Marchés de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en œuvre de process biomasse pour les chaufferies exploités par Dalkia et ses filiales sur les régions ARA et Bourgogne

Dalkia Centre Est

La présente consultation a pour objet la passation de marchés de travaux portant sur la conception, réalisation, fourniture, livraison, manutention, assemblage et d'assistance à la mise en service de process biomasse (de l'extraction de la biomasse à l'évacuation des cendres) pour les chaufferies des réseaux de chaleur des services publics de chauffage exploités par Dalkia et ses filiales sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne.

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-06-14. L'appel d'offres a été publié le 2021-05-28.

Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ?

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics
Date Document
2021-05-28 Avis de marché
2021-12-03 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2021-05-28)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Dalkia Centre Est
Adresse postale: 2-4 avenue des Canuts
Commune postale: Vaulx-en-Velin
Code postal: 69120
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 427118960 📞
Courrier électronique: marche.centre.est@dalkia.fr 📧
Région: Rhône 🏙️
URL: http://www.dalkia.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://dalkia-centreest.e-marchespublics.com/ 🌏

Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Nom: Eclyde
Adresse postale: 2-4 avenue des Canuts
Commune postale: Vaulx-en-Velin
Téléphone: +33 427118960 📞
Adresse du profil d'acheteur: https://dalkia-centreest.e-marchespublics.com/ 🌏
Nom: Energ'Iss
Nom: Scevia
Nom: Vénissieux Énergies

Pouvoir adjudicateur
Informations sur la passation conjointe de marchés
Le contrat prévoit la passation d'un marché conjoint
Communication
URL des documents: http://dalkia-centreest.e-marchespublics.com 🌏
URL de participation: https://dalkia-centreest.e-marchespublics.com/ 🌏

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marchés de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en œuvre de process biomasse pour les chaufferies exploités par Dalkia et ses...”    Afficher plus
Produits/services: Travaux d'installation de chaudières 📦
Brève description:
“La présente consultation a pour objet la passation de marchés de travaux portant sur la conception, réalisation, fourniture, livraison, manutention,...”    Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 7 390 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4

1️⃣
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en œuvre de process biomasse pour la chaufferie biomasse du réseau de chaleur...”    Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Chaudières 📦
Produits/services supplémentaires: Chaudières à eau 📦
Produits/services supplémentaires: Chaudière de chauffage urbain 📦
Produits/services supplémentaires: Installations de chaudières 📦
Lieu d'exécution: Rhône 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Métropole de Lyon.
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux portant sur la conception, réalisation, fourniture, livraison, manutention,...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 4 300 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Nombre maximum: 4
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Adéquation des moyens humains et techniques dont dispose le candidat avec les besoins du marché (importance des effectifs et moyens techniques, qualité et...”    Afficher plus
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées
Informations sur les options
Options
Description des options: Le cas échéant, les options seront définies dans le DCE.
Description
Informations complémentaires:
“Date prévisionnelle de début: 1.9.2021. L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de demander aux soumissionnaires de présenter une ou des variantes...”    Afficher plus

2️⃣
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en œuvre de process biomasse pour la chaufferie biomasse du réseau de chaleur...”    Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de chaudières 📦
Lieu d'exécution: Puy-de-Dôme 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Ville d'Issoire.
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux portant sur la conception, réalisation, fourniture, livraison, manutention,...”    Afficher plus
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 760 000 💰

3️⃣
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en œuvre de process biomasse pour la chaufferie du réseau de chaleur exploité par...”    Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Lieu d'exécution: Loire 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Ville de Saint-Chamond.
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux portant sur la conception, réalisation, fourniture, livraison, manutention,...”    Afficher plus
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 990 000 💰

4️⃣
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en œuvre de process biomasse pour la chaufferie biomasse du réseau de chaleur...”    Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Ville de Vénissieux.
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux portant sur la conception, réalisation, fourniture, livraison, manutention,...”    Afficher plus
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 340 000 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Le candidat fournit les documents suivants à l'appui de sa candidature: — un formulaire DC1 ou équivalent daté et signé par une personne habilitée à engager...”    Afficher plus
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“La capacité économique et financière technique et professionnelle du candidat sera appréciée en fonction des paramètres suivants sans ordre de priorité: —...”    Afficher plus
Conditions de participation

