type de procédure : Appel d'offres ouvert, conformément aux articles L.2124-2, R.2124-2 et R.2161-2 à R.2162-5 du Code de la Commande Publique.
La présente consultation concerne les travaux à effectuer en vue de l'extension de l'institut National Supérieur du Professorat et de l'education (Inspe) de Strasbourg Meinau
La présente consultation comporte des dispositions à caractères environnementales et sociales d'insertion par l'activité économique.
Intervention en site occupé.
Les travaux devront impérativement être achevés pour septembre 2023
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-12-14.
L'appel d'offres a été publié le 2021-11-03.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2021-11-03) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: s.e.r.s
Adresse postale: région Grand Est s/c sers 10 rue oberlin - bP 20165
Commune postale: Strasbourg Cédex
Code postal: 67004
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Eric Hartweg Directeur Général
Téléphone: +33 0388378888📞
Courrier électronique: sers@sers.eu📧
Région: Bas-Rhin🏙️
URL: http://www.sers.eu🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sers.eu🌏 Communication
URL des documents: http://www.sers.eu🌏
URL de participation: http://www.sers.eu🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“extension de l'inspe Meinau en vue de la création d'un pôle de formation à Strasbourg - marchés de travaux TCE
6814TCE”
Produits/services: Travaux de restructuration📦
Brève description:
“type de procédure : Appel d'offres ouvert, conformément aux articles L.2124-2, R.2124-2 et R.2161-2 à R.2162-5 du Code de la Commande Publique.
La présente...”
Brève description
type de procédure : Appel d'offres ouvert, conformément aux articles L.2124-2, R.2124-2 et R.2161-2 à R.2162-5 du Code de la Commande Publique.
La présente consultation concerne les travaux à effectuer en vue de l'extension de l'institut National Supérieur du Professorat et de l'education (Inspe) de Strasbourg Meinau
La présente consultation comporte des dispositions à caractères environnementales et sociales d'insertion par l'activité économique.
Intervention en site occupé.
Les travaux devront impérativement être achevés pour septembre 2023
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres ne peuvent porter que sur un seul lot
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: terrassement - vRD
Titre
Numéro d'identification du lot: 01
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Lieu d'exécution: Bas-Rhin🏙️
Description du marché: terrassement - vRD
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 19
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires”
Informations complémentaires:
“les variantes libres sont interdites
début prévisionnel des travaux: mars 2022
durée prévisionnelle des travaux: 19 mois (période de préparation de 2 mois incluse)”
Informations complémentaires
les variantes libres sont interdites
début prévisionnel des travaux: mars 2022
durée prévisionnelle des travaux: 19 mois (période de préparation de 2 mois incluse)
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: gros-OEUvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 02
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Description du marché: lot 02 - gros-OEUvre
Informations complémentaires:
“les variantes libres sont interdites.
Début prévisionnel des travaux: mars 2022
durée prévisionnelle des travaux: 19 mois (période de préparation de 2 mois incluse)”
Informations complémentaires
les variantes libres sont interdites.
Début prévisionnel des travaux: mars 2022
durée prévisionnelle des travaux: 19 mois (période de préparation de 2 mois incluse)
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: construction Bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 03
Description
Produits/services supplémentaires: Ossatures📦
Description du marché: construction Bois
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: charpente Métallique
Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Ossatures métalliques📦
Description du marché: charpente Métallique
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: etanchéité Couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 05
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Description du marché: etanchéité Couverture
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“les tranches optionnelles à chiffrer sont les suivantes :
- tranche optionnelle 1 (To1) : Supports de panneaux solaires en toiture - délai d'affermissement...”
Description des options
les tranches optionnelles à chiffrer sont les suivantes :
- tranche optionnelle 1 (To1) : Supports de panneaux solaires en toiture - délai d'affermissement 19 mois - durée prévisionnelle de réalisation 2 semaines
- tranche optionnelle 2 (To2) : Suppression toiture végétalisée - délai d'affermissement 19 mois
il ne sera accordé aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de retard d'affermissement ou de non-affermissement de l'une ou l'autre des tranches optionnelles
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: menuiseries Extérieures - occultations
Titre
Numéro d'identification du lot: 06
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de stores📦
Description du marché: menuiseries Extérieures - occultations
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“les variantes libres sont interdites.
Variante obligatoire 1 (VI 1) : Plus-Value pour menuiserie aluminium bi-couleur
début prévisionnel des travaux: mars...”
Informations complémentaires
les variantes libres sont interdites.
