Reconstruction du collège de Lussac

Département de la Gironde

Les travaux concernant la reconstruction du collège de Lussac portent les ambitions suivantes:
— un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances;
— le recours à une clause d'insertion sociale;
— un objectif de développement durable avec un projet au niveau E3 C1 dans le cadre de l'expérimentation de la future RE 2020.
—— lot 1: démolition — désamiantage;
—— lot 2: terrassement — VRD;
—— lot 3: fondations — gros œuvre — charpente métallique;
—— lot 4: structure bois — isolation paille;
—— lot 5: couverture — étanchéité;
—— lot 6: bardage;
—— lot 7: menuiseries extérieures;
—— lot 8: métallerie — serrurerie;
—— lot 9: menuiseries intérieures;
—— lot 10: plâtrerie;
—— lot 11: revêtements de sols durs;
—— lot 12: revêtements de sols souples;
—— lot 13: peinture — signalétique — nettoyage;
—— lot 14: ascenseurs;
—— lot 15: chauffage — ventilation — climatisation — plomberie;
—— lot 16: électricité CFO — CFA — photovoltaïque;
—— lot 17: cuisine;
—— lot 18: paysage.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-09-30. L'appel d'offres a été publié le 2021-07-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Département de la Gironde

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Aquitaine › Gironde

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-07-19	Avis de marché
2021-09-24	Informations complémentaires
2022-02-02	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-07-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: 21ft-Jdcol-1491-O
Brève description:

Les travaux concernant la reconstruction du collège de Lussac portent les ambitions suivantes: — un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances; — le recours à une clause d'insertion sociale; — un objectif de développement durable avec un projet au niveau E3 C1 dans le cadre de l'expérimentation de la future RE 2020. —— lot 1: démolition — désamiantage; —— lot 2: terrassement — VRD; —— lot 3: fondations — gros œuvre — charpente métallique; —— lot 4: structure bois — isolation paille; —— lot 5: couverture — étanchéité; —— lot 6: bardage; —— lot 7: menuiseries extérieures; —— lot 8: métallerie — serrurerie; —— lot 9: menuiseries intérieures; —— lot 10: plâtrerie; —— lot 11: revêtements de sols durs; —— lot 12: revêtements de sols souples; —— lot 13: peinture — signalétique — nettoyage; —— lot 14: ascenseurs; —— lot 15: chauffage — ventilation — climatisation — plomberie; —— lot 16: électricité CFO — CFA — photovoltaïque; —— lot 17: cuisine; —— lot 18: paysage.

Brève description

Les travaux concernant la reconstruction du collège de Lussac portent les ambitions suivantes:

— un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances;

— le recours à une clause d'insertion sociale;

— un objectif de développement durable avec un projet au niveau E3 C1 dans le cadre de l'expérimentation de la future RE 2020.

—— lot 1: démolition — désamiantage;

—— lot 2: terrassement — VRD;

—— lot 3: fondations — gros œuvre — charpente métallique;

—— lot 4: structure bois — isolation paille;

—— lot 5: couverture — étanchéité;

—— lot 6: bardage;

—— lot 7: menuiseries extérieures;

—— lot 8: métallerie — serrurerie;

—— lot 9: menuiseries intérieures;

—— lot 10: plâtrerie;

—— lot 11: revêtements de sols durs;

—— lot 12: revêtements de sols souples;

—— lot 13: peinture — signalétique — nettoyage;

—— lot 14: ascenseurs;

—— lot 15: chauffage — ventilation — climatisation — plomberie;

—— lot 16: électricité CFO — CFA — photovoltaïque;

—— lot 17: cuisine;

—— lot 18: paysage.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Travaux de terrassement 📦
Travaux de fondation 📦
Ouvrages en bois 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux de revêtements de sols 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Mobilier et agencement de cuisine 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Gironde
Adresse postale: esplanade Charles de Gaulle, CS 71223
Code postal: 33074
Commune postale: Bordeaux
Contact
Adresse Internet: http://www.gironde.fr 🌏
Courrier électronique: dgar-dasj-scp@gironde.fr 📧
Téléphone: +33 556993333 📞
URL des documents: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-19 📅
Date limite de soumission: 2021-09-30 📅
Date de publication: 2021-07-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 141-371862
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires

