Les travaux concernant la reconstruction du collège de Lussac portent les ambitions suivantes:
— un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances;
— le recours à une clause d'insertion sociale;
— un objectif de développement durable avec un projet au niveau E3 C1 dans le cadre de l'expérimentation de la future RE 2020.
—— lot 1: démolition — désamiantage;
—— lot 2: terrassement — VRD;
—— lot 3: fondations — gros œuvre — charpente métallique;
—— lot 4: structure bois — isolation paille;
—— lot 5: couverture — étanchéité;
—— lot 6: bardage;
—— lot 7: menuiseries extérieures;
—— lot 8: métallerie — serrurerie;
—— lot 9: menuiseries intérieures;
—— lot 10: plâtrerie;
—— lot 11: revêtements de sols durs;
—— lot 12: revêtements de sols souples;
—— lot 13: peinture — signalétique — nettoyage;
—— lot 14: ascenseurs;
—— lot 15: chauffage — ventilation — climatisation — plomberie;
—— lot 16: électricité CFO — CFA — photovoltaïque;
—— lot 17: cuisine;
—— lot 18: paysage.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-09-30.
L'appel d'offres a été publié le 2021-07-19.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: Reconstruction du collège de Lussac
21ft-Jdcol-1491-O
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“Les travaux concernant la reconstruction du collège de Lussac portent les ambitions suivantes:
— un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un...”
Brève description
Les travaux concernant la reconstruction du collège de Lussac portent les ambitions suivantes:
— un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances;
— le recours à une clause d'insertion sociale;
— un objectif de développement durable avec un projet au niveau E3 C1 dans le cadre de l'expérimentation de la future RE 2020.
—— lot 1: démolition — désamiantage;
—— lot 2: terrassement — VRD;
—— lot 3: fondations — gros œuvre — charpente métallique;
—— lot 4: structure bois — isolation paille;
—— lot 5: couverture — étanchéité;
—— lot 6: bardage;
—— lot 7: menuiseries extérieures;
—— lot 8: métallerie — serrurerie;
—— lot 9: menuiseries intérieures;
—— lot 10: plâtrerie;
—— lot 11: revêtements de sols durs;
—— lot 12: revêtements de sols souples;
—— lot 13: peinture — signalétique — nettoyage;
—— lot 14: ascenseurs;
—— lot 15: chauffage — ventilation — climatisation — plomberie;
—— lot 16: électricité CFO — CFA — photovoltaïque;
—— lot 17: cuisine;
—— lot 18: paysage.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 10 341 090 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 18
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Démolition — désamiantage
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Lieu d'exécution: Gironde🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 1 rue de Verdun — 33570 Lussac.
Description du marché:
“Le présent lot a pour objet des travaux de démolition pour la construction d'un Collège situé à Lussac.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 516 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 27
Informations complémentaires:
“Une variante est exigée pour le lot 1 — démolition — désamiantage: le traitement des déchets amiantés. Cette variante doit respecter les exigences minimales...”
Informations complémentaires
Une variante est exigée pour le lot 1 — démolition — désamiantage: le traitement des déchets amiantés. Cette variante doit respecter les exigences minimales décrites au CCTP. En cas de non présentation de la variante, l'offre du candidat sera rejetée et sera déclarée irrégulière. La variante est proposée avec l'offre de base.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Terrassement — VRD
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux de terrassement et VRD.
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 378 790 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Fondations — gros œuvre — charpente métallique
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de fondation📦
Description du marché:
“Le présent lot a pour objet des travaux de fondations, gros œuvre et charpente métallique.” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 748 000 💰
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Structure bois — isolation paille
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Ouvrages en bois📦
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux de structure bois et isolation paille.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 165 000 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture — étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux de couverture et étanchéité.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 344 000 💰
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Bardage
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de bardage📦
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux de bardage.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 526 000 💰
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux de menuiseries extérieures.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 334 000 💰
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Métallerie — serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux de métallerie et serrurerie.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 185 000 💰
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux de menuiseries intérieures.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 324 000 💰
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plâtrerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux de plâtrerie.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 429 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Une variante est exigée pour le lot 10 «Plâtrerie»: l'isolation thermique par l'intérieur. Cette variante doit respecter les exigences minimales décrites au...”
