La présente consultation, concerne des travaux de reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier. Il s'agit de la construction d'un groupe scolaire de six classes élémentaires, quatre classes maternelles, une salle multi-activité, ainsi que la restructuration de l'étage du bâtiment patrimoniale conservé. La construction, se fera sur deux niveaux, dans l'ancienne cours de l'école. L'école restera en activité pendant toute la durée du chantier. La construction devra atteindre le label Effinergie E3C1. Cette prestation est divisée en seize lots.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-03-01.
L'appel d'offres a été publié le 2021-01-20.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35)
C2021-02”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“La présente consultation, concerne des travaux de reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier. Il s'agit de la construction d'un groupe scolaire de six...”
Brève description
La présente consultation, concerne des travaux de reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier. Il s'agit de la construction d'un groupe scolaire de six classes élémentaires, quatre classes maternelles, une salle multi-activité, ainsi que la restructuration de l'étage du bâtiment patrimoniale conservé. La construction, se fera sur deux niveaux, dans l'ancienne cours de l'école. L'école restera en activité pendant toute la durée du chantier. La construction devra atteindre le label Effinergie E3C1. Cette prestation est divisée en seize lots.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Désamiantage
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Lieu d'exécution: Ille-et-Vilaine🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Saint-Jacques-de-la-Lande.
Description du marché: Désamiantage.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 20
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Démolition
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Description du marché: Démolition.
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le marché comporte les Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes:
— PSE 02.1: protection provisoire de toiture;
— PSE 02.2: dépose de bâti.”
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: VRD — aménagements extérieurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché: VRD — aménagements extérieurs.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Description du marché: Gros œuvre.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Enveloppe extérieure
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture et de peinture de toiture📦
Description du marché:
“Macro-lot enveloppe extérieure:
— 04a: charpente et ossature bois;
— 04b: couverture zinc;
— 04c: étanchéité;
— 04d: bardage bois;
— 04e: menuiseries extérieures.”
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“Le marché comporte les Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes:
— PSE 05.1: bardage châtaigné aspect brossé;
— PSE 05.2: isolation fibre de...”
Description des options
Le marché comporte les Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes:
— PSE 05.1: bardage châtaigné aspect brossé;
— PSE 05.2: isolation fibre de bois mur existant;
— PSE 05.3: couverture en bac acier;
— Pse 05.4: portes extérieures en aluminium;
— PSE 05.5: châssis un ouvrant en aluminium;
— PSE 05.6: éclairage zénithal en toiture.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Description du marché: Serrurerie.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cloisons, doublages, plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Description du marché: Cloisons, doublages, plafonds.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques📦
Description du marché: Menuiseries intérieures.
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtements de sols et murs
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Description du marché: Revêtements de sols et murs.
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: Peinture.
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Courants forts — SSI — PPMS
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché: Courants forts — SSI — PPMS.
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Alarme et contrôle d'accès
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes📦
Description du marché: Alarme et contrôle d'accès.
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Câblage informatique
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de câblage informatique📦
Description du marché: Câblage informatique.
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: CVC — plomberie
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: CVC — plomberie.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature (DC1, DUME ou équivalent);
— déclaration individuelle du candidat ou du groupement (DC2, DUME ou équivalent). Les formulaires DC1,...”
Liste et brève description des conditions
— lettre de candidature (DC1, DUME ou équivalent);
— déclaration individuelle du candidat ou du groupement (DC2, DUME ou équivalent). Les formulaires DC1, DC2 et DUME sont disponibles sur le site www.economie.gouv.fr
— pouvoir: pouvoir de signature de la personne habilitée à engager la société (document attestant la qualité de gérant de l'entreprise ou délégation de pouvoir de l'un des dirigeants (délégations de signatures et extrait Kbis datant de moins de trois mois);
— déclaration sur l'honneur: le candidat justifie qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du CCP et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents;
— déclaration concernant le chiffre...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;
— une...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;
— une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du contrat public;
— une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. En outre, des éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-03-01
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-03-02
12:00 📅
“Conformément au titre IV de la loi nº 2013-100 du 28.4.2013 portant diverses dispositions adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en...”
