Marché de travaux de construction d'un pôle logistique pour le Min de Châteaurenard Grand Marché de Provence : lot n°7

Brève description

la consultation porte uniquement sur le lot n°7 décomposé en 24 lots:

lots n°7 Dallage

marché conclu à prix global et forfaitaire, révisable - paiement par virement bancaire - délai global de paiement de 30 jours.

délai d'exécution du marché : 14 mois, période de préparation comprise.

Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info

description des tranches :

TF : réalisation de la plateforme accueillant l'ensemble des ouvrages et la réalisation de 13 modules Est, des bâtiments sociaux, du poste de garde et de la passerelle ;

TO : réalisation de 4 modules Ouest.

Critères de jugement des offres :

- Prix (70 points):

* Montant de l'offre HT (TF + TO) - 65 points

* Pertinence de la répartition du prix global entre les postes de la DPGF - 5 points

- Planning - délai (15 points) :

* Adéquation du planning prévisionnel détaillé du lot avec le planning global prévisionnel - 5 points

* Délai de réalisation du lot - 10 points

- Valeur technique et environnementale(15 points) :

* Adéquation et qualité des moyens humains dédiés (cv encadrement, % interim, etc.) - 5 points

* Qualité et adéquation du mode opératoire (phasage, moyens matériels spécifiques - 5 points

* Mesures prises pour garantir la qualité environnementale (gestion des encours de stock et des outillages, déchets, matériaux mis en oeuvre) - 5 points

Les candidats pourront utiliser le DUME.

documents à produire à l'appui de l'offre :

- l'acte d'engagement, à accepter et compléter intégralement sans modification ;

- La DPGF, à accepter et compléter intégralement sur fichier EXCELL sans modifications sous peine d'irrégularité de l'offre ;

- Le planning prévisionnel détaillé d'exécution du lot ;

- Un Mémoire technique : Descriptif des moyens humains dédiés au chantier - Présentation exhaustive de l'équipe dédiée (fonction - qualification - expérience) - Descriptif du mode opératoire (phasage - moyens matériels dédiés) - Mesures prises pour garantir la qualité environnementale (Gestion des encours de stock et des outillages- Gestion des déchets - Matériaux mis en oeuvre).

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal judiciaire de Marseille

6 rue Joseph Autran 13281 MARSEILLE CEDEX 06

Téléphone : 04 91 15 50 50 - Télécopie : 04 91 54 42 90

Site: URL : http://www.justice.gouv.fr/

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Tribunal judiciaire de Marseille

6 rue Joseph Autran 13281 MARSEILLE CEDEX 06

Téléphone : 04 91 15 50 50 - Télécopie : 04 91 54 42 90

Site: URL : http://www.justice.gouv.fr/