Informations complémentaires
Une variante est exigée pour le lot 10 «Plâtrerie»: l'isolation thermique par l'intérieur. Cette variante doit respecter les exigences minimales décrites au CCTP. En cas de non présentation de la variante, l'offre du candidat sera rejetée et sera déclarée irrégulière. La variante est proposée avec l'offre de base.
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtements de sols durs
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtements de sols📦
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux de revêtements de sols durs.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 138 300 💰
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtements de sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux de revêtements de sols souples.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 120 000 💰
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture — signalétique — nettoyage
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux de peinture, signalétique et nettoyage.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 212 000 💰
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux d'ascenceur.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 30 000 💰
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage — ventilation — climatisation — plomberie
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“Le présent lot a pour objet des travaux de chauffage, ventilation, climatisation et plomberie.” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 615 000 💰
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité CFO — CFA — photovoltaïque
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Site principal ou lieu d'exécution: 1 rue de Verdun —33570 Lussac.
Description du marché:
“Le présent lot a pour objet des travaux d'électricité CFO, CFA et photovoltaïque.” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 626 000 💰
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cuisine
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Mobilier et agencement de cuisine📦
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux de cuisine.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 353 000 💰
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Paysage
Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché: Le présent lot a pour objet des travaux de paysage.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 297 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Pièces constituant la candidature:
1) la lettre de candidature ou DC1;
2) la déclaration du candidat ou DC2;
3) le chiffre d'affaires global et le cas...”
Liste et brève description des conditions
Pièces constituant la candidature:
1) la lettre de candidature ou DC1;
2) la déclaration du candidat ou DC2;
3) le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité objet du présent marché public portant, au maximum sur les trois derniers exercices disponibles;
4) la liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années;
5) des certificats de qualification professionnelle (ou équivalent) établis par des organismes indépendants selon la liste ci-après pour les lots concernés:
— lot nº 1: démolition — désamiantage:
—— Qualibat 1112: démolition (technicité confirmée);
—— Qualibat 1552: désamiantage (ou équivalent Afnor Certification,Global Certification);
—— Qualibat 2112: maçonnerie et ouvrages en béton armé - formation risque plomb
— lot nº 2: terrassements — VRD:
—— Qualibat 1311:terrassements — fouilles (technicité courante);
— lot nº 3: fondations - gros œuvre — charpente métallique:
—— Qualibat 2112/2113: maçonnerie et ouvrages en béton armé;
—— Qualibat 2212: béton armé et béton précontraint
— lot nº 4: structure bois — isolation paille: l'entreprise devra présenter sa qualification aux règles professionnelles de la construction paille (attestation de réussite à la formation Pro-Paille);
— lot nº 5: couverture — étanchéité:
—— Qualibat 3171: couverture en bandeaux bitumés;
—— Qualibat 3211 et 3213: étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles(technicité courante);
— lot nº 6: bardage:
—— Qualibat 3813: tous types de bardages (technicité supérieure);
—— qualibat 7132: isolation thermique par l'extérieur (bardage-vêture);
— lot nº 7: menuiseries extérieures:
—— Qualibat 3511: fourniture et pose de menuiseries extérieures;
— lot nº 8: métallerie — serrurerie:
—— Qualibat 4492: ferronnerie;
—— Qualibat 4411: serrurerie — métallerie (technicité courante) ;
— lot nº 9: menuiserie intérieure:
—— Qualibat 4312: fourniture et pose de menuiserie en bois (technicité confirmée);
—— Qualibat 4453: fabrication et mise en œuvre d'ouvrages de métallerie résistant au feu;
—— Qualibat 4322: fabrication et pose de menuiserie en bois;
— lot nº 10: plâtrerie:
—— Qualibat 4112: plâtrerie (technicité confirmée);
—— Qualibat 4131: plaque de plâtre;
—— Qualibat 6611: fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité courante);
—— Qualibat 7122: isolation thermique par l'intérieur (technicité confirmée);
—— Qualibat 7212: isolation et traitement acoustique (technicité confirmée)
— lot nº 11: revêtements de sols durs:
—— Qualibat 6311: carrelages — revêtements (technicité courante);
—— Qualibat 6323: carrelages — travaux d'étanchéité;
— lot nº 12: revêtements de sols souples:
—— Qualibat 6222: revêtements résilients PVC (technicité confirmée);
— lot nº 13: peinture — signalétique — nettoyage:
—— Qualibat 6111: peinture et ravalement (technicité courante);
—— Qualibat 6191: enseignes;
— lot nº 15: chauffage — ventilation — climatisation — plomberie:
—— Qualibat 5113: plomberie — sanitaire (technicité confirmée);
—— Qualibat 5223: chaufferie bois;
— lot nº 16: électricité CFO — CFA — photovoltaïque:
—— installations électriques (44 & 45): LCT;
—— solaire photovoltaïque (43): SPV1;
—— courants faibles — LCPT (64): CFLCPT3
— lot nº 17: cuisine:
—— Qualibat: sans objet ;
— lot nº 18: paysage:
—— Qualibat 1351: espaces verts si le candidat répond pour plusieurs lots, les pièces constituant la candidature pourront être données une seule fois.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Le marché public est exécutoire à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à réception des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 27...”
