Le projet comprend la construction d'un bâtiment situé au cœur du quartier Danton, à l'angle des rues Masséna et Michelet au Havre. Ce programme est conçu pour accueillir environ 136 agents, 19 places de stationnement dont onze pour des véhicules de services associés et devrait totaliser 5 106 m de Surface utiles (SU). À ces surfaces bâties s'ajoutent les surfaces de circulation, de stationnement et des espaces plantés extérieurs.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-08-16.
L'appel d'offres a été publié le 2021-07-08.
Objet Champ d'application du marché
Titre: Construction du pôle social départemental du Havre
202104261030
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“Le projet comprend la construction d'un bâtiment situé au cœur du quartier Danton, à l'angle des rues Masséna et Michelet au Havre. Ce programme est conçu...”
Brève description
Le projet comprend la construction d'un bâtiment situé au cœur du quartier Danton, à l'angle des rues Masséna et Michelet au Havre. Ce programme est conçu pour accueillir environ 136 agents, 19 places de stationnement dont onze pour des véhicules de services associés et devrait totaliser 5 106 m de Surface utiles (SU). À ces surfaces bâties s'ajoutent les surfaces de circulation, de stationnement et des espaces plantés extérieurs.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 9 936 000 💰
Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 1
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Fondations spéciales — gros œuvre — gestion des terres — travaux pyrotechniques — VRD — charpente bois — ossature bois — parements de façade — étanchéité —...”
Titre
Fondations spéciales — gros œuvre — gestion des terres — travaux pyrotechniques — VRD — charpente bois — ossature bois — parements de façade — étanchéité — menuiseries extérieures bois
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments📦
Lieu d'exécution: Seine-Maritime🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Angle des rues Massena et Michelet, 76600 Le Havre.
Description du marché:
“Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage, y compris la période de préparation. Pour le macro-lot...”
Description du marché
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage, y compris la période de préparation. Pour le macro-lot nº 1, une visite du site est obligatoire. Il est primordial que le candidat connaisse le site et les différentes contraintes qui en découlent avant d'établir son offre. Il est demandé au soumissionnaire de remettre dans son offre une attestation de visite des lieux permettant de justifier qu'il dispose d'une connaissance des lieux et des contraintes. En cas de non remise de l'attestation ou des preuves justifiant la connaissance du site, l'offre sera déclarée irrégulière.
Prestation supplémentaire éventuelle: pour le lot 1, les candidats devront répondre à la solution de base et à la PSE portant sur le cuvelage du sous-sol avec revêtement d'imperméabilisation. Ce marché fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'embauche de publics prioritaires: 2 460 heures.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 5 232 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 20
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Métallerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché:
“Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait...”
Description du marché
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'embauche de publics prioritaires: 62 heures.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 143 000 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures — plafonds — isolation — cloisons — doublages
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation📦
Description du marché:
“Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait...”
Description du marché
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'embauche de publics prioritaires: 610 heures.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 376 000 💰
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plancher technique
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché:
“Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait...”
Description du marché
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'embauche de publics prioritaires: 75 heures.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 162 000 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtements de sols souples et coulés — carrelages
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Description du marché:
“Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait...”
Description du marché
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'embauche de publics prioritaires: 134 heures.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 330 000 💰
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché:
“Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait...”
Description du marché
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'embauche de publics prioritaires: 108 heures.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 214 000 💰
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques📦
Description du marché:
“Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation.” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 83 000 💰
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plomberie — chauffage — ventilation
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché:
“Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait...”
Description du marché
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'embauche de publics prioritaires: 783 heures.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 680 000 💰
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité courants forts/courants faibles — panneaux photovoltaïques
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire📦
Description du marché:
“Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait...”
Description du marché
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation. Ce marché fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'embauche de publics prioritaires: 330 heures.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 716 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle,...”
Liste et brève description des conditions
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
— si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3º du code du travail);
— si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents;
— si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats...”