Variante obligatoire 1 (VI 1) : Plus-Value pour menuiserie aluminium bi-couleur
début prévisionnel des travaux: mars 2022
durée prévisionnelle des travaux: 19 mois (période de préparation de 2 mois incluse)
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 07
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: serrurerie
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: echafaudage
Titre
Numéro d'identification du lot: 08
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'échafaudages📦
Description du marché: echafaudage
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: bardage
Titre
Numéro d'identification du lot: 09
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de bardage📦
Description du marché: bardage
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: plâtrerie - faux Plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Produits/services supplémentaires: Mise en place de plafonds suspendus📦
Description du marché: plâtrerie - faux Plafonds
Informations sur les options
Description des options:
“tranche optionnelle 1 (To1) : Plafond d'isolement acoustique des salles de classes du rdc et de la salle polyvalente
délai d'affermissement 19 mois - durée...”
Description des options
tranche optionnelle 1 (To1) : Plafond d'isolement acoustique des salles de classes du rdc et de la salle polyvalente
délai d'affermissement 19 mois - durée prévisionnelle des travaux 3 semaines
il ne sera accordé aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de retard d'affermissement ou de non-affermissement de l'une ou l'autre des tranches optionnelles
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: chapes
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de chape📦
Description du marché: chapes
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: menuiseries Intérieures Bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Description du marché: menuiseries Intérieures Bois
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: carrelage Faïence
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelages📦
Description du marché: carrelage Faïence
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: revêtements de Sol Souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦
Description du marché: revêtements de Sol Souples
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: peinture - nettoyage
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Produits/services supplémentaires: Services de nettoyage📦
Description du marché: peinture - nettoyage
Informations sur les options
Description des options:
“tranche optionnelle 1 (To1) : Opérations de nettoyage chantier
délai d'affermissement : 19 mois - durée prévisionnelle de la prestation : 1 jour” Description
Informations complémentaires:
“les variantes libres sont interdites.
Variante obligatoire 1 (VI 1) : Mise en peinture du plafond d'isolement acoustique des salles de classes du rdc et de...”
Informations complémentaires
les variantes libres sont interdites.
Variante obligatoire 1 (VI 1) : Mise en peinture du plafond d'isolement acoustique des salles de classes du rdc et de la salle polyvalente
tranche ferme :
Début prévisionnel des travaux: mars 2022
durée prévisionnelle des travaux: 19 mois (période de préparation de 2 mois incluse)
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: electricité courants forts et faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique📦
Description du marché: electricité courants forts et faibles
Informations sur les options
Description des options:
“tranche optionnelle 1 (To1) : Panneaux Photovoltaïques
Délai d'affermissement 19 mois - durée prévisionnelle des travaux : 3 semaines
il ne sera accordé...”
Description des options
tranche optionnelle 1 (To1) : Panneaux Photovoltaïques
Délai d'affermissement 19 mois - durée prévisionnelle des travaux : 3 semaines
il ne sera accordé aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de retard d'affermissement ou de non-affermissement de l'une ou l'autre des tranches optionnelles
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“les variantes libres sont interdites.
Tranche ferme
début prévisionnel des travaux: mars 2022
durée prévisionnelle des travaux: 19 mois (période de...”
Informations complémentaires
les variantes libres sont interdites.
Tranche ferme
début prévisionnel des travaux: mars 2022
durée prévisionnelle des travaux: 19 mois (période de préparation de 2 mois incluse)
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: chauffage Ventilation
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché: chauffage Ventilation
Informations complémentaires:
“les variantes libres sont interdites.
Variante obligatoire 1 (VI 1) : Rafraichissement adiabatique
début prévisionnel des travaux: mars 2022
marché de base...”
Informations complémentaires
les variantes libres sont interdites.
Variante obligatoire 1 (VI 1) : Rafraichissement adiabatique
début prévisionnel des travaux: mars 2022
marché de base :
Durée prévisionnelle des travaux: 19 mois (période de préparation de 2 mois incluse)
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: plomberie Sanitaire
Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: plomberie Sanitaire
1️⃣9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: espaces Verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 19
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: espaces Verts
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“les soumissionnaires auront à produire un dossier dématérialisé complet, comprenant les pièces énumérées ci-après
pièces à remettre au titre de la candidature” Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“pour le jugement des candidatures, le Pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont les capacités professionnelles, techniques et financières seront...”