Une variante est exigée pour le lot 1 — démolition — désamiantage: le traitement des déchets amiantés. Cette variante doit respecter les exigences minimales décrites au CCTP. En cas de non présentation de la variante, l'offre du candidat sera rejetée et sera déclarée irrégulière. La variante est proposée avec l'offre de base.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux concernant la reconstruction du collège de Lussac portent les ambitions suivantes:

— un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances;

— le recours à une clause d'insertion sociale;

— un objectif de développement durable avec un projet au niveau E3 C1 dans le cadre de l'expérimentation de la future RE 2020.

—— lot 1: démolition — désamiantage;

—— lot 2: terrassement — VRD;

—— lot 3: fondations — gros œuvre — charpente métallique;

—— lot 4: structure bois — isolation paille;

—— lot 5: couverture — étanchéité;

—— lot 6: bardage;

—— lot 7: menuiseries extérieures;

—— lot 8: métallerie — serrurerie;

—— lot 9: menuiseries intérieures;

—— lot 10: plâtrerie;

—— lot 11: revêtements de sols durs;

—— lot 12: revêtements de sols souples;

—— lot 13: peinture — signalétique — nettoyage;

—— lot 14: ascenseurs;

—— lot 15: chauffage — ventilation — climatisation — plomberie;

—— lot 16: électricité CFO — CFA — photovoltaïque;

—— lot 17: cuisine;

—— lot 18: paysage.

Valeur totale estimée: 10 341 090 EUR 💰
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 18
Intitulé du lot: Démolition — désamiantage
Numéro du lot: 1
Brève description:

Le présent lot a pour objet des travaux de démolition pour la construction d'un Collège situé à Lussac.

Valeur estimée hors TVA: 516 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 27 mois
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Terrassement — VRD
Numéro du lot: 2
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de terrassement et VRD.
Valeur estimée hors TVA: 1 378 790 EUR 💰
Intitulé du lot: Fondations — gros œuvre — charpente métallique
Numéro du lot: 3
Brève description:

Le présent lot a pour objet des travaux de fondations, gros œuvre et charpente métallique.

Valeur estimée hors TVA: 2 748 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Structure bois — isolation paille
Numéro du lot: 4
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de structure bois et isolation paille.
Valeur estimée hors TVA: 165 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Couverture — étanchéité
Numéro du lot: 5
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de couverture et étanchéité.
Valeur estimée hors TVA: 344 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Bardage
Numéro du lot: 6
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de bardage.
Valeur estimée hors TVA: 526 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Numéro du lot: 7
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de menuiseries extérieures.
Valeur estimée hors TVA: 334 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Métallerie — serrurerie
Numéro du lot: 8
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de métallerie et serrurerie.
Valeur estimée hors TVA: 185 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 9
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de menuiseries intérieures.
Valeur estimée hors TVA: 324 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Plâtrerie
Numéro du lot: 10
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de plâtrerie.
Valeur estimée hors TVA: 429 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Une variante est exigée pour le lot 10 «Plâtrerie»: l'isolation thermique par l'intérieur. Cette variante doit respecter les exigences minimales décrites au CCTP. En cas de non présentation de la variante, l'offre du candidat sera rejetée et sera déclarée irrégulière. La variante est proposée avec l'offre de base.

Intitulé du lot: Revêtements de sols durs
Numéro du lot: 11
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de revêtements de sols durs.
Valeur estimée hors TVA: 138 300 EUR 💰
Intitulé du lot: Revêtements de sols souples
Numéro du lot: 12
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de revêtements de sols souples.
Valeur estimée hors TVA: 120 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Peinture — signalétique — nettoyage
Numéro du lot: 13
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de peinture, signalétique et nettoyage.
Valeur estimée hors TVA: 212 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 14
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux d'ascenceur.
Valeur estimée hors TVA: 30 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — climatisation — plomberie
Numéro du lot: 15
Brève description:

Le présent lot a pour objet des travaux de chauffage, ventilation, climatisation et plomberie.

