Aujourd'hui, dans le cadre de l'aménagement du Grand Parc Garonne, Toulouse Métropole envisage la création de quatre passerelles pour poursuivre son ambition de transformer l'île du Ramier en un vaste parc urbain. La présente consultation concerne la passerelle Rapas. Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'évolution du paysage urbain et du paysage de nature sanctuarisée qui traduit les relations de la ville à son environnement naturel. Le montant estimé de l'enveloppe financière prévisionnelle affecté à ce marché de travaux est fixé à la somme globale de 9 720 000 EUR HT et la part de la MOE intégrée de 980 000 EUR HT (valeur mars 2021), soit une enveloppe financière de 10 700 000 EUR HT.
Forme de marché: ordinaire. Marché global de conception et réalisation passé en application de l'article L. 2171-1 et suivants et l'article R. 2171-1 du code de la commande publique. Attribution d'un marché unique.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-05-17.
L'appel d'offres a été publié le 2021-04-15.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“SA — 21M0085PN — conception et réalisation pour la construction de la passerelle Rapas
21m0085pn/Jo”
Produits/services: Travaux de construction de passerelles pour piétons📦
Brève description:
“Aujourd'hui, dans le cadre de l'aménagement du Grand Parc Garonne, Toulouse Métropole envisage la création de quatre passerelles pour poursuivre son...”
Brève description
Aujourd'hui, dans le cadre de l'aménagement du Grand Parc Garonne, Toulouse Métropole envisage la création de quatre passerelles pour poursuivre son ambition de transformer l'île du Ramier en un vaste parc urbain. La présente consultation concerne la passerelle Rapas. Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'évolution du paysage urbain et du paysage de nature sanctuarisée qui traduit les relations de la ville à son environnement naturel. Le montant estimé de l'enveloppe financière prévisionnelle affecté à ce marché de travaux est fixé à la somme globale de 9 720 000 EUR HT et la part de la MOE intégrée de 980 000 EUR HT (valeur mars 2021), soit une enveloppe financière de 10 700 000 EUR HT.
Forme de marché: ordinaire. Marché global de conception et réalisation passé en application de l'article L. 2171-1 et suivants et l'article R. 2171-1 du code de la commande publique. Attribution d'un marché unique.
Aujourd'hui, dans le cadre de l'aménagement du Grand Parc Garonne, Toulouse métropole envisage la création de quatre passerelles pour poursuivre son ambition de transformer l'île du Ramier en un vaste parc urbain. La présente consultation concerne la passerelle Rapas. Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'évolution du paysage urbain et du paysage de nature sanctuarisée qui traduit les relations de la ville à son environnement naturel. Le montant estimé de l'enveloppe financière prévisionnelle affecté à ce marché de travaux est fixé à la somme globale de 9 720 000 EUR HT et la part de la MOE intégrée de 980 000 EUR HT (valeur mars 2021), soit une enveloppe financière de 10 700 000 EUR HT.
Forme de marché: ordinaire. Marché global de conception et réalisation passé en application de l'article L. 2171-1 et suivants et l'article R. 2171-1 du code de la commande publique. Attribution d'un marché unique.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 29
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Une fois l'analyse de la recevabilité des dossiers de candidatures effectuée, l'acheteur sélectionnera trois candidats parmi les candidatures...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Une fois l'analyse de la recevabilité des dossiers de candidatures effectuée, l'acheteur sélectionnera trois candidats parmi les candidatures recevables.
Les critères objectifs de limitation du nombre de candidats admis à présenter une offre sont les suivants :
1) appréciation des références pour des prestations et travaux de nature et de montant équivalents;
2) appréciation des moyens humains, matériels et des qualifications des opérateurs économiques, notamment celles des cadres responsables des travaux de même nature que celles du présent marché;
3) appréciation des compétences, notamment du savoir-faire en matière d'intégration et de pilotage général de projet.
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.” Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne:
“Les prestations seront financées selon les modalités suivantes: financement sur fonds propres de Toulouse Métropole et subventions à hauteur de 80 % soit:...”
Informations sur les fonds de l'Union européenne
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes: financement sur fonds propres de Toulouse Métropole et subventions à hauteur de 80 % soit: Fonds Reacteu 60 % (Feder/Plan de Relance) + contrat de Territorialisation (Conseil régional) 20 %.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
— renseignements sur le respect de...”
