Reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35)

Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande

La présente consultation, concerne des travaux de reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier. Il s'agit de la construction d'un groupe scolaire de six classes élémentaires, quatre classes maternelles, une salle multi-activité, ainsi que la restructuration de l'étage du bâtiment patrimoniale conservé. La construction, se fera sur deux niveaux, dans l'ancienne cours de l'école. L'école restera en activité pendant toute la durée du chantier. La construction devra atteindre le label Effinergie E3C1. Cette prestation est divisée en seize lots.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-03-01. L'appel d'offres a été publié le 2021-01-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Bretagne › Ille-et-Vilaine

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-01-20	Avis de marché
2021-05-25	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-01-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: C2021-02
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Travaux de démolition 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Travaux de construction 📦
Travaux de couverture et de peinture de toiture 📦
Travaux de peinture de couverture et autres travaux d'application d'enduits 📦
Installation de cloisons 📦
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes 📦
Installation de câblage informatique 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ille-et-Vilaine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande
Adresse postale: 1 rue François Mitterrand
Code postal: 35136
Commune postale: Saint-Jacques-de-la-Lande
Contact
Adresse Internet: https://marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
Courrier électronique: magali.collier@st-jacques.fr 📧
URL des documents: https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=145281&orgAcronyme=c3l 🌏
URL pour la participation: https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=145281&orgAcronyme=c3l 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-01-20 📅
Date limite de soumission: 2021-03-01 📅
Date de publication: 2021-01-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 016-035273
Numéro JO-S: 16
Informations complémentaires

Conformément au titre IV de la loi nº 2013-100 du 28.4.2013 portant diverses dispositions adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le délai global de paiement ne peut excéder trente (30) jours à compter de la réception complète et conforme de la facture par le service des finances et le dépassement de ce délai ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché, le bénéfice d'intérêts moratoires. Il ressort de l'application du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, que le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Désamiantage
Numéro du lot: 1
Brève description: Désamiantage.
Durée de l'accord: 20 mois
Intitulé du lot: Démolition
Numéro du lot: 2
Brève description: Démolition.
Description des options:

Le marché comporte les Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes:

— PSE 02.1: protection provisoire de toiture;

— PSE 02.2: dépose de bâti.

Intitulé du lot: VRD — aménagements extérieurs
Numéro du lot: 3
Brève description: VRD — aménagements extérieurs.
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 4
Brève description: Gros œuvre.
Intitulé du lot: Enveloppe extérieure
Numéro du lot: 5
Brève description:

Macro-lot enveloppe extérieure:

— 04a: charpente et ossature bois;

— 04b: couverture zinc;

— 04c: étanchéité;

— 04d: bardage bois;

— 04e: menuiseries extérieures.

Description des options:

— PSE 05.1: bardage châtaigné aspect brossé;

— PSE 05.2: isolation fibre de bois mur existant;

— PSE 05.3: couverture en bac acier;

— Pse 05.4: portes extérieures en aluminium;

— PSE 05.5: châssis un ouvrant en aluminium;

— PSE 05.6: éclairage zénithal en toiture.

Intitulé du lot: Enduit terre crue
Numéro du lot: 6
Brève description: Enduit terre crue.
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 7
Brève description: Serrurerie.
Intitulé du lot: Cloisons, doublages, plafonds
Numéro du lot: 8
Brève description: Cloisons, doublages, plafonds.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 9
Brève description: Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Revêtements de sols et murs
Numéro du lot: 10
Brève description: Revêtements de sols et murs.
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 11
Brève description: Peinture.
Intitulé du lot: Courants forts — SSI — PPMS
Numéro du lot: 12
Brève description: Courants forts — SSI — PPMS.
Intitulé du lot: Alarme et contrôle d'accès
Numéro du lot: 13
Brève description: Alarme et contrôle d'accès.
Intitulé du lot: Câblage informatique
Numéro du lot: 14
Brève description: Câblage informatique.
Intitulé du lot: CVC — plomberie
Numéro du lot: 15
Brève description: CVC — plomberie.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 16
Brève description: Ascenseur.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Saint-Jacques-de-la-Lande.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature (DC1, DUME ou équivalent);

— déclaration individuelle du candidat ou du groupement (DC2, DUME ou équivalent). Les formulaires DC1, DC2 et DUME sont disponibles sur le site www.economie.gouv.fr

— pouvoir: pouvoir de signature de la personne habilitée à engager la société (document attestant la qualité de gérant de l'entreprise ou délégation de pouvoir de l'un des dirigeants (délégations de signatures et extrait Kbis datant de moins de trois mois);

— déclaration sur l'honneur: le candidat justifie qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du CCP et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Situation économique et financière:

— déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents;

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

— une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du contrat public;

— une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. En outre, des éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-03-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21350281800247
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL des documents: https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=145281&orgAcronyme=c3l 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Greffe du tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte, F
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Adresse Internet: http://rennes.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 016-035273 (2021-01-20)

Avis d'attribution de marché (2021-05-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Valeur totale du marché: 5452949.33 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-25 📅
Date de publication: 2021-05-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 102-266163
Se réfère à l'avis: 2021/S 016-035273
Numéro JO-S: 102

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:

— PSE02.1: protection provisoire de toiture,

— PSE02.2: dépose de bâti.