Conformément au titre IV de la loi nº 2013-100 du 28.4.2013 portant diverses dispositions adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le délai global de paiement ne peut excéder trente (30) jours à compter de la réception complète et conforme de la facture par le service des finances et le dépassement de ce délai ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché, le bénéfice d'intérêts moratoires. Il ressort de l'application du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, que le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1 jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Ces intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement et ce jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 EUR. Les dépenses affectées au marché seront imputées sur le budget de la ville d'Asnières-sur-Seine. Il est précisé que les intérêts moratoires précédemment évoqués et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la mise en paiement du principal. Nous vous informons que, depuis le 1.10.2018, la réponse par voie papier n'est plus possible. Seules les réponses dématérialisées seront acceptées.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Greffe du tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte, F
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828📞
URL: http://rennes.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Greffe du tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte, F
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte, F
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2021/S 016-035273 (2021-01-20)
Avis d'attribution de marché (2021-05-25) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation, concerne des travaux de reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier. Il s'agit de la construction d'un groupe scolaire de six...”
Brève description
La présente consultation, concerne des travaux de reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier. Il s'agit de la construction d'un groupe scolaire de six classes élémentaires, quatre classes maternelles, une salle multi-activité, ainsi que la restructuration de l'étage du bâtiment patrimoniale conservé. La construction, se fera sur deux niveaux, dans l'ancienne cours de l'école. L'école restera en activité pendant toute la durée du chantier. La construction devra atteindre le label Effinergie E3c1. Cette prestation est divisée en seize lots.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 5452949.33 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Qualité environnementale
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 40
Informations sur les options
Description des options:
“Le marché comporte les Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes:
— PSE02.1: protection provisoire de toiture,
— PSE02.2: dépose de bâti.” Champ d'application du marché
Titre: VRD — aménagements extérieur
Description
Description du marché: VRD — aménagements extérieur.
Description du marché:
“Macro-lot enveloppe extérieure:
— 04a: charpente et ossature bois,
— 04b: couverture zinc,
— 04c: étanchéité,
— 04d: bardage bois,
— 04e: menuiseries extérieure.”
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“Le marché comporte les Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes:
— PSE05.1: bardage châtaigné aspect brossé,
— PSE05.2: isolation fibre de...”
Description des options
Le marché comporte les Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes:
— PSE05.1: bardage châtaigné aspect brossé,
— PSE05.2: isolation fibre de bois mur existant,
— PSE05.3: couverture en bac acier,
— PSE05.4: portes extérieures en aluminium,
— PSE05.5: châssis 1 ouvrant en aluminium,
— PSE05.6: éclairage zénithal en toiture.
