La présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison à la Communauté de communes Cœur du Var:
— deux bennes 5 m à monter sur des châssis de véhicules légers;
— une benne 14 m à monter sur un châssis poids lourd pour la collecte des ordures ménagères.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-06-18.
L'appel d'offres a été publié le 2021-05-14.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2021-05-14) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Communauté de communes Cœur du Var
Numéro d'enregistrement national: 24830055000030
Adresse postale: quartier Précoumin — route de Toulon
Commune postale: Le Luc-en-Provence
Code postal: 83340
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Monsieur le président
Téléphone: +33 498104388📞
Courrier électronique: yferhat@coeurduvar.com📧
Fax: +33 494995675 📠
Région: Var🏙️
URL: https://www.coeurduvar.com🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.emarches.coeurduvar.com/🌏 Communication
URL des documents: https://www.emarches.coeurduvar.com/🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: Communauté de communes Cœur du Var
Adresse postale: quartier Précoumin — route de Toulon
Commune postale: Le Luc-en-Provence
Code postal: 83340
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Monsieur le président
Téléphone: +33 498104350📞
Courrier électronique: contact@coeurduvar.com📧
Fax: +33 494995675 📠
Région: Var🏙️
URL: http://www.coeurduvar.com🌏 Communication
URL de participation: https://www.emarches.coeurduvar.com/🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Établissement public de coopération intercommunale
Objet Champ d'application du marché
Titre: Fourniture et livraison de véhicules de collecte
Produits/services: Véhicules pour ordures📦
Brève description:
“La présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison à la Communauté de communes Cœur du Var:
— deux bennes 5 m à monter sur des châssis de...”
Brève description
La présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison à la Communauté de communes Cœur du Var:
— deux bennes 5 m à monter sur des châssis de véhicules légers;
— une benne 14 m à monter sur un châssis poids lourd pour la collecte des ordures ménagères.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 285 000 💰
Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 4
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Fourniture de deux châssis 3,5 t
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Véhicules pour ordures📦
Lieu d'exécution: Var🏙️
Description du marché:
“Fourniture de deux châssis 3,5 t et la livraison des châssis chez le constructeur des bennes.” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 60 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 175
Informations complémentaires:
“Le marché ne contient pas de durée. Il est conclu sur la base d'un délai d'exécution qui correspond au délai de livraison des véhicules. Ce délai court à...”
Informations complémentaires
Le marché ne contient pas de durée. Il est conclu sur la base d'un délai d'exécution qui correspond au délai de livraison des véhicules. Ce délai court à compter de la date du notification valant ordre de service ou à compter d'un ordre de service distinct jusqu'à la réception des fournitures prévues au marché.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Fourniture d'un châssis 19 t
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“Fourniture d'un châssis 19 t et livraison du châssis chez le constructeur de la benne.” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 70 000 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Fourniture et montage de deux bennes 5 m sur des châssis 3,5 t
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“Fourniture et montage de deux bennes 5 m sur des châssis 3,5 t avec acheminement des véhicules équipés des bennes à ordures ménagères jusqu'à la Communauté...”
Description du marché
Fourniture et montage de deux bennes 5 m sur des châssis 3,5 t avec acheminement des véhicules équipés des bennes à ordures ménagères jusqu'à la Communauté de communes Cœur du Var.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 90 000 💰
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Fourniture et montage d'une benne 14 m sur un châssis 19 t
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché:
“Fourniture et montage d'une benne 14 m sur un châssis 19 t avec acheminement du véhicule équipé de la benne à ordures ménagères jusqu'à la Communauté de...”
Description du marché
Fourniture et montage d'une benne 14 m sur un châssis 19 t avec acheminement du véhicule équipé de la benne à ordures ménagères jusqu'à la Communauté de communes Cœur du Var.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 65 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Voir le règlement de consultation.
Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-06-18
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2021-06-18
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Communauté de communes Cœur du Var.
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Le pli contenant la candidature et l'offre sera transmis et déposé obligatoirement par voie électronique sur le site http://emarches.coeurduvar.com/.” Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠
URL: http://www.ta-toulon.juradm.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Cciracl
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 484354554📞
Courrier électronique: catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr📧
Fax: +33 484354460 📠
URL: http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— recours pour excès de pouvoir: deux mois à compter de la notification de la décision attaquée;
— référé précontractuel: jusqu'à la signature du marché;
—...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— recours pour excès de pouvoir: deux mois à compter de la notification de la décision attaquée;
— référé précontractuel: jusqu'à la signature du marché;
— référé contractuel: en application de l'article R. 551-7 du code de justice administrative;
— recours de plein contentieux: deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 096-250521 (2021-05-14)
Avis d'attribution de marché (2021-10-18) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: communauté de Communes Coeur du Var
Adresse postale: quartier Précoumin - route de Toulon
Personne de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Objet Champ d'application du marché
Titre: fourniture et livraison de vehicules de collecte
Brève description:
“la présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison à la Communauté de Communes Coeur du Var : - deux bennes 5m3 à monter sur des châssis de...”