Liste et brève description des critères de sélection
pour le jugement des candidatures, le Pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont les capacités professionnelles, techniques et financières seront jugées insuffisantes
“les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
O Lettre de candidature Dc1 (ou équivalent) et déclaration sur formulaire Dc2 (ou...”
les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
O Lettre de candidature Dc1 (ou équivalent) et déclaration sur formulaire Dc2 (ou équivalent) dûment complétée, et accompagnée
des documents qui y sont mentionnés ;
Ou
O Document Unique de Marché Européen (Dume) sous forme électronique ;
- Si le prestataire est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
- L'Attestation d'assurance " Responsabilité Civile " en cours de validité ;
- Les moyens humains et logistiques généraux dont dispose le soumissionnaire ;
- Les certificats de qualification : la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
- Les références particulières mettant en évidence des opérations de complexité équivalente, réalisées au cours des cinq dernières années. Les précisions suivantes apparaîtront : nom du Maître d'ouvrage, lieu de construction, coût des travaux, délai de réalisation, surface du projet et missions effectuées.
pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs opérateurs économiques, quel que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs économiques et lui. Dans ce cas, il devra justifier des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché (pour ce faire, il produira un engagement écrit du ou des opérateurs économiques).
l'ensemble de ces pièces et documents devra être rédigé en langue française. Les documents émanant des administrations étrangères devront être traduits
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“pour le jugement des offres, le Pouvoir adjudicateur s'appuiera sur les critères pondérés détaillés au règlement de la consultation” Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“pièces à remettre au titre de l'offre :
Un projet de marché comprenant les pièces suivantes :
1 l'acte d'engagement et les annexes no1 à 3, à compléter par...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
pièces à remettre au titre de l'offre :
Un projet de marché comprenant les pièces suivantes :
1 l'acte d'engagement et les annexes no1 à 3, à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat. Sa signature électronique est obligatoire dès le dépôt de l'offre.
2 un mémoire technique contenant :
- le détail des moyens en personnel affectés au chantier :
- effectifs affectés à l'opération. Listing exhaustif.
- L'Encadrement prévu par l'entreprise avec les Curriculum vitae (expériences, références et qualification) de l'ensemble des personnels affectés à la réalisation des prestations.
- Les personnels prévus pour les études et la synthèse ainsi que leur Cv.
- Les personnels qui seront mobilisés pour l'exécution des travaux ainsi que leur Cv.
- Durée de la présence permanente sur le chantier du ou des chefs de chantier.
- Durée de la présence permanente du ou des conducteurs de travaux.
- Indication des prestations sous-traitées.
- les moyens logistiques principaux autres que ceux mis à disposition par le Maître d'ouvrage, expressément décrits au sein du dossier de consultation (étant entendu que son offre sera réputée inclure tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission) ; les moyens présentés devront notamment être en adéquation avec la complexité technique du projet et des délais de l'opération et la sécurité des compagnons :
- les installations de chantier propres à l'entreprise et prévues sur site.
- Les moyens d'approvisionnement de l'entreprise prévus pour le chantier.
- Les moyens d'accès à pied d'oeuvre et d'équipement des postes de travail.
- L'Organisation et la méthodologie projet mise en oeuvre afin de réalisation les prestations attendues au Cctp.
- Durée prévisionnelle d'intervention de l'entreprise.
- Organisation des contrôles internes.
- Gestion des interfaces.
- Méthodologie utilisée pour les livraisons et stockage.
- Méthodologie utilisée pour les travaux en site occupé.
- Les moyens pour assurer la sécurité du chantier pendant les travaux :
- les installations propres à la sécurité du chantier et prévues sur site ;
- les moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité chantier pour le personnel ;
- les moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des utilisateurs du bâtiment existant ;
- les moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des biens au regard des intempéries potentiels (Vent, pluie, etc.) ;
- la méthodologie proposée afin de garantir l'efficacité des équipes (procédures), l'organisation générale, le respect du planning, la prise en compte des contraintes spécifiques du site et d'approvisionnement, ...
- les fiches techniques des produits utilisés devront impérativement être jointes afin de garantir la conformité de l'offre avec les pièces techniques :
- tableau de synthèse reprenant les références de matériaux et/ou matériels prévus et annotées des positions correspondantes dans le CCTP et dpgf.
- précisions sur les délais d'approvisionnement des matériaux et/ou matériels listés dans le tableau de synthèse cité ci-dessus.
3 Une notice environnementale dans laquelle le candidat précisera les mesures mises en oeuvre en faveur du développement durable pour cette opération :
- " Effort " environnemental particulier,
- procédure qualité en place,
- choix des matériaux et des fournisseurs,
- contrôles particuliers,
- gestion des déchets,
- détail du respect des normes environnementales,
- fourniture des FDES (fiches de déclarations environnementales et sanitaires).