Liste et brève description des conditions
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail;
— une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu...”
Liste et brève description des critères de sélection
— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);
— liste des principales prestations récentes, en lien avec l'objet du marché, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Ces prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique - indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats:
— pour l'architecte : inscription à l'ordre des architecte;
— pour les travaux :...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats:
— pour l'architecte : inscription à l'ordre des architecte;
— pour les travaux : Qualifications Qualibat (ou équivalent FNTP): qualification 1233 Pieux; Qualification 2513 Ponts et passerelles rigides (technicité supérieure); qualification 2713 Montage-Levage d'ouvrages métalliques (technicité supérieure);
— pour l'ingénierie : Qualifications Opqibi: direction de l'exécution des travaux (0331); évaluation environnementale des projets, travaux et aménagements (0612); étude de projets complexes en géotechnique (1002); étude de fondations complexes (1201); étude de structures béton complexes (1203); étude de structures métalliques complexes (1205); étude d'éclairagisme extérieur courant (1409); ingénierie de ponts complexes (1819); maîtrise des coûts en phase de conception et de réalisation (2202);
— pour le bureau d'étude: agrément «Digue» au sens de l'arrêté du 15.11.2017.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées dans le CCAP. Nombre d'heures d'insertion...”
Conditions d'exécution du contrat
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées dans le CCAP. Nombre d'heures d'insertion professionnelle: 9 000 h. Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du contrat.prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Avance de 30,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: financement sur fonds propres de Toulouse Métropole et subventions à hauteur de 80 % soit Fonds Reacteu 60 % (Feder/Plan de Relance) + Contrat de Territorialisation (Conseil Régional) 20 % .Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de l'avance.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-05-17
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.agysoft.marches-publics.info
Le délai de l'ensemble des études et des travaux de cette opération est de 29 mois, et débute à compter de la notification du marché. La réception de l'ouvrage est fixée au 31.8.2024. L'ouverture au public est envisagée pour le 15.9.2024.
À titre indicatif, ce délai est décomposé comme suit:
— études: neuf mois;
— travaux: 20 mois dont trois mois de préparation la candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 21M0085PN.
Les conditions de visites sont les suivantes:
— phase candidature: les candidats peuvent s'ils le souhaitent se rendre sur place;
— phase offre: une visite obligatoire du site sera organisée pour les trois candidats admis.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31068
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 562735757📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr📧
Fax: +33 562735740 📠
Source: OJS 2021/S 076-193376 (2021-04-15)
Informations complémentaires (2021-04-26) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Sa-21m0085pn — Conception et réalisation pour la construction de la passerelle Rapas
21m0085pn/Jo”
Brève description:
“Aujourd'hui, dans le cadre de l'aménagement du Grand Parc Garonne, Toulouse Métropole envisage la création de quatre passerelles pour poursuivre son...”
Brève description
Aujourd'hui, dans le cadre de l'aménagement du Grand Parc Garonne, Toulouse Métropole envisage la création de quatre passerelles pour poursuivre son ambition de transformer l'île du Ramier en un vaste parc urbain. La présente consultation concerne la passerelle Rapas. Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'évolution du paysage urbain et du paysage de nature sanctuarisée qui traduit les relations de la ville à son environnement naturel. Le montant estimé de l'enveloppe financière prévisionnelle affecté à ce marché de travaux est fixé à la somme globale de 9 720 000 EUR HT et la part de la MOE intégrée de 980 000 EUR HT (valeur mars 2021), soit une enveloppe financière de 10 700 000 EUR HT.
Forme de marché: ordinaire. Marché global de conception et réalisation passé en application des articles L. 2171-1 et suivants et l'article R. 2171-1 du code de la commande publique. Attribution d'un marché unique.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 076-193376
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3)
Emplacement du texte à modifier: Capacité technique et professionnelle
Ancienne valeur
Texte:
“— Pour les travaux: qualifications Qualibat (ou équivalent FNTP):
—— qualification 1233 Pieux,
—— qualification 2513 Ponts et passerelles rigides...”