Brève description
la présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison à la Communauté de Communes Coeur du Var : - deux bennes 5m3 à monter sur des châssis de véhicules légers- une benne 14 m3 à monter sur un châssis poids lourd pour la collecte des ordures ménagères
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 244 894 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: fourniture de deux châssis 3.5 tonnes
Description
Description du marché:
“fourniture de deux châssis 3.5 tonnes et la livraison des châssis chez le constructeur des bennes” Critères d'attribution
Prix
Champ d'application du marché
Titre: fourniture d'un châssis 19 tonnes
Description
Description du marché:
“fourniture d'un châssis 19 tonnes et livraison du châssis chez le constructeur de la benne” Champ d'application du marché
Titre: fourniture et montage de deux bennes 5 m3 sur des châssis 3.5 tonnes
Description
Description du marché:
“fourniture et montage de deux bennes 5 m3 sur des châssis 3.5 tonnes avec acheminement des véhicules équipés des bennes à ordures ménagères jusqu'à la...”
Description du marché
fourniture et montage de deux bennes 5 m3 sur des châssis 3.5 tonnes avec acheminement des véhicules équipés des bennes à ordures ménagères jusqu'à la Communauté de Communes Coeur du Var
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: fourniture et montage d'une benne 14 m3 sur un châssis 19 tonnes
Description
Description du marché:
“fourniture et montage d'une benne 14m3 sur un châssis 19 tonnes avec acheminement du véhicule équipé de la benne à ordures ménagères jusqu'à la Communauté...”
Description du marché
fourniture et montage d'une benne 14m3 sur un châssis 19 tonnes avec acheminement du véhicule équipé de la benne à ordures ménagères jusqu'à la Communauté de Communes Coeur du Var
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 096-250521
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2122
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“fourniture de deux châssis 3.5 tonnes et la livraison des châssis chez le constructeur des bennes”
Date de conclusion du contrat: 2021-07-21 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: sud automobile
Numéro d'enregistrement national: 55162087500015
Adresse postale: 1425 avenue Henri Malacrida CS 90066
Commune postale: Aix-en-Provence
Code postal: 13182
Pays: France 🇫🇷
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 62 694 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 2123
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“fourniture d'un châssis 19 tonnes et livraison du châssis chez le constructeur de la benne” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de PME: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: azur trucks distribution
Numéro d'enregistrement national: 82481298600027
Adresse postale: 250 route de la Crau
Commune postale: La Farlede
Code postal: 83120
Région: Var🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 75 400 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 2124
Numéro d'identification du lot: 3
Titre:
“fourniture et montage de deux bennes 5 m3 sur des châssis 3.5 tonnes avec acheminement des véhicules équipés des bennes à ordures ménagères jusqu'à la...”
Titre
fourniture et montage de deux bennes 5 m3 sur des châssis 3.5 tonnes avec acheminement des véhicules équipés des bennes à ordures ménagères jusqu'à la Communauté de Communes Coeur du Var
Afficher plus Nom et adresse du contractant
Nom: terberg matec
Adresse postale: 7 rue des Malines
Commune postale: Lisses
Code postal: 91090
Région: Essonne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 83 600 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 2125
Numéro d'identification du lot: 4
Titre:
“fourniture et montage d'une benne 14m3 sur un châssis 19 tonnes avec acheminement du véhicule équipé de la benne à ordures ménagères jusqu'à la Communauté...”
Titre
fourniture et montage d'une benne 14m3 sur un châssis 19 tonnes avec acheminement du véhicule équipé de la benne à ordures ménagères jusqu'à la Communauté de Communes Coeur du Var
Afficher plus Nom et adresse du contractant
Numéro d'enregistrement national: 87809906800057
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 65 000 💰
“le pli contenant la candidature et l'offre sera transmis et déposé OBLIGATOIREMENT par voie électronique sur le site http://emarches.coeurduvar.com/” Organe de révision
Nom: tribunal administratif de toulon
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: cciracl
Source: OJS 2021/S 206-536433 (2021-10-18)