Marché de travaux de construction d'un pôle logistique pour le MIN de Châteaurenard Grand Marché de Provence: lots nº 2, 3, 4, 5 et 6

SPL Grand Marché de Provence

La consultation porte uniquement sur le lot nº 2 à 6 du marché décomposé en 24 lots: nº 2 (GOE fondations spéciales), nº 3 (charpente métallique), nº 4 (bardage), nº 5 (couverture étanchéité), nº 6 (cloisons isothermes).
Le marché est conclu à prix global et forfaitaire, révisable — paiement par virement bancaire — délai global de paiement de 30 jours.
Le délai d'exécution du marché est de quatorze mois, période de préparation comprise.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-08-09. L'appel d'offres a été publié le 2021-07-06.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• SPL Grand Marché de Provence

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-07-06	Avis de marché
2021-07-26	Informations complémentaires
2021-08-04	Informations complémentaires
2022-04-27	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-07-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Brève description:

La consultation porte uniquement sur le lot nº 2 à 6 du marché décomposé en 24 lots: nº 2 (GOE fondations spéciales), nº 3 (charpente métallique), nº 4 (bardage), nº 5 (couverture étanchéité), nº 6 (cloisons isothermes). Le marché est conclu à prix global et forfaitaire, révisable — paiement par virement bancaire — délai global de paiement de 30 jours. Le délai d'exécution du marché est de quatorze mois, période de préparation comprise.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de couverture 📦
Installation de cloisons 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SPL Grand Marché de Provence
Adresse postale: 62 chemin des Confignes, ZI des Iscles
Code postal: 13160
Commune postale: Châteaurenard
Contact
Adresse Internet: http://www.chateaurenard.com 🌏
Courrier électronique: laureen.nicolas@spl-grandmarchedeprovence.com 📧
URL des documents: https://agysoft.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://agysoft.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-06 📅
Date limite de soumission: 2021-08-09 📅
Date de publication: 2021-07-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 131-344692
Numéro JO-S: 131
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info Description des tranches: — tranche ferme: réalisation de la plate-forme accueillant l'ensemble des ouvrages et la réalisation de treize modules Est, des bâtiments sociaux, du poste de garde et de la passerelle; — tranche optionnelle: réalisation de quatre modules Ouest. Aucune variante ni prestation supplémentaire éventuelle. Critères de jugement des offres: — prix: —— montant de l'offre HT (TF + TO — 65 points), —— pertinence de la répartition du prix global entre les postes de la DPGF — 5 points, — planning — délai: —— adéquation du planning prévisionnel détaillé du lot avec le planning global prévisionnel — 5 points, —— délai de réalisation du lot — 10 points, — valeur technique et environnementale: —— adéquation et qualité des moyens humains dédiés (CV encadrement, % interim, etc.) — 5 points, —— qualité et adéquation du mode opératoire (phasage, moyens matériels spécifiques) — 5 points, —— mesures prises pour garantir la qualité environnementale (gestion des encours de stock et des outillages, déchets, matériaux mis en œuvre) — 5 points. Les candidats pourront utiliser le DUME. Documents à produire à l'appui de l'offre: — l'acte d'engagement, à accepter et compléter intégralement sans modification, — la DPGF, à accepter et compléter intégralement sur fichier EXCELL sans modifications sous peine d'irrégularité de l'offre, — le planning prévisionnel détaillé d'exécution du lot, — un mémoire technique: —— descriptif des moyens humains dédiés au chantier, —— présentation exhaustive de l'équipe dédiée (fonction — qualification — expérience), —— descriptif du mode opératoire (phasage — moyens matériels dédiés), —— mesures prises pour garantir la qualité environnementale (gestion des encours de stock et des outillages — gestion des déchets — matériaux mis en œuvre). Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info

Description des tranches:

— tranche ferme: réalisation de la plate-forme accueillant l'ensemble des ouvrages et la réalisation de treize modules Est, des bâtiments sociaux, du poste de garde et de la passerelle;

— tranche optionnelle: réalisation de quatre modules Ouest.

Aucune variante ni prestation supplémentaire éventuelle.