“— chiffre d'affaires global minimal: —— pour le lot nº 1: de 6 500 000 EUR par an exigé sur les trois dernières années; —— pour le lot nº 2: de 1 500 000...”    Afficher plus
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“La capacité technique et professionnelle du candidat sera appréciée en fonction des paramètres suivants sans ordre de priorité: — déclaration indiquant les...”    Afficher plus
Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“— adéquation des moyens humains et techniques dont dispose le candidat avec les besoins du marché (importance des effectifs et moyens techniques, qualité et...”    Afficher plus
Liste et brève description des règles et critères:
“L'entité adjudicatrice fera application de l'article R. 2143-14 du code de la commande publique.”
Dépôts et garanties exigés:
“Les garanties bancaires éventuellement exigées en substitution d'échéances de paiement seront définies dans les documents de la consultation.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Paiement à l'avancement des prestations selon l'échéancier précisé dans les documents de la consultation.”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Groupement momentané d'entreprises solidaires ou groupement conjoint avec mandataire solidaire, le mandataire devant alors être l'entreprise chargée de...”    Afficher plus

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-06-14 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de faire réaliser des prestations similaires article R. 2122-7 du code de la commande publique.”
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
URL: http://www.justice.gouv.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
URL: http://www.justice.gouv.fr 🌏
Source: OJS 2021/S 105-277616 (2021-05-28)
Avis d'attribution de marché (2021-12-03)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: DALKIA Centre Est
Adresse postale: 15A Avenue Albert Einstein
Commune postale: Villeurbanne
Code postal: 69100
Téléphone: +33 487647300 📞

Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Nom: Eclyde
Adresse postale: 15A Avenue Albert Einstein
Commune postale: Villeurbanne
Téléphone: +33 487647300 📞
Nom: Energ'iss
Nom: Scevia
Nom: Venissieux energies

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marchés de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en oeuvre de process biomasse pour les chaufferies exploités par DALKIA et ses...”    Afficher plus
Brève description:
“La présente consultation a pour objet la passation de marchés de travaux portant sur la conception, réalisation, fourniture, livraison, manutention,...”    Afficher plus
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en oeuvre de process biomasse pour la chaufferie biomasse du réseau de chaleur...”    Afficher plus
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Métropole de Lyon
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux portant sur la conception, réalisation, fourniture, livraison, manutention,...”    Afficher plus
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en oeuvre de process biomasse pour la chaufferie biomasse du réseau de chaleur...”    Afficher plus
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Ville d'Issoire
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux portant sur la conception, réalisation, fourniture, livraison, manutention,...”    Afficher plus
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en oeuvre de process biomasse pour la chaufferie du réseau de chaleur exploité par...”    Afficher plus
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Ville de Saint-Chamond
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux portant sur la conception, réalisation, fourniture, livraison, manutention,...”    Afficher plus
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en oeuvre de process biomasse pour la chaufferie biomasse du réseau de chaleur...”    Afficher plus
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Ville de Vénissieux
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux portant sur la conception, réalisation, fourniture, livraison, manutention,...”    Afficher plus

Procédure
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 105-277616

Attribution du marché

1️⃣
Numéro de contrat: 801573
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Marché de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en oeuvre de process biomasse pour la chaufferie biomasse du réseau de chaleur...”    Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2021-12-01 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Weiss france energie
Numéro d'enregistrement national: 835151325
Adresse postale: 95 Rue Dérobert
Commune postale: Ugine
Code postal: 73400
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 479890707 📞
Courrier électronique: contact@weiss-france.fr 📧
Région: Savoie 🏙️
URL: https://www.weiss-france.fr/ 🌏
Le contractant est une PME

2️⃣
Numéro de contrat: 801574
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“Marché de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en oeuvre de process biomasse pour la chaufferie biomasse du réseau de chaleur...”    Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2021-11-22 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Compte r
Numéro d'enregistrement national: 315520048
Adresse postale: 4 Rue de l'industrie
Commune postale: Arlanc
Code postal: 63220
Téléphone: +33 473950191 📞
Courrier électronique: info@compte-r.com 📧
Région: Puy-de-Dôme 🏙️
URL: https://www.compte-r.com/ 🌏

3️⃣
Numéro de contrat: 801575
Numéro d'identification du lot: 3
Titre:
“Marché de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en oeuvre de process biomasse pour la chaufferie du réseau de chaleur exploité par...”    Afficher plus

4️⃣
Numéro de contrat: 801576
Numéro d'identification du lot: 4
Titre:
“Marché de travaux relatif à la conception, réalisation, livraison et mise en oeuvre de process biomasse pour la chaufferie biomasse du réseau de chaleur...”    Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance de Lyon
Commune postale: LYON Cedex 03
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal de Grande Instance de Lyon
Commune postale: LYON Cedex 03
Source: OJS 2021/S 238-628442 (2021-12-03)