Conditions d'exécution du contrat
Le marché public est exécutoire à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à réception des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai comprend la période de préparation. Il court à compter de l'ordre de service de démarrage du chantier. Selon l'article 19.1.2 du CCAG travaux, le marché comporte des délais d'exécution particuliers qui donneront lieu à des réceptions partielles: délai de mise en service de la phase 1 des travaux, détaillée dans le planning et le plan de phasage des travaux: la phase 1 correspond à la livraison du nouveau bâtiment principal (hors 2 logements de fonction au sud de la parcelle et aménagements sportifs extérieurs). Le délai particulier de cette phase est de 20,5 mois à partir de l'os de démarrage des travaux, comprenant la période de préparation.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-09-30
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-10-01
09:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Bordeaux.
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.gironde.fr/.
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles R. 2144-1 à R. 2144-7, R. 2152-1 à R. 2152-2, R. 2152-3 à R. 2152-5, R. 2152-6 à R. 2152-8 et R. 2152-13 du code de la commande publique. Une commission technique ouvrira les plis des candidats soumissionnaires. Le pouvoir adjudicateur pourra autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières.
La commission d'appel d'offres choisira l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères pondérés suivants en fonction des lots concernés:
Pour le lot suivant:
— lot 1: démolition — désamiantage prix: 60 points.
Note du candidat: offre la mieux disante/offre du candidat × 60.
Valeur technique: 40 points
1) méthodologie de démolition et désamiantage: 15 points;
2) adaptation à la spécificité d'un chantier en site occupé: 15 points;
3) moyens humains et compétences dédiés à ce marché: 10 points.
Pour les lots suivants:
— lot 3: fondations — gros œuvre — charpente métallique;
— lot 4: structure bois — isolation paille;
— lot 6: bardage;
— lot 7: menuiserie extérieures prix: 60 points.
Note du candidat: offre la mieux disante/offre du candidat × 60.
Valeur technique: 40 points.
1) méthodologie de construction et de montage: 15 points;
2) adaptation à la spécificité d'un chantier en site occupé: 10 points;
3) moyens humains et compétences dédiés à ce marché: 10 points;
4) organisation pour le respect des performances du projet: 5 points.
Pour les lots suivants:
— lot 14: ascenseurs;
— lot 15: chauffage — ventilation — climatisation — plomberie;
— lot 16: électricité CFO — CFA — photovoltaïque;
— lot 17: cuisine. Prix: 60 points.
Note du candidat: offre la mieux disante/offre du candidat × 60.
Valeur technique: 40 points
1) méthodologie de mise en service des installations techniques: 15 points;
2) moyens humains et compétences dédiés à ce marché: 10 points;
3) adaptation à la spécificité d'un chantier en site occupé: 10 points;
4) organisation pour le respect des performances du projet: 5 points.
Pour les lots suivants:
— lot 2: terrassement — VRD;
— lot 5: couverture — étanchéité;
— lot 8: métallerie — serrurerie;
— lot 9: menuiseries intérieures;
— lot 10: plâtrerie;
— lot 11: revêtements de sols durs;
— lot 12: revêtements de sols souples;
— lot 13: peinture — signalétique — nettoyage;
— lot 18: paysage. Prix: 70 points.
