Travaux de construction d'un groupe scolaire à Juvisy-sur-Orge

Grand-Orly Seine Bièvre

Travaux de construction d'un groupe scolaire à Juvisy-sur-Orge.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-07-15. L'appel d'offres a été publié le 2021-06-03.

Qui ?

• Grand-Orly Seine Bièvre

Qu'est-ce que c'est ?

• Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques › Installation de cloisons
• Services horticoles › Réalisation et entretien d'espaces verts
• Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
• Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
• Travaux d'équipement électrique › Travaux de câblage et d'installations électriques
• Travaux de bétonnage › Travaux de mise en œuvre de béton armé › Travaux de gros œuvre en béton
• Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes › Travaux de revêtement
• Travaux de construction d'égouts › Travaux d'installations sanitaires
• Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche › Travaux de construction de bâtiments scolaires
• Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture
• Travaux de fondation et forage de puits de captage › Travaux de fondation
• Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
• Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de façade
• Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
• Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de revêtements de sols
• Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration › Équipement de cuisine

Où ?

• Ile-de-France › Essonne

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-06-03	Avis de marché

Avis de marché (2021-06-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Numéro de référence: 20 10 010-016
Brève description: Travaux de construction d'un groupe scolaire à Juvisy-sur-Orge.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de fondation 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Équipement de cuisine 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Essonne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Grand-Orly Seine Bièvre
Adresse postale: 6 rue Piver, BP 56
Code postal: 91265
Commune postale: Juvisy-sur-Orge
Contact
Adresse Internet: http://Juvisy.fr 🌏
Courrier électronique: claire.charrier@grandorlyseinebievre.fr 📧
URL des documents: https://marches.maximilien.fr 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-03 📅
Date limite de soumission: 2021-07-15 📅
Date de publication: 2021-06-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 109-286366
Numéro JO-S: 109
Informations complémentaires

Sous-critères de la valeur technique: — méthodologie d'exécution et d'intervention spécifique au chantier (phasage des travaux, installation et fonctionnement du chantier): 15 %; — moyens mis en œuvre pour respecter le délai d'exécution: 15 %; — moyens humains mis en œuvre par l'entreprise pour garantir le bon déroulement du chantier: 10 %; — qualité des matériaux et fiches techniques proposés: 5 %; — moyens mis en œuvre pour la sécurité du chantier (clôture, signalisation, protection des riverains…): 5 %; — moyens mis en œuvre pour la protection de l'environnement durant l'exécution du chantier (tri et gestion des déchets, SOSED, nuisances sonores, poussières, propreté): 5 %. Pour tous les lots, en cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire afin d'assurer la bonne exécution du marché, au vu de la diversité des travaux à exécuter et de l'imbrication entre les différentes missions confiées au groupement attributaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les dates de visite sont: — le jeudi 17.6.2021 (10h00), — le jeudi 24.6.2021 (10h00). Le rendez-vous est fixé sur place: 25 rue Vercingétorix à Juvisy-sur-Orge (91260). Les candidats devront s'inscrire à ces visites auprès des services techniques de la ville (contact: Mme Fatima Lalam, tél. +33 169123271, flalam@mairie-juvisy.fr).

Informations complémentaires

Sous-critères de la valeur technique:

— méthodologie d'exécution et d'intervention spécifique au chantier (phasage des travaux, installation et fonctionnement du chantier): 15 %;

— moyens mis en œuvre pour respecter le délai d'exécution: 15 %;

— moyens humains mis en œuvre par l'entreprise pour garantir le bon déroulement du chantier: 10 %;

— qualité des matériaux et fiches techniques proposés: 5 %;

— moyens mis en œuvre pour la sécurité du chantier (clôture, signalisation, protection des riverains…): 5 %;

— moyens mis en œuvre pour la protection de l'environnement durant l'exécution du chantier (tri et gestion des déchets, SOSED, nuisances sonores, poussières, propreté): 5 %.

Pour tous les lots, en cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire afin d'assurer la bonne exécution du marché, au vu de la diversité des travaux à exécuter et de l'imbrication entre les différentes missions confiées au groupement attributaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les dates de visite sont:

— le jeudi 17.6.2021 (10h00),

— le jeudi 24.6.2021 (10h00).

Le rendez-vous est fixé sur place: 25 rue Vercingétorix à Juvisy-sur-Orge (91260). Les candidats devront s'inscrire à ces visites auprès des services techniques de la ville (contact: Mme Fatima Lalam, tél. +33 169123271, flalam@mairie-juvisy.fr).

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Gros œuvre, VRD, espaces verts
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros œuvre, VRD, espaces verts.
Durée de l'accord: 18 mois
Intitulé du lot: Clos et couvert
Numéro du lot: 2
Brève description: Clos et couvert.
Intitulé du lot: Aménagements intérieurs, corps d'état
Numéro du lot: 3
Brève description: Aménagements intérieurs, corps d'état.
Intitulé du lot: Électricité courant fort, courant faible
Numéro du lot: 4
Brève description: Électricité courant fort, courant faible.
Intitulé du lot: Chauffage, ventilation, plomberie
Numéro du lot: 5
Brève description: Chauffage, ventilation, plomberie.
Intitulé du lot: Appareils élévateurs
Numéro du lot: 6
Brève description: Appareils élévateurs.
Intitulé du lot: Équipements de cuisine
Numéro du lot: 7
Brève description: Équipements de cuisine.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 25 rue Vercingétorix — 91260 Juvisy-sur-Orge.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-07-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 55
Prix (pondération): 45

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr 🌏
Adresse Internet: https://marches.maximilien.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Sous-critères de la valeur technique:

— méthodologie d'exécution et d'intervention spécifique au chantier (phasage des travaux, installation et fonctionnement du chantier): 15 %;

— moyens mis en œuvre pour respecter le délai d'exécution: 15 %;

— moyens humains mis en œuvre par l'entreprise pour garantir le bon déroulement du chantier: 10 %;

— qualité des matériaux et fiches techniques proposés: 5 %;

— moyens mis en œuvre pour la sécurité du chantier (clôture, signalisation, protection des riverains…): 5 %;

— moyens mis en œuvre pour la protection de l'environnement durant l'exécution du chantier (tri et gestion des déchets, SOSED, nuisances sonores, poussières, propreté): 5 %.

Pour tous les lots, en cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire afin d'assurer la bonne exécution du marché, au vu de la diversité des travaux à exécuter et de l'imbrication entre les différentes missions confiées au groupement attributaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les dates de visite sont:

— le jeudi 17.6.2021 (10h00),

— le jeudi 24.6.2021 (10h00).

Le rendez-vous est fixé sur place: 25 rue Vercingétorix à Juvisy-sur-Orge (91260). Les candidats devront s'inscrire à ces visites auprès des services techniques de la ville (contact: Mme Fatima Lalam, tél. +33 169123271, flalam@mairie-juvisy.fr).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles Cedex
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA;

— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat);

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 109-286366 (2021-06-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche (12)

Travaux de construction de bâtiments scolaires (9)