Intitulé du lot: VRD — aménagements extérieur
Brève description:

VRD — aménagements extérieur.

— 04a: charpente et ossature bois,

— 04b: couverture zinc,

— 04c: étanchéité,

— 04d: bardage bois,

— 04e: menuiseries extérieure.

Description des options:

— PSE05.1: bardage châtaigné aspect brossé,

— PSE05.2: isolation fibre de bois mur existant,

— PSE05.3: couverture en bac acier,

— PSE05.4: portes extérieures en aluminium,

— PSE05.5: châssis 1 ouvrant en aluminium,

— PSE05.6: éclairage zénithal en toiture.

Intitulé du lot: Cloisons doublages plafonds
Brève description: Cloisons doublages plafonds.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Qualité environnementale
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-05-06 📅
Nom: Aralia
Adresse postale: rue des Thomasseries
Commune postale: Beaucouzé
Code postal: 49070
Pays: France 🇫🇷
Maine-et-Loire 🏙️
Adresse Internet: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
Valeur totale du marché: 131759.46 EUR 💰
Nom: Sdigc
Adresse postale: 46 rue de Bédée
Commune postale: Pleumeleuc
Code postal: 35137
Pays: Ille-et-Vilaine 🏙️
Valeur totale du marché: 55995.50 EUR 💰
Nom: SASU Daniel TP
Adresse postale: ZA de Mernel
Commune postale: Val d'Anast
Code postal: 35330
Valeur totale du marché: 423189.37 EUR 💰
Nom: Marc SA
Adresse postale: ZA de la Massue, 11 rue Edouard Branly, BP 77127
Commune postale: Bruz
Code postal: 35174
Valeur totale du marché: 823380.96 EUR 💰
Nom: Charpente Cenomane
Adresse postale: ZA Belle Croix
Commune postale: Requeil
Code postal: 72510
Valeur totale du marché: 2230933.03 EUR 💰
Nom: Idea Air et Feu Solutions
Adresse postale: ZA, 21 rue du Pont Mahaud
Commune postale: Pont-Péan
Code postal: 35131
Valeur totale du marché: 108410.02 EUR 💰
Nom: Sarl David Bethuel
Adresse postale: 1 rue Marie Curie
Valeur totale du marché: 248459.29 EUR 💰
Nom: Gouelle
Adresse postale: La Haute Cosnière, BP 8
Commune postale: Sartilly
Code postal: 50530
Pays: Manche 🏙️
Valeur totale du marché: 348984.21 EUR 💰
Nom: Mariotte
Adresse postale: ZA La Croix Rouge, Brécé, CS 61332
Commune postale: Noyal-sur-Vilaine Cedex
Code postal: 35538
Valeur totale du marché: 150273.72 EUR 💰
Nom: Bernard Électricité
Adresse postale: 6 ZA le Boulais
Commune postale: Acigné
Code postal: 35690
Valeur totale du marché: 226931.23 EUR 💰
Nom: Cocybeo
Adresse postale: zone d'activité de Bellevue, 12 rue Louis Blériot
Commune postale: Thorigné-Fouillard
Code postal: 35235
Valeur totale du marché: 39892.22 EUR 💰
Nom: Apixit
Adresse postale: espace Jacques Cartier, CS 96031
Commune postale: Montauban-de-Bretagne
Code postal: 35360
Valeur totale du marché: 44758.84 EUR 💰
Nom: Hamon Molard
Adresse postale: Rennes Nord, CS 16812, 11 rue des petits Champs
Commune postale: Saint-Grégoire
Code postal: 35768
Valeur totale du marché: 537268.20 EUR 💰
Nom: Schindler
Adresse postale: ZA La Bourdonnais, rue de l'Aubépine
Commune postale: Mézière
Code postal: 35520
Valeur totale du marché: 20 900 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-05-17 📅
Nom: AS 35
Adresse postale: 328 rue de Nantes
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Adresse Internet: https://www.as35-bzh.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 107740.60 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4
2
1
5

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Source: OJS 2021/S 102-266163 (2021-05-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)