Note du candidat: offre la mieux disante/offre du candidat × 70.
Valeur technique: 30 points
1) moyens humains et compétences dédiés à ce marché: 10 points;
2) méthodologie de construction et montage: 10 points;
3) adaptation à la spécificité d'un chantier en site occupé: 10 points.
Pièces constituant offre:
6) l'acte d'engagement et ses annexes établis selon le modèle joint, complétés;
7) la décomposition du prix global et forfaitaire complétée;
8) l'attachement de visite uniquement pour les lots 1, 2, 3, 15 et 16;
9) mémoire technique, comprenant les éléments décrits à l'article 5 du règlement de consultation.
Pour les candidats des lots suivants, la visite du lieu d'exécution des travaux objet du présent marché public est obligatoire.
Les candidats devront fournir l'attachement de visite du site signée de la personne assurant la visite:
— 01: démolition — désamiantage;
— 02: terrassement — VRD;
— 03: fondations — gros œuvre — charpente métallique;
— 15: chauffage — ventilation — climatisation — plomberie;
— 16: électricité CFO CFA photovoltaïque.
Les dates de visites prévues sur le lieu d'exécution des travaux objet du présent marché sont: mercredi 1.9.2021 (14h00), mercredi 8.9.2021 (14h00), mercredi 15.9.2021 (14h00). La visite s'effectuera sur rendez-vous préalable selon les modalités fixées à l'article 8.1 du règlement de consultation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr📧
Fax: +33 556243903 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat;
— référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31 jour...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat;
— référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31 jour suivant la publication de l'avis d'attribution ou référé contractuel après la signature du contrat;
— recours en contestation de validité du contrat dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 4.4.2014, département Tarn-et-Garonne, nº 358994).
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 141-371862 (2021-07-19)
Informations complémentaires (2021-09-24) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: departement de la gironde
Adresse postale: esplanade Charles de Gaulle, Cs 71223
Objet Champ d'application du marché
Titre: reconstruction du collège de Lussac
21ft-Jdcol-1491-O
Brève description:
“les travaux concernant la reconstruction du collège de Lussac portent les ambitions suivantes :-Un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un...”
Brève description
les travaux concernant la reconstruction du collège de Lussac portent les ambitions suivantes :-Un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances,-le recours à une clause d'insertion sociale,-un objectif de développement durable avec un projet au niveau E3 C1 dans le cadre de l'expérimentation de la future Re 2020.Lot 1 : Démolition - désamiantagelot 2 : Terrassement - vrdLot 3 : Fondations - gros oeuvre - charpente métalliquelot 4 : Structure bois - isolation paillelot 5 : Couverture - etanchéitéLot 6 : BardageLot 7 : Menuiseries extérieureslot 8 : Métallerie - serrurerieLot 9 : Menuiseries intérieureslot 10 : PlâtrerieLot 11 : Revêtements de sols durslot 12 : Revêtements de sols soupleslot 13 : Peinture - signalétique - nettoyageLot 14 : AscenseursLot 15 : Chauffage - ventilation - climatisation - plomberieLot 16 : électricité Cfo - cfa - photovoltaïqueLot 17 : CuisineLot 18 : Paysage
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 141-371862
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2021-09-30 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-10-07 📅
L'heure: 16:00
Source: OJS 2021/S 189-490701 (2021-09-24)
Avis d'attribution de marché (2022-02-02) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“les travaux concernant la reconstruction du collège de Lussac portent les ambitions suivantes :-Un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un...”
Brève description
les travaux concernant la reconstruction du collège de Lussac portent les ambitions suivantes :-Un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances,-le recours à une clause d'insertion sociale,-un objectif de développement durable avec un projet au niveau E3 C1 dans le cadre de l'expérimentation de la future Re 2020.Lot 1 : Démolition - désamiantagelot 2 : Terrassement - vrdLot 3 : Fondations - gros oeuvre - charpente métalliquelot 4 : Structure bois - isolation paillelot 5 : Couverture - etanchéitéLot 6 : BardageLot 7 : Menuiseries extérieureslot 8 : Métallerie - serrurerieLot 9 : Menuiseries intérieureslot 10 : PlâtrerieLot 11 : Revêtements de sols durslot 12 : Revêtements de sols soupleslot 13 : Peinture - signalétique - nettoyageLot 14 : A
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 13 545 998 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: démolition - désamiantage
Description
Site principal ou lieu d'exécution: 1, rue de Verdun 33570 Lussac
Description du marché:
“le présent lot a pour objet des travaux de démolition pour la construction d'un Collège situé à Lussac”
Informations complémentaires:
“une variante est exigée pour le lot 1 - démolition - désamiantage : le traitement des déchets amiantés.Cette variante doit respecter les exigences minimales...”