Critères de jugement des offres:

— prix:

—— montant de l'offre HT (TF + TO — 65 points),

—— pertinence de la répartition du prix global entre les postes de la DPGF — 5 points,

— planning — délai:

—— adéquation du planning prévisionnel détaillé du lot avec le planning global prévisionnel — 5 points,

—— délai de réalisation du lot — 10 points,

— valeur technique et environnementale:

—— adéquation et qualité des moyens humains dédiés (CV encadrement, % interim, etc.) — 5 points,

—— qualité et adéquation du mode opératoire (phasage, moyens matériels spécifiques) — 5 points,

—— mesures prises pour garantir la qualité environnementale (gestion des encours de stock et des outillages, déchets, matériaux mis en œuvre) — 5 points.

Les candidats pourront utiliser le DUME.

Documents à produire à l'appui de l'offre:

— l'acte d'engagement, à accepter et compléter intégralement sans modification,

— la DPGF, à accepter et compléter intégralement sur fichier EXCELL sans modifications sous peine d'irrégularité de l'offre,

— le planning prévisionnel détaillé d'exécution du lot,

— un mémoire technique:

—— descriptif des moyens humains dédiés au chantier,

—— présentation exhaustive de l'équipe dédiée (fonction — qualification — expérience),

—— descriptif du mode opératoire (phasage — moyens matériels dédiés),

—— mesures prises pour garantir la qualité environnementale (gestion des encours de stock et des outillages — gestion des déchets — matériaux mis en œuvre).

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché est conclu à prix global et forfaitaire, révisable — paiement par virement bancaire — délai global de paiement de 30 jours.

Le délai d'exécution du marché est de quatorze mois, période de préparation comprise.

Intitulé du lot: Gros œuvre — fondations spéciales
Numéro du lot: 2
Brève description: Voir CCTP du lot.
Durée de l'accord: 14 mois
Description des options:

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle.

Aucune variante ni prestation supplémentaire éventuelle n'est autorisée.

Intitulé du lot: Charpente métallique
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Bardage
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Couverture — étanchéité
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Cloisons isothermes
Numéro du lot: 6

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— certificats de qualifications professionnelles.

La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Pour le lot nº 6 Cloisons isothermes uniquement: produire un certificat de qualification Qualibat 7313 Isolation frigorifique (technicité supérieure); le candidat peut établir qu'il dispose des capacités exigées pour l'obtention de ce certificat de qualification par la production de tout moyen de preuve équivalent, notamment par la production de certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres (arrêté du 22.3.2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, article 3 12º).

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Les conditions d'exécution du marché sont décrites dans le CCAP et dans les CCTP (document commun + document propre à chaque lot).

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-08-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:02

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 85086002400015
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
URL des documents: https://agysoft.marches-publics.info 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info

Description des tranches:

— tranche ferme: réalisation de la plate-forme accueillant l'ensemble des ouvrages et la réalisation de treize modules Est, des bâtiments sociaux, du poste de garde et de la passerelle;

— tranche optionnelle: réalisation de quatre modules Ouest.

Aucune variante ni prestation supplémentaire éventuelle.

Critères de jugement des offres:

— prix:

—— montant de l'offre HT (TF + TO — 65 points),

—— pertinence de la répartition du prix global entre les postes de la DPGF — 5 points,

— planning — délai:

—— adéquation du planning prévisionnel détaillé du lot avec le planning global prévisionnel — 5 points,

—— délai de réalisation du lot — 10 points,

— valeur technique et environnementale:

—— adéquation et qualité des moyens humains dédiés (CV encadrement, % interim, etc.) — 5 points,

—— qualité et adéquation du mode opératoire (phasage, moyens matériels spécifiques) — 5 points,

—— mesures prises pour garantir la qualité environnementale (gestion des encours de stock et des outillages, déchets, matériaux mis en œuvre) — 5 points.

Les candidats pourront utiliser le DUME.

