Marché de travaux de construction d'un pôle logistique pour le Min de Châteaurenard Grand Marché de Provence: lot nº 6

Brève description

La consultation porte uniquement sur le lot nº 6 (cloisons isothermes) du marché décomposé en 24 lots.

Le marché est conclu à prix global et forfaitaire, révisable — paiement par virement bancaire — délai global de paiement de 30 jours.

Le délai d'exécution du marché est de quatorze mois, période de préparation comprise.

Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info

Description des tranches:

— tranche ferme: réalisation de la plate-forme accueillant l'ensemble des ouvrages et la réalisation de treize modules Est, des bâtiments sociaux, du poste de garde et de la passerelle;

— tranche optionnelle: réalisation de quatre modules Ouest.

Aucune variante ni prestation supplémentaire éventuelle.

Critères de jugement des offres:

— prix: montant de l'offre HT (TF + TO) — 65 points;

— pertinence de la répartition du prix global entre les postes de la DPGF — 5 points;

— planning — délai: adéquation du planning prévisionnel détaillé du lot avec le planning global prévisionnel — 5 points;

— délai de réalisation du lot — 10 points.

Valeur technique et environnementale:

— adéquation et qualité des moyens humains dédiés (CV encadrement, % interim, etc.) — 5 points;

— qualité et adéquation du mode opératoire (phasage, moyens matériels spécifiques — 5 points;

— mesures prises pour garantir la qualité environnementale (gestion des encours de stock et des outillages, déchets, matériaux mis en œuvre) — 5 points.

Les candidats pourront utiliser le DUME.

Documents à produire à l'appui de l'offre:

— l'acte d'engagement, à accepter et compléter intégralement sans modification,

— la DPGF, à accepter et compléter intégralement sur fichier Excell sans modifications sous peine d'irrégularité de l'offre;

— le planning prévisionnel détaillé d'exécution du lot;

— un mémoire technique:

—— descriptif des moyens humains dédiés au chantier,

—— présentation exhaustive de l'équipe dédiée (fonction — qualification — expérience),

—— descriptif du mode opératoire (phasage — moyens matériels dédiés),

—— mesures prises pour garantir la qualité environnementale (gestion des encours de stock et des outillages — gestion des déchets — matériaux mis en œuvre).

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Instance chargée des procédures de recours:

Tribunal judiciaire de Marseille — 6 rue Joseph Autran — 13281 Marseille Cedex 6 — tél. +33 491155050 — fax: +33 491544290 — courriel: http://www.justice.gouv.fr/

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:

Tribunal judiciaire de Marseille — 6 rue Joseph Autran — 13281 Marseille Cedex 6 — tél. +33 491155050 — fax: +33 491544290 — courriel: http://www.justice.gouv.fr/