Liste et brève description des critères de sélection
— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Certificats de qualifications professionnelles ou équivalent:
— lot 1:
—— fondations spéciales: Qualibat 1231 ou équivalent ou 1233 ou équivalent;
—— gros œuvre — gestion des terres — travaux pyrotechniques: Qualibat 2112 ou équivalent;
—— habilitation relative aux règles de sécurité applicable aux chantiers de dépollution pyrotechnique — charpente bois — ossature bois — parements de façade: Qualibat 2302 ou équivalent;
—— étanchéité: Qualibat 3211 ou équivalent;
—— menuiseries extérieures bois: Qualibat 3512 ou équivalent;
— lot 2: métallerie: Qualibat 2411 ou équivalent;
— lot 3: menuiserie intérieures — isolation — cloisons — doublages — plafonds: Qualibat 4322 ou équivalent — Qualibat 4132 ou équivalent;
— lot 4: plancher technique: Qualibat 6622 ou équivalent;
— lot 5: revêtements de sols collés et scellés: Qualibat 6211 ou équivalent — Qualibat 6311 ou équivalent;
— lot 6: peinture: Qualibat 6112 ou équivalent;
— lot 7: ascenseurs — spécialité;
— lot 8: plomberie — chauffage — ventilation: Qualibat 5112 ou équivalent/5121 ou équivalent/5123 ou équivalent/5312 ou équivalent;
— lot 9: électricité courants forts et faibles/panneaux photovoltaïques: courant fort: Qualifelec MGTI ou équivalent — courant faible: CFMGTI ou équivalent.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-08-16
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Conditions d'ouverture des offres: 2021-08-17
10:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ — Appel d'offres ouvert décomposé en neuf lots. Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage, y compris la période de préparation. Le lot 1 fait l'objet d'un macro-lot. En effet, l'ouvrage est construit dans une zone très urbanisée sur un terrain enclavé et exigu. Pour des raisons d'organisation (impossibilité d'installer une grue pour chaque corps d'état et de logistique) il a été décidé de faire un macro-lot avec cinq corps d'état. De plus, ce bâtiment est soumis à des contraintes de performance thermique. Le choix du macro-lot permettra d'assurer une meilleure coordination et homogénéité que nécessitent ces contraintes de performance thermique pour garantir une meilleure qualité. De ces contraintes techniques découlent un gain financier et de temps.
Modalités de remise des offres: les offres doivent être déposées avant la date et heure limites indiquées en page de garde du règlement de consultation de manière électronique sur le profil acheteur https://www.mpe76.fr — Les sous-critères de la valeur technique sont les suivants:
— lot 1:
—— moyens humains et matériels mis à disposition pour ce chantier — 8/40;
—— dispositions pour respecter les délais — planning détaillé par tâches — 8/40;
—— conformité des matériaux et matériels prévus — principales fiches techniques à fournir — 14/40;
—— démarche environnementale de l'entreprise — 5/40;
—— méthodologie BIM proposée par l'entreprise pour ce projet — 5/40;
— lots 2, 3, 4, 5, 6, 7:
—— moyens humains et matériels mis à disposition pour ce chantier — 10/40;
—— dispositions pour respecter les délais — planning détaillé par tâches — 10/40;
—— conformité des matériaux et matériels prévus — principales fiches techniques à fournir — 15/40;
—— démarche environnementale de l'entreprise — 3/40;
—— méthodologie BIM proposée par l'entreprise pour ce projet — 2/40;
— lots 8, 9:
—— organisations de l'entreprise et moyens proposés pendant les phases d'études et de préparation — 8/40;
—— dispositions pour respecter les délais — planning détaillé par tâches — 8/40;
—— conformité des matériaux et matériels prévus — principales fiches techniques à fournir — 14/40;
—— démarche environnementale de l'entreprise — 5/40;
—— méthodologie BIM proposée par l'entreprise pour ce projet — 5/40.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 235583500📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr📧
Fax: +33 235583503 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative et pouvant être exercé avant la signature du contrat;
—...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative et pouvant être exercé avant la signature du contrat;
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA;
— recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence «Tarn-et-Garonne» dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 133-352584 (2021-07-08)