Texte
— Pour les travaux: qualifications Qualibat (ou équivalent FNTP):
—— qualification 1233 Pieux,
—— qualification 2513 Ponts et passerelles rigides (technicité supérieure),
—— qualification 2713 Montage-levage d'ouvrages métalliques (technicité supérieure).
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“— Pour les travaux: qualifications Qualibat (ou équivalent FNTP):
—— qualification FNTP 241 Pieux forés et moulés dans le sol ou 244 Pieux tarière creuse (à...”
Texte
— Pour les travaux: qualifications Qualibat (ou équivalent FNTP):
—— qualification FNTP 241 Pieux forés et moulés dans le sol ou 244 Pieux tarière creuse (à noter que la qualification 1231 Micropieux (Qualibat ou équivalent FNTP 242) peut être proposée en complément);
—— qualification FNTP 1111 Ouvrages de haute technicité — il n'y a pas de qualification FNTP équivalente à la 2713.
Vous pouvez alors fournir des références de chantiers récents, accompagnées d'attestations de bonne exécution, certificats de capacité ou enquêtes de satisfaction client, permettant d'attester de cette qualification.
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Vider l'ancienne valeur
Nouvelle valeur
Texte:
“Ajouter: Profil et compétences attendues: le candidat devra disposer obligatoirement des capacités professionnelles et compétences nécessaires à l'exécution...”
Texte
Ajouter: Profil et compétences attendues: le candidat devra disposer obligatoirement des capacités professionnelles et compétences nécessaires à l'exécution de ces prestations dans les domaines suivants:
— compétences de maîtrise d'œuvre/ingénierie/prestations intellectuelles:
—— gestion de projet d'équipe/intégrateur,
—— architecte,
—— ingénierie en ouvrage d'art (infrastructure et structure de ponts et passerelles),
— porter à connaissance sur dossiers environnementaux déposés:
—— études d'impact, dossier loi sur l'eau, Natura 2000, dossier de stabilité, dossier Biotope,
—— modélisation hydraulique,
—— ingénierie agréée Digues et barrages,
—— géotechnicien,
—— ingénierie en fluides, électricité et VRD,
—— économie de la construction,
—— aménagement paysager,
—— Building information model (BIM) management,
— compétences travaux:
—— construction d'ouvrages d'art dont passerelles, infrastructure, digues et VRD,
—— fluides et électricité,
—— aménagement paysager,
—— économie de la construction.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 084-213755 (2021-04-26)
Informations complémentaires (2021-05-11) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“SA-21M0085PN — conception et réalisation pour la construction de la passerelle Rapas
21m0085pn/Jo”
Brève description:
“Aujourd'hui, dans le cadre de l'aménagement du Grand Parc Garonne, Toulouse métropole envisage la création de quatre passerelles pour poursuivre son...”
Brève description
Aujourd'hui, dans le cadre de l'aménagement du Grand Parc Garonne, Toulouse métropole envisage la création de quatre passerelles pour poursuivre son ambition de transformer l'Île du Ramier en un vaste parc urbain. La présente consultation concerne la passerelle Rapas. Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'évolution du paysage urbain et du paysage de nature sanctuarisée qui traduit les relations de la ville à son environnement naturel. Le montant estimé de l'enveloppe financière prévisionnelle affecté à ce marché de travaux est fixé à la somme globale de 9 720 000 EUR HT et la part de la MOE intégrée de 980 000 EUR HT (valeur mars 2021), soit une enveloppe financière de 10 700 000 EUR HT.
Forme de marché: ordinaire. Marché global de conception et réalisation passé en application de l'article L. 2171-1 et suivants et l'article R. 2171-1 du Code de la commande publique. Attribution d'un marché unique.
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.11)
Emplacement du texte à modifier: Information sur les options
Ancienne valeur
Texte: Des variantes seront prises en considération: non.
Nouvelle valeur
Texte:
“Des variantes seront prises en considération: oui.
Leurs exigences minimales seront fixées dans le dossier de consultation.” Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3)
Emplacement du texte à modifier: Capacité technique et professionnelle
Vider l'ancienne valeur
Nouvelle valeur
Texte:
“Après la mention: vous pouvez alors fournir des références de chantiers récents, accompagnées d'attestations de bonne exécution, certificats de capacité ou...”
