Objet Champ d'application du marché
Titre:
“mission D'Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier relative a la construction D'Un lycee polyvalent a saint-philbert-de-grand-lieu...”
Titre
mission D'Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier relative a la construction D'Un lycee polyvalent a saint-philbert-de-grand-lieu (44)
PCELP-STPHILBERT-OPC
Afficher plus
Produits/services: Services de conduite de chantier📦
Brève description:
“mission D'Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier relative a la construction D'Un lycee polyvalent a saint-philbert-de-grand-lieu (44)”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services de conduite de chantier📦
Lieu d'exécution: Loire-Atlantique🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: saint philbert de grand lieu
Description du marché:
“le présent marché a pour objet une mission d'ordonnancement, coordination et pilotage de chantier relative à la construction d'un lycée polyvalent à...”
Description du marché
le présent marché a pour objet une mission d'ordonnancement, coordination et pilotage de chantier relative à la construction d'un lycée polyvalent à Saint-Philbert-De-Grand-Lieu (44).l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :- d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;- d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;- au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans les marchés publics de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 53
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement, au titulaire, un ou plusieurs marchés sur le fondement de l'article R2122-7 du...”
Description des options
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement, au titulaire, un ou plusieurs marchés sur le fondement de l'article R2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“le marché est scindé en 4 phases :- la phase 1 : Examen des dossiers apd, pro, dce et passation des marchés de travaux ;- la phase 2 : Préparation de...”
Informations complémentaires
le marché est scindé en 4 phases :- la phase 1 : Examen des dossiers apd, pro, dce et passation des marchés de travaux ;- la phase 2 : Préparation de chantier ;- la phase 3 : Exécution des travaux ;- la phase 4 : Réception et parfait achèvement
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“les entreprises candidates se présentent soit individuellement, soit en groupement.la forme du groupement sera précisée par les candidats sur l'acte...”
Liste et brève description des conditions
les entreprises candidates se présentent soit individuellement, soit en groupement.la forme du groupement sera précisée par les candidats sur l'acte d'engagement ainsi que le nom de l'entreprise mandataire. Ces indications devront être cohérentes avec les informations contenues dans la lettre de candidature. Le mandataire pourra signer, seul, les candidatures et les offres, s'il joint à la candidature du groupement les habilitations nécessaires pour représenter l'ensemble des co-traitants au stade de la passation du marché.une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;- en qualité de membres de plusieurs groupements
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“pour tout marché ou toute tranche supérieur à 20 000 euro(s) HTVA et d'un délai d'exécution supérieur à 2 mois, une avance sera versée au titulaire, sauf...”
Conditions d'exécution du contrat
pour tout marché ou toute tranche supérieur à 20 000 euro(s) HTVA et d'un délai d'exécution supérieur à 2 mois, une avance sera versée au titulaire, sauf renonciation de sa part, sous réserve de fourniture d'une garantie à première demande par ses soins couvrant le montant de l'avance
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-09-30
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2021-09-30
13:00 📅
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'ile Gloriette CS 24111
Commune postale: Nantes Cedex
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 255101002📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr📧
URL: http://Nantes.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: médiateur régional délégué Médiation des entreprises
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Commune postale: Nantes Cedex 1
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷
URL: http://www.mediateur-des-entreprises.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“introduction des recours- référé précontractuel : article L551-1 et suivants du code de justice administrative- référé contractuel : article L551-13 et...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
introduction des recours- référé précontractuel : article L551-1 et suivants du code de justice administrative- référé contractuel : article L551-13 et suivants du code de justice administrative
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 168-440161 (2021-08-26)
Avis d'attribution de marché (2022-01-26) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 225 649 💰
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“La pertinence du mémoire technique au travers de la composition et la capacité de l'équipe (moyens humains et matériels) et du mode opératoire retenu pour...”
Critère de qualité (nom)
La pertinence du mémoire technique au travers de la composition et la capacité de l'équipe (moyens humains et matériels) et du mode opératoire retenu pour l'exécution de la mission, précisant l
Afficher plus
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom):
“La pertinence du temps d'intervention par phase précision le nombre total de jours, hors déplacement, proposé par le candidat”
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 30
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 168-440161
Attribution du marché
1️⃣
Titre:
“mission D'Ordonnancement, pilotage et coordination de chantierrelative a la construction D'Un lycee polyvalenta saint-philbert-de-grand-lieu (44)”
Date de conclusion du contrat: 2022-01-20 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 12
Nombre d'offres reçues de PME: 12
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 12
Nom et adresse du contractant
Nom: ote ingenierie
Adresse postale: 1 rue de la lisière
Commune postale: Illkirch
Code postal: 67403
Pays: France 🇫🇷
Région: Bas-Rhin🏙️
URL: https://www.ote-ingenierie.com/🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 250 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 225 649 💰
Source: OJS 2022/S 021-052953 (2022-01-26)