- Note précisant les méthodes d'autocontrôles et de suivi de la qualité des travaux ainsi que les niveaux de formation/sensibilisation des équipes à la Qec.
-Méthodologie utilisée pour minimiser les nuisances sonores et poussière en milieu occupé.
-qualifications....
4 la DPGF dument complétée
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“le marché intègre des conditions d'exécution avec des éléments à caractère social, en application de l'article L2112-2 du Code de la commande publique...”
Conditions d'exécution du contrat
le marché intègre des conditions d'exécution avec des éléments à caractère social, en application de l'article L2112-2 du Code de la commande publique français, dont le détail est indiqué dans le cahier des charges
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-12-14
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-12-14
14:00 📅
“visites du Site
Il est recommandé à chaque soumissionnaire de participer à une visite du site afin de se rendre compte de la difficulté d'accès au chantier...”
visites du Site
Il est recommandé à chaque soumissionnaire de participer à une visite du site afin de se rendre compte de la difficulté d'accès au chantier et de la logistique qu'il conviendra de mettre en oeuvre pour la réalisation de l'opération - se reporter au règlement de la consultation pour les horaires et modalités de la visite.
Les concurrents ne pourront apporter aucune modification au cahier des charges.
Le Maître d'ouvrage ou son mandataire se réserve la possibilité d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres des modifications de détail au dossier de consultation. Les concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si pendant l'étude du dossier par les concurrents, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande d'acompte par le Mandataire du Pouvoir adjudicateur.
Il sera fait application des articles R.2191-3 à R.2191-63 du Code de la Commande Publique.
Pour obtenir tous renseignements complémentaires, qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire parvenir une demande écrite par voie dématérialisée via le profil d'acheteur visé à l'article 3 du règlement de la consultation.
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix - bP 1038/f
Commune postale: Strasbourg Cedex
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0388212323📞
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr📧 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“les recours peuvent être introduits sur le fondement :
- soit de l'article L 551-1 du code de justice administrative, jusqu'à la signature du contrat...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
les recours peuvent être introduits sur le fondement :
- soit de l'article L 551-1 du code de justice administrative, jusqu'à la signature du contrat (référé précontractuel) ;
- soit de l'article L 551-13 du Code de justice administrative dans les conditions de délais de l'article R 551-7 dudit code (référé contractuel) ;
- soit de l'article R 421-1 du même code, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre (recours pour excès de pouvoir) ;
- soit de la jurisprudence du Conseil d'etat du 04 avril 2014 (" Département du Tarn-Et-Garonne " - no 358994), dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de la signature du contrat.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 216-567524 (2021-11-03)
Avis d'attribution de marché (2023-08-28) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“la présente consultation concerne les travaux à effectuer en vue de
L'Extension de la rénovation de l'enveloppe des bâtiments et mise en accessibilité du...”
Brève description
la présente consultation concerne les travaux à effectuer en vue de
L'Extension de la rénovation de l'enveloppe des bâtiments et mise en accessibilité du collège du
Ried à Bischheim (67800)
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 9 240 817 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Critères d'attribution
Prix
Description
Informations complémentaires:
“le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans
Les documents du marché”
Description du marché: gros-OEUvre
Informations sur les options
Description des options:
“une tranche optionnelle est à chiffrer par les candidats au lot 15
Peintures intérieures / nettoyage, à savoir : TO 1 - peintures sur subjectiles...”