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: Cloisons doublages plafonds
Description
Description du marché: Cloisons doublages plafonds.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 016-035273
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: M002118
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 1 «Désamiantage»”
Date de conclusion du contrat: 2021-05-06 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Aralia
Adresse postale: rue des Thomasseries
Commune postale: Beaucouzé
Code postal: 49070
Pays: France 🇫🇷
Région: Maine-et-Loire🏙️
URL: https://www.megalis.bretagne.bzh🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 131759.46 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro de contrat: M002119
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 2 «Démolition»” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Sdigc
Adresse postale: 46 rue de Bédée
Commune postale: Pleumeleuc
Code postal: 35137
Région: Ille-et-Vilaine🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 55995.50 💰
3️⃣
Numéro de contrat: M002120
Numéro d'identification du lot: 3
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 3 «VRD — aménagement extérieur»” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: SASU Daniel TP
Adresse postale: ZA de Mernel
Commune postale: Val d'Anast
Code postal: 35330
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 423189.37 💰
4️⃣
Numéro de contrat: M002121
Numéro d'identification du lot: 4
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 4 «Gros œuvre — maçonnerie»” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Marc SA
Adresse postale: ZA de la Massue, 11 rue Edouard Branly, BP 77127
Commune postale: Bruz
Code postal: 35174
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 823380.96 💰
5️⃣
Numéro de contrat: M002122
Numéro d'identification du lot: 5
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 5 «Enveloppe extérieure»” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: Charpente Cenomane
Adresse postale: ZA Belle Croix
Commune postale: Requeil
Code postal: 72510
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2230933.03 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 6 «Enduit terre crue»” Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
7️⃣
Numéro de contrat: M002123
Numéro d'identification du lot: 7
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 7 «Serrurerie»” Nom et adresse du contractant
Nom: Idea Air et Feu Solutions
Adresse postale: ZA, 21 rue du Pont Mahaud
Commune postale: Pont-Péan
Code postal: 35131
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 108410.02 💰
8️⃣
Numéro de contrat: M002124
Numéro d'identification du lot: 8
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 8 «Cloisons — doublage — plafonds»” Nom et adresse du contractant
Nom: Sarl David Bethuel
Adresse postale: 1 rue Marie Curie
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 248459.29 💰
9️⃣
Numéro de contrat: M002125
Numéro d'identification du lot: 9
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 9 «Menuiseries intérieures»” Nom et adresse du contractant
Nom: Gouelle
Adresse postale: La Haute Cosnière, BP 8
Commune postale: Sartilly
Code postal: 50530
Région: Manche 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 348984.21 💰
1️⃣0️⃣
Numéro de contrat: M002126
Numéro d'identification du lot: 10
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 10 «Sols et murs»” Nom et adresse du contractant
Nom: Mariotte
Adresse postale: ZA La Croix Rouge, Brécé, CS 61332
Commune postale: Noyal-sur-Vilaine Cedex
Code postal: 35538
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 150273.72 💰
1️⃣1️⃣
Numéro de contrat: M002127
Numéro d'identification du lot: 12
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 12 «Électricité CFO — CFA — SSI — PPMS»” Nom et adresse du contractant
Nom: Bernard Électricité
Adresse postale: 6 ZA le Boulais
Commune postale: Acigné
Code postal: 35690
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 226931.23 💰
1️⃣2️⃣
Numéro de contrat: M002128
Numéro d'identification du lot: 13
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 13 «Alarme contrôle d'accès»” Nom et adresse du contractant
Nom: Cocybeo
Adresse postale: zone d'activité de Bellevue, 12 rue Louis Blériot
Commune postale: Thorigné-Fouillard
Code postal: 35235
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 39892.22 💰
1️⃣3️⃣
Numéro de contrat: M002129
Numéro d'identification du lot: 14
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 14 «Câblage informatique»” Nom et adresse du contractant
Nom: Apixit
Adresse postale: espace Jacques Cartier, CS 96031
Commune postale: Montauban-de-Bretagne
Code postal: 35360
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 44758.84 💰
1️⃣4️⃣
Numéro de contrat: M002130
Numéro d'identification du lot: 15
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 15 «CVC — plomberie»” Nom et adresse du contractant
Nom: Hamon Molard
Adresse postale: Rennes Nord, CS 16812, 11 rue des petits Champs
Commune postale: Saint-Grégoire
Code postal: 35768
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 537268.20 💰
1️⃣5️⃣
Numéro de contrat: M002131
Numéro d'identification du lot: 16
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 16 «Ascenseur»” Nom et adresse du contractant
Nom: Schindler
Adresse postale: ZA La Bourdonnais, rue de l'Aubépine
Commune postale: Mézière
Code postal: 35520
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 20 900 💰
1️⃣6️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre:
“Travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lot 11 «Peinture»”
Date de conclusion du contrat: 2021-05-17 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: AS 35
Adresse postale: 328 rue de Nantes
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
URL: https://www.as35-bzh.fr/🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 107740.60 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Source: OJS 2021/S 102-266163 (2021-05-25)