Valeur estimée hors TVA: 1 615 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Électricité CFO — CFA — photovoltaïque
Numéro du lot: 16
Brève description:

Le présent lot a pour objet des travaux d'électricité CFO, CFA et photovoltaïque.

Valeur estimée hors TVA: 626 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Cuisine
Numéro du lot: 17
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de cuisine.
Valeur estimée hors TVA: 353 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Paysage
Numéro du lot: 18
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de paysage.
Valeur estimée hors TVA: 297 000 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

1 rue de Verdun — 33570 Lussac.

1 rue de Verdun —33570 Lussac.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Pièces constituant la candidature:

1) la lettre de candidature ou DC1;

2) la déclaration du candidat ou DC2;

3) le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité objet du présent marché public portant, au maximum sur les trois derniers exercices disponibles;

4) la liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années;

5) des certificats de qualification professionnelle (ou équivalent) établis par des organismes indépendants selon la liste ci-après pour les lots concernés:

— lot nº 1: démolition — désamiantage:

—— Qualibat 1112: démolition (technicité confirmée);

—— Qualibat 1552: désamiantage (ou équivalent Afnor Certification,Global Certification);

—— Qualibat 2112: maçonnerie et ouvrages en béton armé - formation risque plomb

— lot nº 2: terrassements — VRD:

—— Qualibat 1311:terrassements — fouilles (technicité courante);

— lot nº 3: fondations - gros œuvre — charpente métallique:

—— Qualibat 2112/2113: maçonnerie et ouvrages en béton armé;

—— Qualibat 2212: béton armé et béton précontraint

— lot nº 4: structure bois — isolation paille: l'entreprise devra présenter sa qualification aux règles professionnelles de la construction paille (attestation de réussite à la formation Pro-Paille);

— lot nº 5: couverture — étanchéité:

—— Qualibat 3171: couverture en bandeaux bitumés;

—— Qualibat 3211 et 3213: étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles(technicité courante);

— lot nº 6: bardage:

—— Qualibat 3813: tous types de bardages (technicité supérieure);

—— qualibat 7132: isolation thermique par l'extérieur (bardage-vêture);

— lot nº 7: menuiseries extérieures:

—— Qualibat 3511: fourniture et pose de menuiseries extérieures;

— lot nº 8: métallerie — serrurerie:

—— Qualibat 4492: ferronnerie;

—— Qualibat 4411: serrurerie — métallerie (technicité courante) ;

— lot nº 9: menuiserie intérieure:

—— Qualibat 4312: fourniture et pose de menuiserie en bois (technicité confirmée);

—— Qualibat 4453: fabrication et mise en œuvre d'ouvrages de métallerie résistant au feu;

—— Qualibat 4322: fabrication et pose de menuiserie en bois;

— lot nº 10: plâtrerie:

—— Qualibat 4112: plâtrerie (technicité confirmée);

—— Qualibat 4131: plaque de plâtre;

—— Qualibat 6611: fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité courante);

—— Qualibat 7122: isolation thermique par l'intérieur (technicité confirmée);

—— Qualibat 7212: isolation et traitement acoustique (technicité confirmée)

— lot nº 11: revêtements de sols durs:

—— Qualibat 6311: carrelages — revêtements (technicité courante);

—— Qualibat 6323: carrelages — travaux d'étanchéité;

— lot nº 12: revêtements de sols souples:

—— Qualibat 6222: revêtements résilients PVC (technicité confirmée);

— lot nº 13: peinture — signalétique — nettoyage:

—— Qualibat 6111: peinture et ravalement (technicité courante);

—— Qualibat 6191: enseignes;

— lot nº 15: chauffage — ventilation — climatisation — plomberie:

—— Qualibat 5113: plomberie — sanitaire (technicité confirmée);

—— Qualibat 5223: chaufferie bois;

— lot nº 16: électricité CFO — CFA — photovoltaïque:

—— installations électriques (44 & 45): LCT;

—— solaire photovoltaïque (43): SPV1;

—— courants faibles — LCPT (64): CFLCPT3

— lot nº 17: cuisine:

—— Qualibat: sans objet ;

— lot nº 18: paysage:

—— Qualibat 1351: espaces verts si le candidat répond pour plusieurs lots, les pièces constituant la candidature pourront être données une seule fois.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le marché public est exécutoire à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à réception des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai comprend la période de préparation. Il court à compter de l'ordre de service de démarrage du chantier. Selon l'article 19.1.2 du CCAG travaux, le marché comporte des délais d'exécution particuliers qui donneront lieu à des réceptions partielles: délai de mise en service de la phase 1 des travaux, détaillée dans le planning et le plan de phasage des travaux: la phase 1 correspond à la livraison du nouveau bâtiment principal (hors 2 logements de fonction au sud de la parcelle et aménagements sportifs extérieurs). Le délai particulier de cette phase est de 20,5 mois à partir de l'os de démarrage des travaux, comprenant la période de préparation.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-10-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Lieu: Bordeaux.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22330001300016
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.gironde.fr/.

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles R. 2144-1 à R. 2144-7, R. 2152-1 à R. 2152-2, R. 2152-3 à R. 2152-5, R. 2152-6 à R. 2152-8 et R. 2152-13 du code de la commande publique. Une commission technique ouvrira les plis des candidats soumissionnaires. Le pouvoir adjudicateur pourra autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières.

La commission d'appel d'offres choisira l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères pondérés suivants en fonction des lots concernés:

Pour le lot suivant:

— lot 1: démolition — désamiantage prix: 60 points.

Note du candidat: offre la mieux disante/offre du candidat × 60.

Valeur technique: 40 points

1) méthodologie de démolition et désamiantage: 15 points;

2) adaptation à la spécificité d'un chantier en site occupé: 15 points;

3) moyens humains et compétences dédiés à ce marché: 10 points.

Pour les lots suivants:

— lot 3: fondations — gros œuvre — charpente métallique;

— lot 4: structure bois — isolation paille;

— lot 6: bardage;

— lot 7: menuiserie extérieures prix: 60 points.

Valeur technique: 40 points.

1) méthodologie de construction et de montage: 15 points;

2) adaptation à la spécificité d'un chantier en site occupé: 10 points;

3) moyens humains et compétences dédiés à ce marché: 10 points;

4) organisation pour le respect des performances du projet: 5 points.

— lot 14: ascenseurs;

— lot 15: chauffage — ventilation — climatisation — plomberie;

— lot 16: électricité CFO — CFA — photovoltaïque;

— lot 17: cuisine. Prix: 60 points.

1) méthodologie de mise en service des installations techniques: 15 points;

2) moyens humains et compétences dédiés à ce marché: 10 points;

3) adaptation à la spécificité d'un chantier en site occupé: 10 points;

— lot 2: terrassement — VRD;

— lot 5: couverture — étanchéité;

— lot 8: métallerie — serrurerie;

— lot 9: menuiseries intérieures;

— lot 10: plâtrerie;

— lot 11: revêtements de sols durs;

— lot 12: revêtements de sols souples;

— lot 13: peinture — signalétique — nettoyage;

— lot 18: paysage. Prix: 70 points.

Note du candidat: offre la mieux disante/offre du candidat × 70.

Valeur technique: 30 points

1) moyens humains et compétences dédiés à ce marché: 10 points;

2) méthodologie de construction et montage: 10 points;

3) adaptation à la spécificité d'un chantier en site occupé: 10 points.

Pièces constituant offre:

6) l'acte d'engagement et ses annexes établis selon le modèle joint, complétés;

7) la décomposition du prix global et forfaitaire complétée;

8) l'attachement de visite uniquement pour les lots 1, 2, 3, 15 et 16;

9) mémoire technique, comprenant les éléments décrits à l'article 5 du règlement de consultation.

Pour les candidats des lots suivants, la visite du lieu d'exécution des travaux objet du présent marché public est obligatoire.

Les candidats devront fournir l'attachement de visite du site signée de la personne assurant la visite:

— 01: démolition — désamiantage;

— 02: terrassement — VRD;

— 03: fondations — gros œuvre — charpente métallique;

— 15: chauffage — ventilation — climatisation — plomberie;

— 16: électricité CFO CFA photovoltaïque.

