Extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements. Réparations ponctuelles du réseau d'eaux pluviales. Renouvellement de la conduite et des branchements d'eau potable
Commune de Thumeries (département du Nord) — Extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements. Réparations ponctuelles du réseau d'eaux pluviales. Renouvellement de la conduite et des branchements d'eau potable — rue du 19 Mars 1962, des Charmes, Malraux, des Chênes, des Flandres, du Bois de l'Offrande, Henri Coget et place Ronde.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-05-17.
L'appel d'offres a été publié le 2021-03-25.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements. Réparations ponctuelles du réseau d'eaux pluviales. Renouvellement de la...”
Titre
Extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements. Réparations ponctuelles du réseau d'eaux pluviales. Renouvellement de la conduite et des branchements d'eau potable
21 E 11 SP-ID
Afficher plus
Produits/services: Travaux d'assainissement📦
Brève description:
“Commune de Thumeries (département du Nord) — Extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements. Réparations ponctuelles du...”
Brève description
Commune de Thumeries (département du Nord) — Extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements. Réparations ponctuelles du réseau d'eaux pluviales. Renouvellement de la conduite et des branchements d'eau potable — rue du 19 Mars 1962, des Charmes, Malraux, des Chênes, des Flandres, du Bois de l'Offrande, Henri Coget et place Ronde.
Commune de Thumeries (département du Nord) — Extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements. Réparations ponctuelles du réseau d'eaux pluviales. Renouvellement de la conduite et des branchements d'eau potable — rue du 19 Mars 1962, des Charmes, Malraux, des Chênes, des Flandres, du Bois de l'Offrande, Henri Coget et place Ronde.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations complémentaires:
“Accord-cadre à bons de commande conclu sans volume ni montant minimal avec un maximal de 5 300 000 EUR HT. Toutefois, il est précisé, à titre indicatif, que...”
Informations complémentaires
Accord-cadre à bons de commande conclu sans volume ni montant minimal avec un maximal de 5 300 000 EUR HT. Toutefois, il est précisé, à titre indicatif, que le montant des travaux est estimé à 756 152,74 EUR HT (montant non contractuel).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— une lettre de candidature, établie sur imprimé (DC1 version du 1.4.2019 ou équivalent);
— l'imprimé DC2 (DC2 version du 1.4.2019 ou équivalent);
—...”
Liste et brève description des conditions
— une lettre de candidature, établie sur imprimé (DC1 version du 1.4.2019 ou équivalent);
— l'imprimé DC2 (DC2 version du 1.4.2019 ou équivalent);
— l'imprimé DC4 (DC4 version du 1.4.2019 ou équivalent);
— extrait K bis datant de moins trois mois, les formulaires DC1, DC2 et le DC4 joints au dossier ou téléchargeables sur le portail du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi à l'adresse internet suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. En application de l'article 3 de l'ordonnance du 17.6.2020, le SIDEN SIAN et ses Régies Noréade ne tiennent pas compte de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19. Cette disposition s'applique jusqu'au 31.12.2023.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“Le marché prévoit une retenue de garantie dont le montant est fixé à 5 % du montant total du marché toutes taxes comprises (TTC), augmenté, le cas échéant,...”
Dépôts et garanties exigés
Le marché prévoit une retenue de garantie dont le montant est fixé à 5 % du montant total du marché toutes taxes comprises (TTC), augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, également (TTC). Les conditions de constitution de cette retenue de garantie seront conformes aux dispositions de l'ordonnance nº 2018-1074 du 26.11.2018 portant partie législative du code de la commande publique et du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et solidaire. Ces éléments sont détaillés dans le CCAP.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Le financement se fera par les budgets SIDEN-SIAN Noréade eau, SIDEN-SIAN Noréade assainissement et le budget principal du SIDEN-SIAN. Modalités de...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Le financement se fera par les budgets SIDEN-SIAN Noréade eau, SIDEN-SIAN Noréade assainissement et le budget principal du SIDEN-SIAN. Modalités de paiement: le règlement s'effectuera par mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement sera celui en vigueur à la date du paiement. Il débutera à compter de la date de réception de la demande de paiement. Intérêts moratoires: tout dépassement des délais contractuels et légaux de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d'intérêts moratoires. Le montant sera calculé conformément aux décrets nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique et au décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant sur la partie réglementaire du code de la commande publique.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Des candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés. Toutefois, si le marché est attribué à un groupement, ce groupement sera...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Des candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés. Toutefois, si le marché est attribué à un groupement, ce groupement sera obligé de se transformer en groupement solidaire. Pour la bonne conduite du marché, la défaillance d'un des membres du groupement peut (et doit) être compensée par son cotraitant, d'où la nécessité de groupement solidaire.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-05-17
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-05-17
12:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“1) Le correspondant du SIDEN-SIAN et ses régies Noréade est Monsieur le président de SIDEN-SIAN et ses régies Noréade. La personne habilitée à signer les...”
1) Le correspondant du SIDEN-SIAN et ses régies Noréade est Monsieur le président de SIDEN-SIAN et ses régies Noréade. La personne habilitée à signer les bons de commande sera Monsieur le président du SIDEN-SIAN et ses régies Noréade ou son représentant.
