (prévision : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement Vrd)

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: relance lot 2 "Gros oeuvre"
Informations complémentaires:

Brève description: relance du lot 18 "Serrurerie-Métallerie"
Description des options:

il est prévu une PSE (prestation supplémentaire éventuelle) sur le lot 18 : -Pse1 : Rajout d'un escalier pour accès toboggan en toiture Le chiffrage de la PSE est obligatoire

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avignon

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-01-21 📅
Nom: sud batiment
Adresse postale: 200 rue Michel Montaigne, bat a, Agroparc
Commune postale: Avignon
Code postal: 84000
Pays: France 🇫🇷
Vaucluse 🏙️
Valeur totale du marché: 1 925 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-01-20 📅
Nom: dumafe
Adresse postale: 45 rue Emilien Gautier - les Milles
Commune postale: Aix-en-Provence
Code postal: 13290
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 207162.80 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
5

Référence
Informations complémentaires

le marché s'étendra contractuellement de la date de sa notification au titulaire, jusqu'à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement (prévision : Janvier 2025) : soit 36 mois.

Pour le lot 18, le montant de 207 162.80 euro ht correspond à 168 662 euro ht pour la Base + 38 500.80 euro ht pour la PSE (prestation supplémentaire éventuelle).

Modalités de consultation du marché dans le respect des secrets protégés par la loi : à l'adresse indiquée à la rubrique I.1

Source: OJS 2022/S 081-217103 (2022-04-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche (9)

Travaux de construction de bâtiments scolaires (8)