Les dates de visites prévues sur le lieu d'exécution des travaux objet du présent marché sont: mercredi 1.9.2021 (14h00), mercredi 8.9.2021 (14h00), mercredi 15.9.2021 (14h00). La visite s'effectuera sur rendez-vous préalable selon les modalités fixées à l'article 8.1 du règlement de consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Fax: +33 556243903 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat;

— référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31

— recours en contestation de validité du contrat dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 4.4.2014, département Tarn-et-Garonne, nº 358994).

Source: OJS 2021/S 141-371862 (2021-07-19)

Informations complémentaires (2021-09-24)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

les travaux concernant la reconstruction du collège de Lussac portent les ambitions suivantes :-Un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances,-le recours à une clause d'insertion sociale,-un objectif de développement durable avec un projet au niveau E3 C1 dans le cadre de l'expérimentation de la future Re 2020.Lot 1 : Démolition - désamiantagelot 2 : Terrassement - vrdLot 3 : Fondations - gros oeuvre - charpente métalliquelot 4 : Structure bois - isolation paillelot 5 : Couverture - etanchéitéLot 6 : BardageLot 7 : Menuiseries extérieureslot 8 : Métallerie - serrurerieLot 9 : Menuiseries intérieureslot 10 : PlâtrerieLot 11 : Revêtements de sols durslot 12 : Revêtements de sols soupleslot 13 : Peinture - signalétique - nettoyageLot 14 : AscenseursLot 15 : Chauffage - ventilation - climatisation - plomberieLot 16 : électricité Cfo - cfa - photovoltaïqueLot 17 : CuisineLot 18 : Paysage

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: departement de la gironde
Adresse postale: esplanade Charles de Gaulle, Cs 71223

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-09-24 📅
Date limite de soumission: 2021-10-07 📅
Date de publication: 2021-09-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 189-490701
Se réfère à l'avis: 2021/S 141-371862
Numéro JO-S: 189
Source: OJS 2021/S 189-490701 (2021-09-24)

Avis d'attribution de marché (2022-02-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Valeur totale du marché: 13 545 998 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-02-02 📅
Date de publication: 2022-02-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 026-065228
Numéro JO-S: 26
Informations complémentaires

une variante est exigée pour le lot 1 - démolition - désamiantage : le traitement des déchets amiantés.Cette variante doit respecter les exigences minimales décrites au Cctp.En cas de non présentation de la variante, l'offre du candidat sera rejetée et sera déclarée irrégulière.La variante est proposée avec l'offre de base

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: démolition - désamiantage
Brève description:

le présent lot a pour objet des travaux de démolition pour la construction d'un Collège situé à Lussac

Informations complémentaires:

Intitulé du lot: terrassement - vrd
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux de terrassement et Vrd
Intitulé du lot: fondations - gros oeuvre - charpente métallique
Brève description:

le présent lot a pour objet des travaux de fondations, gros oeuvre et charpente métallique

Intitulé du lot: structure bois - isolation paille
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux de structure bois et isolation paille
Intitulé du lot: couverture - etanchéité
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux de couverture et étanchéité
Intitulé du lot: bardage
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux de bardage
Intitulé du lot: menuiseries extérieures
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux de menuiseries extérieures
Intitulé du lot: métallerie - serrurerie
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux de métallerie et serrurerie
Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux de menuiseries intérieures
Intitulé du lot: plâtrerie
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux de plâtrerie
Informations complémentaires:

une variante est exigée pour le lot 10 - plâtrerie : l'isolation thermique par l'intérieur.Cette variante doit respecter les exigences minimales décrites au Cctp.En cas de non présentation de la variante, l'offre du candidat sera rejetée et sera déclarée irrégulière.La variante est proposée avec l'offre de base

Intitulé du lot: revêtements de sols durs
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux de Revêtements de sols durs
Intitulé du lot: revêtements de sols souples
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux de revêtements de sols souples
Intitulé du lot: peinture - signalétique - nettoyage
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux de peinture, signalétique et nettoyage
Intitulé du lot: ascenseurs
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux d'ascenceur
Intitulé du lot: chauffage - ventilation - climatisation - plomberie
Brève description:

le présent lot a pour objet des travaux de chauffage, ventilation, climatisation et plomberie