Informations complémentaires
une variante est exigée pour le lot 1 - démolition - désamiantage : le traitement des déchets amiantés.Cette variante doit respecter les exigences minimales décrites au Cctp.En cas de non présentation de la variante, l'offre du candidat sera rejetée et sera déclarée irrégulière.La variante est proposée avec l'offre de base
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: terrassement - vrd
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux de terrassement et Vrd
Champ d'application du marché
Titre: fondations - gros oeuvre - charpente métallique
Description
Description du marché:
“le présent lot a pour objet des travaux de fondations, gros oeuvre et charpente métallique” Champ d'application du marché
Titre: structure bois - isolation paille
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux de structure bois et isolation paille
Champ d'application du marché
Titre: couverture - etanchéité
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux de couverture et étanchéité
Champ d'application du marché
Titre: bardage
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux de bardage
Champ d'application du marché
Titre: menuiseries extérieures
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux de menuiseries extérieures
Champ d'application du marché
Titre: métallerie - serrurerie
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux de métallerie et serrurerie
Champ d'application du marché
Titre: menuiseries intérieures
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux de menuiseries intérieures
Champ d'application du marché
Titre: plâtrerie
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux de plâtrerie
Informations complémentaires:
“une variante est exigée pour le lot 10 - plâtrerie : l'isolation thermique par l'intérieur.Cette variante doit respecter les exigences minimales décrites au...”
Informations complémentaires
une variante est exigée pour le lot 10 - plâtrerie : l'isolation thermique par l'intérieur.Cette variante doit respecter les exigences minimales décrites au Cctp.En cas de non présentation de la variante, l'offre du candidat sera rejetée et sera déclarée irrégulière.La variante est proposée avec l'offre de base
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: revêtements de sols durs
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux de Revêtements de sols durs
Champ d'application du marché
Titre: revêtements de sols souples
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux de revêtements de sols souples
Champ d'application du marché
Titre: peinture - signalétique - nettoyage
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux de peinture, signalétique et nettoyage
Champ d'application du marché
Titre: ascenseurs
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux d'ascenceur
Champ d'application du marché
Titre: chauffage - ventilation - climatisation - plomberie
Description
Description du marché:
“le présent lot a pour objet des travaux de chauffage, ventilation, climatisation et plomberie” Champ d'application du marché
Titre: électricité Cfo - cfa - photovoltaïque
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux d'électricité Cfo Cfa et photovoltaïque
Champ d'application du marché
Titre: cuisine
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux de cuisine
Champ d'application du marché
Titre: paysage
Description
Description du marché: le présent lot a pour objet des travaux de paysage
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 141-371862
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 21-0533
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: démolition - désamiantage
Date de conclusion du contrat: 2022-01-04 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: lagarde et laronze
Adresse postale: charpenet
Commune postale: Terrasson Lavilledieu
Code postal: 24120
Pays: France 🇫🇷
Région: Dordogne🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 436 050 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro de contrat: 21-0534
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: terrassement - vrd
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: eurovia Gironde
Adresse postale: 20 rue Thierry Sabine
Commune postale: Mérignac
Code postal: 33700
Région: Gironde🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1117432.90 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 21-0535
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: fondations - gros oeuvre - charpente métallique
Date de conclusion du contrat: 2022-01-03 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: aqio
Adresse postale: parc d'activités Manon Cormier
Commune postale: Bassens
Code postal: 33530
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 849 000 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 21-0536
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: structure bois - isolation paille
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: socub
Adresse postale: 5 Allee De La Crabette
Commune postale: Pessac
Code postal: 33600
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 159351.02 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 21-0537
