accord Cadre Mono Attributaire à Bons de Commande d'une durée de 1 an renouvelable 3 fois avec montant minimum et maximum concernant la réalisation de travaux sur les réseaux de distribution électrique, éclairage public et télécommunication des collèges d'avignon, Bollène, Cavaillon, Vaison Ventoux et Ventoux sud
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-11-01.
L'appel d'offres a été publié le 2021-09-28.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2021-09-28) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: syndicat d'énergie Vauclusien
Numéro d'enregistrement national: 20003591300025
Adresse postale: immeuble le saphir - bâtiment B - 477 Avenue Jules Verne
Commune postale: Sorgues
Code postal: 84700
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 484511080📞
Courrier électronique: athomas@sev84.fr📧
Région: Vaucluse🏙️
URL: http://sev84.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://sev.e-marchespublics.com🌏 Communication
L'accès aux documents d'appel d'offres est restreint
URL des documents: http://sev.e-marchespublics.com🌏
URL de participation: http://sev.e-marchespublics.com🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux d'électrification, d'éclairage public et réseaux divers des collèges d'avignon, Bollène, Cavaillon, Vaison Ventoux et Ventoux sud
2021-05”
Produits/services: Travaux de construction de lignes électriques📦
Brève description:
“accord Cadre Mono Attributaire à Bons de Commande d'une durée de 1 an renouvelable 3 fois avec montant minimum et maximum concernant la réalisation de...”
Brève description
accord Cadre Mono Attributaire à Bons de Commande d'une durée de 1 an renouvelable 3 fois avec montant minimum et maximum concernant la réalisation de travaux sur les réseaux de distribution électrique, éclairage public et télécommunication des collèges d'avignon, Bollène, Cavaillon, Vaison Ventoux et Ventoux sud
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 18 920 000 💰
Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux sur les réseaux de distribution électrique, éclairage public et télécommunication du collège d'avignon” Titre
Numéro d'identification du lot: 2021-05-1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de lignes électriques📦
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public📦
Produits/services supplémentaires: Réseau de télécommunications📦
Lieu d'exécution: Vaucluse🏙️
Description du marché:
“étude et construction de réseau public de distribution électrique basse tension, reprise de branchements,construction de postes de transformation Hta/Bt sur...”
Description du marché
étude et construction de réseau public de distribution électrique basse tension, reprise de branchements,construction de postes de transformation Hta/Bt sur poteau ou en cabine, réalisation du génie civil de réseaux de télécommunication électronique, étude et rénovation/extension d'éclairage public, établissement de dossiers d'exécution et de recollement
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 7 200 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements: accord cadre d'une durée de 1 an renouvelable 3 fois
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“1-garanties et capacités techniques et financières 20.0 %
2-Capacités professionnelles 20.0 %
3-Compétences, références et moyens 40.0 %
4-Performances en...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
1-garanties et capacités techniques et financières 20.0 %
2-Capacités professionnelles 20.0 %
3-Compétences, références et moyens 40.0 %
4-Performances en matière de développement durable 10.0 %
5-Engagement dans la démarche qualité 10.0 %
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux sur les réseaux de distribution électrique, éclairage public et télécommunication du collège de Bollène” Titre
Numéro d'identification du lot: 2021-05-2
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 4 000 000 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux sur les réseaux de distribution électrique, éclairage public et télécommunication du collège de Cavaillon” Titre
Numéro d'identification du lot: 2021-05-3
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 4 800 000 💰
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux sur les réseaux de distribution électrique, éclairage public et télécommunication du collège de Vaison Ventoux” Titre
Numéro d'identification du lot: 2021-05-4
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 800 000 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux sur les réseaux de distribution électrique, éclairage public et télécommunication du collège de Ventoux Sud” Titre
Numéro d'identification du lot: 2021-05-5
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 120 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
renseignements sur le respect de...”