Texte
Après la mention: vous pouvez alors fournir des références de chantiers récents, accompagnées d'attestations de bonne exécution, certificats de capacité ou enquêtes de satisfaction client, permettant d'attester de cette qualification ajouter: La qualification 2713 demandée au RC porte sur le montage de constructions métalliques [De bâtiment] et de génie civil visées entre autres par la qualification 2 513 (également demandée au RC) qui porte sur les ponts et passerelles rigides de technicité supérieure, cette dernière a par ailleurs une équivalence FNTP 1111 Ouvrages de haute technicité. La qualification 2513 peut ainsi suffire en l'absence de la qualification 2713. Néanmoins, si le candidat ne dispose pas de ces qualifications Qualibat 2513 ou FNTP 1111, le candidat peut fournir des références de projets permettant de justifier de ses compétences/expériences, avec des attestations de bonne exécution.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 093-240925 (2021-05-11)
Avis d'attribution de marché (2022-01-31) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: toulouse metropole
Adresse postale: direction de la commande publique, 6 rue René Leduc
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“sa- 21m0085pn - conception Et Realisation Pour La Construction De La Passerelle Rapas
21m0085pn/Jo”
Brève description:
“aujourd'Hui, dans le cadre de l'aménagement du Grand Parc Garonne, Toulouse métropole envisage la création de 4 passerelles pour poursuivre son ambition de...”
Brève description
aujourd'Hui, dans le cadre de l'aménagement du Grand Parc Garonne, Toulouse métropole envisage la création de 4 passerelles pour poursuivre son ambition de transformer l'île du Ramier en un vaste parc urbain. La présente consultation concerne la passerelle Rapas. Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'évolution du paysage urbain et du paysage de nature sanctuarisée qui traduit les relations de la ville à son environnement naturel. Le montant estimé de l'enveloppe financière prévisionnelle affecté à ce marché de travaux est fixé à la somme globale de 9 720 000 euro(s) Ht et la part de la Moe intégrée de 980 000 euro(s) Ht (valeur mars 2021), soit une enveloppe financière de 10 700 000 euro(s) (H.T.). Forme de marché : ordinaire. Marché global de conception et réalisation passé en application de l'article L.2171-1 et suivants et l'article R.2171-1 du Code de la commande publique. Attribution d'un marché uni
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 11 249 102 💰
Description
Description du marché:
“aujourd'Hui, dans le cadre de l'aménagement du Grand Parc Garonne, Toulouse métropole envisage la création de 4 passerelles pour poursuivre son ambition de...”
Description du marché
aujourd'Hui, dans le cadre de l'aménagement du Grand Parc Garonne, Toulouse métropole envisage la création de 4 passerelles pour poursuivre son ambition de transformer l'île du Ramier en un vaste parc urbain. La présente consultation concerne la passerelle Rapas. Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'évolution du paysage urbain et du paysage de nature sanctuarisée qui traduit les relations de la ville à son environnement naturel. Le montant estimé de l'enveloppe financière prévisionnelle affecté à ce marché de travaux est fixé à la somme globale de 9 720 000 euro(s) Ht et la part de la Moe intégrée de 980 000 euro(s) Ht (valeur mars 2021), soit une enveloppe financière de 10 700 000 euro(s) (H.T.). Forme de marché : ordinaire. Marché global de conception et réalisation passé en application de l'article L.2171-1 et suivants et l'article R.2171-1 du Code de la commande publique. Attribution d'un marché uni
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires” Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne:
“les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Financement sur fonds propres de Toulouse Métropole et subventions à hauteur de 80% soit :...”
Informations sur les fonds de l'Union européenne
les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Financement sur fonds propres de Toulouse Métropole et subventions à hauteur de 80% soit : Fonds Reacteu 60% (Feder/Plan de Relance) + Contrat de Territorialisation (Conseil Régional) 20%
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 076-193376
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 22m0035
Date de conclusion du contrat: 2022-01-28 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: eiffage Genie Civil
Adresse postale: 23 avenue Edouard Belin
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31400
Pays: France 🇫🇷
Région: Haute-Garonne🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 11 249 102 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 4783744.15 💰
“groupement Eiffage Genie Civil (mandataire) / Grimshaw / Ppa / IngeropConseil Et Ingenierie / Atelier Atp” Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68, rue Raymond Iv
Source: OJS 2022/S 025-059799 (2022-01-31)