Objet Champ d'application du marché
Titre:
“restauration de l'étanchéité des couvertures de l'abbaye Saint-Victor - place Saint-Victor - 13007 Marseille
2021_50001_0066”
Produits/services: Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux📦
Brève description:
“restauration de l'étanchéité des couvertures de l'abbaye Saint-Victor - place Saint-Victor - 13007 Marseille”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Produits/services supplémentaires: Maçonnerie de pierres📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Description du marché:
“restauration de l'étanchéité des couvertures de l'abbaye Saint-Victor - place Saint-Victor - 13007 Marseille” Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de coût (pondération): 60
Critère de coût (nom): Prix de l'offre
Critère de coût (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 9
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“prestations supplémentaires éventuelles (Pse)Les PSE sont des options relevant du pouvoir adjudicateur, qui demande aux candidats d'y répondre. Le candidat...”
Description des options
prestations supplémentaires éventuelles (Pse)Les PSE sont des options relevant du pouvoir adjudicateur, qui demande aux candidats d'y répondre. Le candidat doit obligatoirement procéder au chiffrage financier des prestations décrites. En l'absence de réponse du candidat sur ce point, l'offre est écartée.les PSE prévues sont relatives à la restauration des parements de maçonnerie en élévation.- La PSE 1 concerne les travaux situés sur les maçonneries du chemin ronde de la toiture du choeur.- La PSE 2 concerne les travaux situés sur les maçonneries de la toiture du transept. Prestations similairesconformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner...”
Liste et brève description des conditions
lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à 11 du Code de la commande publique.le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration concernant le chiffre d'affaires global faisant l'objet du marché, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles. Les entreprises...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration concernant le chiffre d'affaires global faisant l'objet du marché, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles. Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices devront fournir :- une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la date de création de l'entreprise),- le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières)
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années-...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années- certificat(S) de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants : Qualification QualibatQualibat 11 Travaux de démolitions - déconstructionqualibat 2121 Ravalement en maçonneriequalibat 2132 Enduits aux liants hydrauliquesqualibat 2171 Taille et pose de pierrequalibat 2194 Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiquesqualibat 3141 Éléments accessoires de couverturequalibat 3162 Couverture en plombtoutefois, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.- présentation d'une liste de 5 références de moins de 5 ans comprenant des prestations de même technicités dans des bâtiments protégés ou classés au titre des monuments historiques permettant d'apprécier la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.Ces références indiqueront le montant et la date des travaux, le destinataire public ou privé, le type de protection, et le domaine d'intervention.Les référence devront être attestées par un maître d'oeuvre spécialisé: architecte en chef des monuments historiques ou architecte du patrimoine
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-01-24
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2022-01-26
09:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): daveu/drp/pole marches
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): la date d'ouverture des plis est prévisionnelle
“clause obligatoire d'insertion par l'activité économique :Le nombre d'heures d'insertion à réaliser dans l'exécution de la prestation est le suivant : 619...”
clause obligatoire d'insertion par l'activité économique :Le nombre d'heures d'insertion à réaliser dans l'exécution de la prestation est le suivant : 619 heures.la période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (G.P.A.) d'une durée de 12 mois, ou jusqu'à la fin de sa prorogation éventuelle.la durée globale d'exécution du marché est de 9 mois décomposée en : 2 mois de période de préparation + 7 mois de travaux (+12 mois de garantie de parfait achèvement).pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr.Mode de transmission des candidatures et offres : remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté.le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants :1°) Valeur technique de l'offre 60 %La valeur technique, notée sur 20 points, sera appréciée à partir du mémoire technique constitué des critères indiqués ci-dessous.Chaque sous-critère sera étudié au regard de sa pertinence, son adéquation et sa cohérence avec le projet.- sous-Critère no1 : Personnel et moyens humains spécifiquement dédiés au chantier - noté sur 6 points- qualité de l'équipe d'encadrement et de la personne référente du chantier avec indication de l'expérience et fourniture des CV - noté sur 2- moyens en personnel envisagés avec détail du personnel technique employé spécifiquement sur le chantier - noté sur 2- qualité des mesures de sécurité et des dispositions sanitaires - noté sur 2- sous-Critère no2 : Organisation et méthodologie spécifiquement prévue pour le présent chantier - noté sur 8 points- pertinence des procédés de construction et d'intervention - noté sur 4- cohérence des modalités d'interventiondans un site classé monument historique et occupé - noté sur 2- qualité de la prise en compte de la notion de chantier propre - noté sur 2- sous-Critère no3 : Cohérence de la planification du chantier - planning prévisionnel - noté sur 3 points- cohérence de la planification du chantier noté sur 2- cohérence de la gestion des commandes et des livraisons - noté sur 1- sous-Critère no4 : Qualité des matériaux - noté sur 3 points- qualité du matériel proposé avec les fiches techniques - noté sur 2- pertinence du choix des principales fournitures - noté sur 1pour information, il est souhaitable de limiter ce mémoire technique à 20 pages A4 maximum (hors pages de présentation et sommaire).le total des points relatif à la valeur technique constituera la valeur technique (Vt) du candidat, le maximum pouvant être de 20 points.2°) Prix de l'offre 40 %La note maximum est de 20 points. visite obligatoire sur prise de rendez-vous (cf. Article 43 du Rc)Les candidats doiventobligatoirement effectuer une visite.L a prise de rendez-vous s'effectuera auprès du conducteur d'opération :Mme Nathalie CANDON - responsable techniquetéléphone : 04 13 94 62 65 - secrétariat : 04 13 94 62 70courriel : ncandon@marseille.frcopie : vmoulin@marseille.fr
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24, rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://Marseille.tribunaladministratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: introduction du recours
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24, rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://Marseille.tribunaladministratif.fr🌏
Source: OJS 2021/S 230-602120 (2021-11-23)