Liste et brève description des conditions
déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi
déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution
indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise
déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise
indication des mesures de gestion environnementale
qualifications FNTP 612-613-632-6412-6413-6422-6423-651-681 ou équivalentes
Afficher plus Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“en cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par l'entité adjudicatrice est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
en cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par l'entité adjudicatrice est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait de l'entité adjudicatrice
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-11-01
15:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2021-11-12 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅
Délai estimé pour la publication d'autres avis: second semestre 2025
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Nîmes
Adresse postale: 16, Boulevard Feuchères CS 88010
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr📧
URL: http://nimes.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: tribunal Administratif de Nîmes
Adresse postale: 16, Boulevard Feuchères CS 88010
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr📧
URL: http://nimes.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Nîmes
Adresse postale: 16, Boulevard Feuchères CS 88010
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr📧
URL: http://nimes.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2021/S 191-497901 (2021-09-28)
Informations complémentaires (2021-10-13)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 191-497901
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.1.6)
Numéro d'identification du lot: tous
Emplacement du texte à modifier: Information sur les lots :
Ancienne valeur
Texte: il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximal de lots : 3
Nouvelle valeur
Texte:
“il est possible de soumettre des candidatures pour un nombre maximal de lots : 3”
Source: OJS 2021/S 202-528668 (2021-10-13)
Avis d'attribution de marché (2022-02-14) Objet Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: 2021-05-1
Titre
Numéro d'identification du lot: Lot 1
Description
Site principal ou lieu d'exécution: collège d'avignon
Champ d'application du marché
Titre: 2021-05-2
Titre
Numéro d'identification du lot: Lot 2
Description
Site principal ou lieu d'exécution: collège de Bollène
Champ d'application du marché
Titre: 2021-05-3
Titre
Numéro d'identification du lot: Lot 3
Description
Site principal ou lieu d'exécution: collège de Cavaillon
Champ d'application du marché
Titre: 2021-05-4
Titre
Numéro d'identification du lot: Lot 4
Description
Site principal ou lieu d'exécution: collège de Vaison Ventoux
Champ d'application du marché
Titre: 2021-05-5
Titre
Numéro d'identification du lot: Lot 5
Description
Site principal ou lieu d'exécution: collège de Ventoux sud
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 191-497901
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2021-05
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“marché de travaux sur les réseaux de distribution électrique, éclairage public et télécommunication du collège d'avignon”
Date de conclusion du contrat: 2022-01-27 📅
Informations sur les appels d'offres
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: cg ferre sas
Numéro d'enregistrement national: 72262130700015
Adresse postale: 830 Route de Châteauneuf du pape
Commune postale: Sorgues
Code postal: 84700
Pays: France 🇫🇷
Région: Vaucluse🏙️
Le contractant est une PME
Nom: eiffage energie systemes
Numéro d'enregistrement national: 38875861700277
Adresse postale: 11 Rue de Lisbonne
Commune postale: Vitrolles
Code postal: 13127
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“marché de travaux sur les réseaux de distribution électrique, éclairage public et télécommunication du collège de Bollène” Nom et adresse du contractant
Nom: ineo provence et cote D'Azur
Numéro d'enregistrement national: 42981128400034
Adresse postale: 205 rue Georges Claude -BP 241 000
Commune postale: Aix-en-Provence
Code postal: 13797
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre:
“marché de travaux sur les réseaux de distribution électrique, éclairage public et télécommunication du collège de Cavaillon” Nom et adresse du contractant
Nom: giorgi
Numéro d'enregistrement national: 34926065300028
Adresse postale: 177 rue jean MONNET
Commune postale: Cavaillon
Code postal: 84300
Nom: societe nouvelle electricite provence mediterranee
Numéro d'enregistrement national: 88114991800024
Adresse postale: 708 che dorio
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre:
“marché de travaux sur les réseaux de distribution électrique, éclairage public et télécommunication du collège de Vaison Ventoux” Nom et adresse du contractant
Nom: bouygues energies et services
Numéro d'enregistrement national: 77566487302398
Adresse postale: 21 rue j. Watt
Commune postale: Pierrelatte
Code postal: 26702
Région: Drôme🏙️
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre:
“marché de travaux sur les réseaux de distribution électrique, éclairage public et télécommunication du collège de Ventoux Sud” Nom et adresse du contractant
Nom: eiffage energie systeme
Adresse postale: 11 rue de lisbonne
Source: OJS 2022/S 035-091078 (2022-02-14)