Description des options
une tranche optionnelle est à chiffrer par les candidats au lot 15
Peintures intérieures / nettoyage, à savoir : TO 1 - peintures sur subjectiles métalliques
(Radiateurs)
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 216-567524
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 21-154
Numéro d'identification du lot: 01
Titre: terrassement - vrd
Date de conclusion du contrat: 2022-05-05 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: pontiggia
Commune postale: Hoerdt
Pays: France 🇫🇷
Région: Bas-Rhin🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 289269.60 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 21-155
Numéro d'identification du lot: 02
Titre: gros oeuvre
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: dicker
Commune postale: Andlau
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 834 000 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 21-156
Numéro d'identification du lot: 03
Titre: construction bois
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues de PME: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: girold construction bois
Commune postale: Barr
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 934584.58 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 21-157
Numéro d'identification du lot: 04
Titre: charpente métallique
Date de conclusion du contrat: 2022-05-10 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de PME: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: muller rost s.a
Commune postale: Wettolsheim
Région: Haut-Rhin🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 69909.50 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 21-158
Numéro d'identification du lot: 05
Titre: etanchéité/Couverture
Date de conclusion du contrat: 2022-05-12 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: galopin
Commune postale: Mulhouse
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 362609.91 💰
6️⃣
Numéro de contrat: 21-159
Numéro d'identification du lot: 06
Titre: menuiserie extérieure - occultations
Date de conclusion du contrat: 2022-08-02 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: gremmel j. & cie s.a
Commune postale: Illkirch Cedex
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 405 100 💰
7️⃣
Numéro de contrat: 21-160
Numéro d'identification du lot: 07
Titre: serrurerie
Nom et adresse du contractant
Nom: metalest
Commune postale: Nordhouse
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 131 443 💰
8️⃣
Numéro de contrat: 21-161
Numéro d'identification du lot: 08
Titre: echafaudages
Nom et adresse du contractant
Nom: kapp echafaudage
Commune postale: Strasbourg
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 15644.85 💰
9️⃣
Numéro de contrat: 21-162
Numéro d'identification du lot: 09
Titre: bardage
Date de conclusion du contrat: 2022-08-12 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: doebat
Adresse postale: avenue Salm Zones d'activités
Commune postale: Senones
Code postal: 88210
Région: Vosges🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 270 000 💰
1️⃣0️⃣
Numéro de contrat: 21-163
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: plâtrerie
Date de conclusion du contrat: 2022-05-13 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de PME: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: olry cloisons
Adresse postale: 5 HEILGASS
Commune postale: Turckheim
Code postal: 68230
Téléphone: +33 0389302970📞
Courrier électronique: contact@olry-cloisons.com📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 316386.10 💰
1️⃣1️⃣
Numéro de contrat: 21-165
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: menuiserie intérieure bois
Date de conclusion du contrat: 2022-06-28 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues de PME: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: husinger menuiserie sas
Adresse postale: 13-15 rue des Menuisiers
Commune postale: Weislingen
Code postal: 67290
Téléphone: +33 0388015512📞
Courrier électronique: contact@hunsinger.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 427204.10 💰
1️⃣2️⃣
Numéro de contrat: 21-167
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: revêtements de sols souples
Date de conclusion du contrat: 2022-05-25 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: les peintures reunies sn - groupe bonglet
Commune postale: Mundolsheim
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 86320.88 💰
1️⃣3️⃣
Numéro de contrat: 21-168
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: peinture, nettoyage
Date de conclusion du contrat: 2022-05-19 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de PME: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: decopein s.a
Adresse postale: 2 rue Matis
Commune postale: Kilstett
Code postal: 67840
Téléphone: +33 0388186655📞
Courrier électronique: info@decopeint.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 76134.50 💰
1️⃣4️⃣
Numéro de contrat: 21-169
Numéro d'identification du lot: 16
Titre: electricité cfo cfa
Nom et adresse du contractant
Nom: eiffage energie afc
Adresse postale: 1 rue Pierre et Marie Curie
Commune postale: Ostwald
Code postal: 67540
Téléphone: +33 0388555455📞
Courrier électronique: contact.strasbourg.energie@eiffage.com📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 515 000 💰
1️⃣5️⃣
Numéro de contrat: 21-170
Numéro d'identification du lot: 17
Titre: chauffage, ventilation
Nom et adresse du contractant
Nom: eiffage energie systemes lohner
Commune postale: Duppigheim
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 531242.79 💰
1️⃣6️⃣
Numéro de contrat: 21-171
Numéro d'identification du lot: 18
Titre: plomberie sanitaire
Nom et adresse du contractant
Nom: sanichauf
Adresse postale: zi 7 rue edouard branly
Commune postale: Sarrebourg
Code postal: 57400
Téléphone: +33 0387257171📞
Courrier électronique: sanichauf@sanichauf.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 168672.35 💰
1️⃣7️⃣
Numéro de contrat: 21-172
Numéro d'identification du lot: 19
Titre: espace verts
Nom et adresse du contractant
Nom: espace vert thierry muller s.a.s
Commune postale: Geispolsheim
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 48138.82 💰
1️⃣8️⃣
Numéro de contrat: 21-164
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: chapes
Date de conclusion du contrat: 2023-01-25 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: technochape
Adresse postale: 7 rue du Bigarreau
Commune postale: Kingersheim
Code postal: 68260
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 37 000 💰
1️⃣9️⃣
Numéro de contrat: 21-166
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: carrelage faience
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: dipol
Adresse postale: 1 rue de la batterie
Code postal: 67118
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 66 448 💰
Source: OJS 2023/S 168-524947 (2023-08-28)