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: couverture - etanchéité
Date de conclusion du contrat: 2021-12-30 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: cds
Adresse postale: zi Activestre
Commune postale: Carbonne
Code postal: 31390
Région: Haute-Garonne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 406026.20 💰
6️⃣
Numéro de contrat: 21-0538
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: bardage
Date de conclusion du contrat: 2022-01-21 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: david Davitec
Adresse postale: 123 Quai De Brazza
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33100
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 769714.68 💰
7️⃣
Numéro de contrat: 21-0539
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: menuiseries extérieures
Nom et adresse du contractant
Nom: gf3m
Adresse postale: 104 Rn 113
Commune postale: Caudrot
Code postal: 33490
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 421 758 💰
8️⃣
Numéro de contrat: 21-0540
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: métallerie - serrurerie
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 354 244 💰
9️⃣
Numéro de contrat: 21-0541
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: menuiseries intérieures
Nom et adresse du contractant
Nom: legendre Et Lureau
Adresse postale: 7 Les Boutinards
Commune postale: Sablons
Code postal: 33910
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 540997.83 💰
1️⃣0️⃣
Numéro de contrat: 21-0542
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: plâtrerie
Nom et adresse du contractant
Nom: bmp
Adresse postale: 13 avenue de Chavailles
Commune postale: Bruges
Code postal: 33520
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 457954.79 💰
1️⃣1️⃣
Numéro de contrat: 21-0543
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: revêtements de sols durs
Nom et adresse du contractant
Nom: revetements duret sols
Adresse postale: 54 route du barp lacanau de mios
Commune postale: Mios
Code postal: 33380
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 123 000 💰
1️⃣2️⃣
Numéro de contrat: 21-0544
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: revêtements de sols souples
Nom et adresse du contractant
Nom: groupe vinet
Adresse postale: 5 av de la loge
Commune postale: Poitiers
Code postal: 86000
Région: Vienne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 163 702 💰
1️⃣3️⃣
Numéro de contrat: 21-0545
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: peinture - signalétique - nettoyage
Nom et adresse du contractant
Nom: chort Batiment
Adresse postale: 65 Rue De La Liberation
Commune postale: Mussidan
Code postal: 24400
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 162245.61 💰
1️⃣4️⃣
Numéro de contrat: 21-0546
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: ascenseurs
Nom et adresse du contractant
Nom: nsa
Adresse postale: 6 Rue de la goëlette
Commune postale: Saint-Benoît
Code postal: 86280
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 17 500 💰
1️⃣5️⃣
Numéro de contrat: 21-0547
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: chauffage - ventilation - climatisation - plomberie
Date de conclusion du contrat: 2022-01-12 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: bobion Et Joanin Bordeaux
Adresse postale: 4 rue Ampère
Commune postale: Tresses
Code postal: 33370
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1564201.10 💰
1️⃣6️⃣
Numéro de contrat: 21-0548
Numéro d'identification du lot: 16
Titre: électricité Cfo - cfa - photovoltaïque
Nom et adresse du contractant
Nom: cimea
Adresse postale: 12 Rue Galilee
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 656542.98 💰
1️⃣7️⃣
Numéro de contrat: 21-0549
Numéro d'identification du lot: 17
Titre: cuisine
Date de conclusion du contrat: 2022-01-06 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: horis Sas Division Bonnet Thirode Gc
Adresse postale: 15 Route De Bessieres
Commune postale: L'Union
Code postal: 31240
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 414640.28 💰
1️⃣8️⃣
Numéro de contrat: 21-0550
Numéro d'identification du lot: 18
Titre: paysage
Date de conclusion du contrat: 2022-01-05 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: id Verde - agence de Bordeaux
Adresse postale: 8 Chemin clément Laffargue
Commune postale: Martillac
Code postal: 33650
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 273981.83 💰
“conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou...”
conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou accord-cadre peut être consulté sur place ou pour obtenir une copie dudit contrat est :Département de la GirondeService de la Commande PubliqueImmeuble Gironde1 Esplanade Charles de GaulleCs 7122333074 Bordeaux CedexTél 05 56 99 33 33dgar-dasj-scp@gironde.fr
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Bordeaux
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution Ou référé contractuel après la signature du contrat.Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du Ce du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, no358994)
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 026-065228 (2022-02-02)