Documents à produire à l'appui de l'offre:

— l'acte d'engagement, à accepter et compléter intégralement sans modification,

— la DPGF, à accepter et compléter intégralement sur fichier EXCELL sans modifications sous peine d'irrégularité de l'offre,

— le planning prévisionnel détaillé d'exécution du lot,

— un mémoire technique:

—— descriptif des moyens humains dédiés au chantier,

—— présentation exhaustive de l'équipe dédiée (fonction — qualification — expérience),

—— descriptif du mode opératoire (phasage — moyens matériels dédiés),

—— mesures prises pour garantir la qualité environnementale (gestion des encours de stock et des outillages — gestion des déchets — matériaux mis en œuvre).

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Marseille
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491155050 📞
Fax: +33 491544290 📠
Adresse Internet: http://www.justice.gouv.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 131-344692 (2021-07-06)

Informations complémentaires (2021-07-26)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La consultation porte uniquement sur le lot nº 2 à 6 du marché décomposé en 24 lots: — nº 2 (GOE Fondations spéciales), — nº 3 (charpente métallique), — nº 4 (bardage), — nº 5 (couverture étanchéité), — nº 6 (cloisons isothermes). Le marché est conclu à prix global et forfaitaire, révisable — paiement par virement bancaire — délai global de paiement de 30 jours. Le délai d'exécution du marché est de quatorze mois, période de préparation comprise.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de cloisons 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-26 📅
Date limite de soumission: 2021-08-27 📅
Date de publication: 2021-07-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 146-385186
Se réfère à l'avis: 2021/S 131-344692
Numéro JO-S: 146

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La consultation porte uniquement sur le lot nº 2 à 6 du marché décomposé en 24 lots:

— nº 2 (GOE Fondations spéciales),

— nº 3 (charpente métallique),

— nº 4 (bardage),

— nº 5 (couverture étanchéité),

— nº 6 (cloisons isothermes).

Source: OJS 2021/S 146-385186 (2021-07-26)

Informations complémentaires (2021-08-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

la consultation porte uniquement sur le lot n°2 à 6 du marché décomposé en 24 lots : n°2 (Goe fondations spéciales), n°3 (charpente métallique), n°4 (bardage), n°5 (couverture étanchéité), n°6 (cloisons isothermes). le marché est conclu à prix global et forfaitaire, révisable - paiement par virement bancaire - délai global de paiement de 30 jours. le délai d'exécution du marché est de 14 mois, période de préparation comprise.

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-08-04 📅
Date limite de soumission: 2021-09-20 📅
Date de publication: 2021-08-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 152-403797
Numéro JO-S: 152

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

le marché est conclu à prix global et forfaitaire, révisable - paiement par virement bancaire - délai global de paiement de 30 jours.

le délai d'exécution du marché est de 14 mois, période de préparation comprise.

Source: OJS 2021/S 152-403797 (2021-08-04)

Avis d'attribution de marché (2022-04-27)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 22 481 560 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Commune postale: Chateaurenard

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-04-27 📅
Date de publication: 2022-05-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 085-228807
Numéro JO-S: 85
Informations complémentaires

le contrat peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi en s'adressant à Monsieur Jérémie Becciu aux coordonnées suivantes : 04-28-70-61-05 ; laureen.nicolas@spl-grandmarchedeprovence.com

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: gros oeuvre - fondations spéciales
Brève description: voir Cctp du lot
Description des options:

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle

aucune variante ni prestation supplémentaire éventuelle n'est autorisée

Intitulé du lot: charpente métallique
bardage
couverture - étanchéité

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-04-19 📅
Nom: Poggia provence
Adresse postale: 126 ALLEE DES TEMPS PERDUS
Commune postale: Cavaillon
Code postal: 84300
Pays: France 🇫🇷
Vaucluse 🏙️
Valeur totale du marché: 2996177.78 EUR 💰
Nom: Castel et fromaget
Adresse postale: BP 22
Commune postale: Fleurance
Code postal: 32500
Pays: Gers 🏙️
Valeur totale du marché: 3627406.21 EUR 💰
439593.79 EUR 💰
Nom: Sab etancheite
Adresse postale: Zi des iscles
Commune postale: Noves
Code postal: 13550
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 1067403.8 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
Source: OJS 2022/S 085-228807 (2022-04-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)