Fourniture et livraison de véhicules de collecte

Communauté de communes Coeur du Var

La présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison à la Communauté de communes Cœur du Var:
— deux bennes 5 m à monter sur des châssis de véhicules légers;
— une benne 14 m à monter sur un châssis poids lourd pour la collecte des ordures ménagères.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-06-18. L'appel d'offres a été publié le 2021-05-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2021-05-14 Avis de marché
2021-10-18 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2021-05-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Véhicules pour ordures
Brève description:
La présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison à la Communauté de communes Cœur du Var: — deux bennes 5 m — une benne 14 m
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Véhicules pour ordures 📦
Code CPV supplémentaire: Véhicules pour ordures 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes Cœur du Var
Adresse postale: quartier Précoumin — route de Toulon
Code postal: 83340
Commune postale: Le Luc-en-Provence
Contact
Adresse Internet: https://www.coeurduvar.com 🌏
Courrier électronique: yferhat@coeurduvar.com 📧
Téléphone: +33 498104388 📞
Fax: +33 494995675 📠
URL des documents: https://www.emarches.coeurduvar.com/ 🌏
URL pour la participation: https://www.emarches.coeurduvar.com/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-14 📅
Date limite de soumission: 2021-06-18 📅
Date de publication: 2021-05-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 096-250521
Numéro JO-S: 96
Informations complémentaires
Le marché ne contient pas de durée. Il est conclu sur la base d'un délai d'exécution qui correspond au délai de livraison des véhicules. Ce délai court à compter de la date du notification valant ordre de service ou à compter d'un ordre de service distinct jusqu'à la réception des fournitures prévues au marché.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison à la Communauté de communes Cœur du Var:
— deux bennes 5 m
— une benne 14 m
Valeur totale estimée: 285 000 EUR 💰
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 4
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 4
Intitulé du lot: Fourniture de deux châssis 3,5 t
Numéro du lot: 1
Brève description:
Fourniture de deux châssis 3,5 t et la livraison des châssis chez le constructeur des bennes.
Valeur estimée hors TVA: 60 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 175 jours
Informations complémentaires:
Le marché ne contient pas de durée. Il est conclu sur la base d'un délai d'exécution qui correspond au délai de livraison des véhicules. Ce délai court à compter de la date du notification valant ordre de service ou à compter d'un ordre de service distinct jusqu'à la réception des fournitures prévues au marché.
Afficher plus
Intitulé du lot: Fourniture d'un châssis 19 t
Numéro du lot: 2
Brève description:
Fourniture d'un châssis 19 t et livraison du châssis chez le constructeur de la benne.
Valeur estimée hors TVA: 70 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Fourniture et montage de deux bennes 5 m
Numéro du lot: 3
Brève description: Fourniture et montage de deux bennes 5 m
Valeur estimée hors TVA: 90 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Fourniture et montage d'une benne 14 m
Numéro du lot: 4
Brève description: Fourniture et montage d'une benne 14 m
Valeur estimée hors TVA: 65 000 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir le règlement de consultation.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-06-18 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Communauté de communes Cœur du Var.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24830055000030
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de coopération intercommunale
Contact
Point de contact: Monsieur le président
Adresse du profil d'acheteur: https://www.emarches.coeurduvar.com/ 🌏
URL des documents: https://www.emarches.coeurduvar.com/ 🌏
Téléphone: +33 498104350 📞
Courrier électronique: contact@coeurduvar.com 📧
Pays: Var 🏙️
Adresse Internet: http://www.coeurduvar.com 🌏

Référence
Informations complémentaires
Le pli contenant la candidature et l'offre sera transmis et déposé obligatoirement par voie électronique sur le site http://emarches.coeurduvar.com/.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Adresse Internet: http://www.ta-toulon.juradm.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— recours pour excès de pouvoir: deux mois à compter de la notification de la décision attaquée;
— référé précontractuel: jusqu'à la signature du marché;
— référé contractuel: en application de l'article R. 551-7 du code de justice administrative;
— recours de plein contentieux: deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Cciracl
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Téléphone: +33 484354554 📞
Courrier électronique: catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr 📧
Fax: +33 484354460 📠
Adresse Internet: http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/ 🌏
Source: OJS 2021/S 096-250521 (2021-05-14)
Avis d'attribution de marché (2021-10-18)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison à la Communauté de Communes Coeur du Var : - deux bennes 5m3 à monter sur des châssis de véhicules légers- une benne 14 m3 à monter sur un châssis poids lourd pour la collecte des ordures ménagères
Afficher plus
Valeur totale du marché: 244 894 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: communauté de Communes Coeur du Var
Adresse postale: quartier Précoumin - route de Toulon

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-10-18 📅
Date de publication: 2021-10-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 206-536433
Se réfère à l'avis: 2021/S 096-250521
Numéro JO-S: 206
Informations complémentaires
le pli contenant la candidature et l'offre sera transmis et déposé OBLIGATOIREMENT par voie électronique sur le site http://emarches.coeurduvar.com/

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: fourniture de deux châssis 3.5 tonnes
Brève description:
fourniture de deux châssis 3.5 tonnes et la livraison des châssis chez le constructeur des bennes
Intitulé du lot: fourniture d'un châssis 19 tonnes
Brève description:
fourniture d'un châssis 19 tonnes et livraison du châssis chez le constructeur de la benne
Intitulé du lot: fourniture et montage de deux bennes 5 m3 sur des châssis 3.5 tonnes
Brève description:
fourniture et montage de deux bennes 5 m3 sur des châssis 3.5 tonnes avec acheminement des véhicules équipés des bennes à ordures ménagères jusqu'à la Communauté de Communes Coeur du Var
Intitulé du lot: fourniture et montage d'une benne 14 m3 sur un châssis 19 tonnes
Brève description:
fourniture et montage d'une benne 14m3 sur un châssis 19 tonnes avec acheminement du véhicule équipé de la benne à ordures ménagères jusqu'à la Communauté de Communes Coeur du Var

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-07-21 📅
Nom: sud automobile
Numéro d'enregistrement national: 55162087500015
Adresse postale: 1425 avenue Henri Malacrida CS 90066
Commune postale: Aix-en-Provence
Code postal: 13182
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 62 694 EUR 💰
Nom: azur trucks distribution
Numéro d'enregistrement national: 82481298600027
Adresse postale: 250 route de la Crau
Commune postale: La Farlede
Code postal: 83120
Pays: Var 🏙️
Valeur totale du marché: 75 400 EUR 💰
Nom: terberg matec
Adresse postale: 7 rue des Malines
Commune postale: Lisses
Code postal: 91090
Pays: Essonne 🏙️
Valeur totale du marché: 83 600 EUR 💰
Numéro d'enregistrement national: 87809906800057
Valeur totale du marché: 65 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
2

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de toulon
Organisme responsable des procédures de médiation
cciracl
Source: OJS 2021/S 206-536433 (2021-10-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Var
Fournisseurs:
Azur trucks distribution Sud automobile Terberg Matec
Produits/services:
Équipement de transport et produits... Véhicules à moteur Poids lourds Véhicules automobiles à usage spécifique Véhicules pour ordures et eaux usées Véhicules pour ordures