Marché de travaux de construction d'un pôle logistique pour le Min de Châteaurenard Grand Marché de Provence : lot n°1 Vrd

Brève description

la consultation porte uniquement sur le lot n°1 Vrd du marché décomposé en 24 lots.

marché est conclu à prix global et forfaitaire, révisable - paiement par virement bancaire - délai global de paiement de 30 jours.

le délai d'exécution du marché est de 14 mois, période de préparation comprise.

Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info

description des tranches :

TF : réalisation de la plateforme accueillant l'ensemble des ouvrages et la réalisation de 13 modules Est, des bâtiments sociaux, du poste de garde et de la passerelle ;

TO : réalisation de 4 modules Ouest.

description des variantes :

n°1 : remplacement EME-BBME stationnements PL par du BETON - OBLIGATOIRE (tranche ferme - tranche optionnelle)

n°2 : Guides roues ACIER remplacés par Guides roues PL en BETON - OBLIGATOIRE (tranche ferme - tranche optionnelle)

n°3 : remplacement des gabions par des enrochements - OBLIGATOIRE(tranche ferme)

n°4 : traitement des matériaux du site en remplacement de matériaux d'apport pour réalisation des couches de fondation - FACULTATIVE (tranche ferme)

description de la PSE : Traitement de surface de l'emprise de la tranche optionnelle ( Bâtiments + voiries associées )

Critère de jugement des offres :

- Prix :

Montant de l'offre HT (TF + TO) - 65 points)

Pertinence de la répartition du prix global entre les postes de la DPGF - 5 points

- Planning - délai :

Adéquation du planning prévisionnel détaillé du lot avec le planning global prévisionnel - 5 points

Délai de réalisation du lot - 10 points

- Valeur technique et environnementale :

Adéquation et qualité des moyens humains dédiés (cv encadrement, % interim, etc.) - 5 points

Qualité et adéquation du mode opératoire (phasage, moyens matériels spécifiques - 5 points

Mesures prises pour garantir la qualité environnementale (gestion des outillages, déchets, matériaux mis en oeuvre) - 5 points

documents à produire à l'appui de la candidature :

- Lettre de candidature (DC1)

- Déclaration du candidat (DC2)

- Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du jugement

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont dispose le candidat pour la réalisation de marchés de même nature.

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.

- Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Les candidats pourront utiliser le DUME.

documents à produire à l'appui de l'offre :

- l'acte d'engagement, à accepter et compléter intégralement sans modification ;

- La DPGF, à accepter et compléter intégralement sur fichier EXCELL sans modifications sous peine d'irrégularité de l'offre ;

- Le planning prévisionnel détaillé d'exécution du lot ;

- Un Mémoire technique : Descriptif des moyens humains dédiés au chantier - Présentation exhaustive de l'équipe dédiée (fonction - qualification - expérience) - Descriptif du mode opératoire (phasage - moyens matériels dédiés) - Mesures prises pour garantir la qualité environnementale (Gestion des outillages - Gestion des déchets - Matériaux mis en oeuvre).

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal judiciaire de Marseille

6 rue Joseph Autran 13281 MARSEILLE CEDEX 06

Téléphone : 04 91 15 50 50 - Télécopie : 04 91 54 42 90

Site: URL : http://www.justice.gouv.fr/

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Tribunal judiciaire de Marseille

6 rue Joseph Autran 13281 MARSEILLE CEDEX 06

Téléphone : 04 91 15 50 50 - Télécopie : 04 91 54 42 90

Site: URL : http://www.justice.gouv.fr/