2) Modalités de transmission des candidatures ou des offres: la remise des plis par voie électronique s'effectue uniquement au travers de la plate-forme de dématérialisation: https://www.achatpublic.com — Tout autre mode de transmission dématérialisée (notamment par courriel ou télécopie) est proscrit pour la présente consultation. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT + 01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. — Format des fichiers: les formats de documents acceptés sont les suivants: txt, rtf, doc et DOCX (Word), XLS et XLSX (Excel), pps, ppsx, ppt et PPTX (Powerpoint), pdf, jpg, gif, dwg (plan), AVI (vidéo), zip, rar et 7z (formats de compression). Les plis qui seraient remis après la date et l'heure limites ne seront pas ouverts.
3) Le marché sera conclu sous la forme d'un accord cadre prévu à l'article 51 de la Directive nº 2014/25/CE du 26.2.2014. Il s'entend comme un marché à bons de commande conformément aux articles R. 2162-1 à R. 2162-6 du code de la commande publique. Il n'y aura qu'un seul attributaire.
4) Durée du marché: le marché est conclu pour une durée de douze mois, démarrant à la date spécifiée dans le bon de commande ou l'ordre de service de démarrage des travaux. Il n'y aura pas de reconductions possibles. Période de préparation du chantier: un (1) mois maximum à compter de la date de réception de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux.
5) Accord-cadre à bons de commande conclu sans volume ni montant minimal avec un maximal de 5 300 000 EUR HT. Toutefois, il est précisé, à titre indicatif, que le montant des travaux est estimé à 756 152,74 EUR HT. Il est rappelé que le montant mentionné ci-dessus n'est pas contractuel et ne garantit en aucun cas des montants équivalents dans le cadre du marché objet de la présente consultation.
6) S'agissant du critère de choix de la «valeur technique de l'offre». Il sera jugé sur la base de l'analyse du cadre de réponse joint au dossier de consultation des entreprises. Le candidat pourra soit:
— y apporter toutes les précisions qu'il juge nécessaires dans les cases appropriées;
— faire référence dans les cases appropriées aux pages précises d'un document (note synthétique, mémoire technique), faute de quoi le sous-critère correspondant ne pourra être jugé.
Le critère est décomposé comme cela:
— sous-critère 1: «Pertinence de l'organisation des moyens humains et matériels mis en œuvre pour la réalisation des travaux objets du marché» — coefficient de pondération: 28 %;
— sous-critère 2: «Pertinence des mesures de prévention et de contrôle des risques à la qualité, l'hygiène/sécurité et l'environnement mis en œuvre pour la réalisation des travaux objets du marché» — coefficient de pondération: 12 %.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2021/S 062-158260 (2021-03-25)
Avis d'attribution de marché (2021-08-04) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: siden-sian noreade eau
Adresse postale: 23 avenue de la Marne CS 90101
Personne de contact: M. le président du SIDEN-SIAN et ses régies Noréade
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements. Réparations ponctuelles du réseau d'eaux pluviales. Renouvellement de la...”
Titre
extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements. Réparations ponctuelles du réseau d'eaux pluviales. Renouvellement de la conduite et des branchements d'eau potable
21 E 11 SP-ID
Afficher plus
Brève description:
“commune de THUMERIES (Département du Nord) Extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements. Réparations ponctuelles du réseau...”
Brève description
commune de THUMERIES (Département du Nord) Extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements. Réparations ponctuelles du réseau d'eaux pluviales. Renouvellement de la conduite et des branchements d'eau potable- rues du 19 mars 1962, des charmes, Malraux, des chênes, des Flandres, du bois de l'offrande, Henri Coget et place ronde
Afficher plus Description
Site principal ou lieu d'exécution: commune de THUMERIES
Description du marché:
“commune de THUMERIES (Département du Nord)Extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements.Réparations ponctuelles du réseau...”
Description du marché
commune de THUMERIES (Département du Nord)Extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements.Réparations ponctuelles du réseau d'eaux pluviales.Renouvellement de la conduite et des branchements d'eau potablerues du 19 mars 1962, des charmes, Malraux, des chênes, des Flandres, du bois de l'offrande, Henri Coget et place ronde
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 062-158260
Attribution du marché
1️⃣
Titre:
“commune de THUMERIES Extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements. Réparations du réseau d'eaux pluviales. Renouvellement...”
Titre
commune de THUMERIES Extension du réseau de collecte des eaux usées et réalisation des branchements. Réparations du réseau d'eaux pluviales. Renouvellement de la conduite et des branchements d'ep
Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2021-07-26 📅
Informations sur les appels d'offres
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: fodetra-hotton infra sa (Mandataire)
Adresse postale: 41 Rue du Fourneau
Commune postale: Grivegnee
Code postal: 04030
Pays: France 🇫🇷
Région: France🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: locatra travaux publics sas
Adresse postale: 1 Rue du Dronckaert
Commune postale: Roncq
Code postal: 59223
Région: Nord🏙️ Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
“s'Agissant de la durée du marché : Durée de 12 mois, démarrant à la date spécifiée dans le bon de commande ou l'ordre de Service de démarrage des travaux....”
s'Agissant de la durée du marché : Durée de 12 mois, démarrant à la date spécifiée dans le bon de commande ou l'ordre de Service de démarrage des travaux. Il n'y aura pas de reconductions possibles.période de préparation du chantier : un (1) mois maximum à compter de la date de réception de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux.s'agissant des conditions financières: Accord-Cadre à bons de commande conclu sans volume ni montant minimum avec un maximum de 5 300 000 euro(s) (H.T.).
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lille
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Lille
Source: OJS 2021/S 152-405572 (2021-08-04)