Intitulé du lot: électricité Cfo - cfa - photovoltaïque
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux d'électricité Cfo Cfa et photovoltaïque
Intitulé du lot: cuisine
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux de cuisine
Intitulé du lot: paysage
Brève description: le présent lot a pour objet des travaux de paysage
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 1, rue de Verdun 33570 Lussac

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-01-04 📅
Nom: lagarde et laronze
Adresse postale: charpenet
Commune postale: Terrasson Lavilledieu
Code postal: 24120
Pays: France 🇫🇷
Dordogne 🏙️
Valeur totale du marché: 436 050 EUR 💰
Nom: eurovia Gironde
Adresse postale: 20 rue Thierry Sabine
Commune postale: Mérignac
Code postal: 33700
Pays: Gironde 🏙️
Valeur totale du marché: 1117432.90 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-01-03 📅
Nom: aqio
Adresse postale: parc d'activités Manon Cormier
Commune postale: Bassens
Code postal: 33530
Valeur totale du marché: 2 849 000 EUR 💰
Nom: socub
Adresse postale: 5 Allee De La Crabette
Commune postale: Pessac
Code postal: 33600
Valeur totale du marché: 159351.02 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-12-30 📅
Nom: cds
Adresse postale: zi Activestre
Commune postale: Carbonne
Code postal: 31390
Pays: Haute-Garonne 🏙️
Valeur totale du marché: 406026.20 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-01-21 📅
Nom: david Davitec
Adresse postale: 123 Quai De Brazza
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33100
Valeur totale du marché: 769714.68 EUR 💰
Nom: gf3m
Adresse postale: 104 Rn 113
Commune postale: Caudrot
Code postal: 33490
Valeur totale du marché: 421 758 EUR 💰
354 244 EUR 💰
Nom: legendre Et Lureau
Adresse postale: 7 Les Boutinards
Commune postale: Sablons
Code postal: 33910
Valeur totale du marché: 540997.83 EUR 💰
Nom: bmp
Adresse postale: 13 avenue de Chavailles
Commune postale: Bruges
Code postal: 33520
Valeur totale du marché: 457954.79 EUR 💰
Nom: revetements duret sols
Adresse postale: 54 route du barp lacanau de mios
Commune postale: Mios
Code postal: 33380
Valeur totale du marché: 123 000 EUR 💰
Nom: groupe vinet
Adresse postale: 5 av de la loge
Commune postale: Poitiers
Code postal: 86000
Pays: Vienne 🏙️
Valeur totale du marché: 163 702 EUR 💰
Nom: chort Batiment
Adresse postale: 65 Rue De La Liberation
Commune postale: Mussidan
Code postal: 24400
Valeur totale du marché: 162245.61 EUR 💰
Nom: nsa
Adresse postale: 6 Rue de la goëlette
Commune postale: Saint-Benoît
Code postal: 86280
Valeur totale du marché: 17 500 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-01-12 📅
Nom: bobion Et Joanin Bordeaux
Adresse postale: 4 rue Ampère
Commune postale: Tresses
Code postal: 33370
Valeur totale du marché: 1564201.10 EUR 💰
Nom: cimea
Adresse postale: 12 Rue Galilee
Valeur totale du marché: 656542.98 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-01-06 📅
Nom: horis Sas Division Bonnet Thirode Gc
Adresse postale: 15 Route De Bessieres
Commune postale: L'Union
Code postal: 31240
Valeur totale du marché: 414640.28 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-01-05 📅
Nom: id Verde - agence de Bordeaux
Adresse postale: 8 Chemin clément Laffargue
Commune postale: Martillac
Code postal: 33650
Valeur totale du marché: 273981.83 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
5
2
1

Référence
Informations complémentaires

conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou accord-cadre peut être consulté sur place ou pour obtenir une copie dudit contrat est :Département de la GirondeService de la Commande PubliqueImmeuble Gironde1 Esplanade Charles de GaulleCs 7122333074 Bordeaux CedexTél 05 56 99 33 33dgar-dasj-scp@gironde.fr

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Bordeaux
Informations sur les délais d'introduction des recours:

référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution Ou référé contractuel après la signature du contrat.Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du Ce du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, no358994)

Source: OJS 2022/S 026-065228 (2022-02-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)