commune d'essigny les grand- département de l'aisne (02) Rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand Courtieux et de Paris
commune d'essigny les grand- département de l'aisne (02) Rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand Courtieux et de Paris
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-11-15.
L'appel d'offres a été publié le 2021-09-22.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“commune d'essigny les grand- département de l'aisne (02) Rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du...”
Titre
commune d'essigny les grand- département de l'aisne (02) Rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand Courtieux et de Paris
21 E 45 SP- SW
Afficher plus
Produits/services: Travaux d'installation de distribution d'eau📦
Brève description:
“commune d'essigny les grand- département de l'aisne (02) Rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du...”
Brève description
commune d'essigny les grand- département de l'aisne (02) Rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand Courtieux et de Paris
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 1165971.22 💰
commune d'essigny les grand- département de l'aisne (02) Rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand Courtieux et de Paris
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1165971.22 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 13
Informations complémentaires:
“accord-Cadre à bons de commande conclu sans volume ni montant minimum avec un maximum de 1 500 000 euro(s) (H.T.). Au-Delà de ce plafond, le dit...”
Informations complémentaires
accord-Cadre à bons de commande conclu sans volume ni montant minimum avec un maximum de 1 500 000 euro(s) (H.T.). Au-Delà de ce plafond, le dit accord-cadre aura épuisé ses effets. Toutefois, il est précisé, à titre indicatif, que le montant des travaux est estimé à 1 165 971.22 euro(s) HT (montant non contractuel)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“une lettre de candidature, établie sur imprimé (Dc1 version du 1er avril 2019 ou équivalent),- l'imprimé Dc2, (Dc2 version du 1er avril 2019 ou équivalent)-...”
Liste et brève description des conditions
une lettre de candidature, établie sur imprimé (Dc1 version du 1er avril 2019 ou équivalent),- l'imprimé Dc2, (Dc2 version du 1er avril 2019 ou équivalent)- l'imprimé Dc4, (Dc4 version du 1er avril 2019 ou équivalent)- extrait KBIS datant de moins 3 mois,les formulaires Dc1, Dc2 et le Dc4 joints au dossier ou téléchargeables sur le portail du ministère de l'economie, des Finances et de l'emploi à l'adresse Internet suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;- bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.En application de l'article 3 de l'ordonnance no2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique, adoptée sur le fondement de l'article 11 de la loi no2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et ratifiée par la loi no2021-195 du 23 février 2021, le siden sian et ses Régies Noréade ne tiennent pas compte de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre 2023
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“le marché prévoit une retenue de garantie dont le montant est fixé à 5 % du montant total du marché toutes taxes comprises (T.T.C.), augmenté, le cas...”
Dépôts et garanties exigés
le marché prévoit une retenue de garantie dont le montant est fixé à 5 % du montant total du marché toutes taxes comprises (T.T.C.), augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, également (T.T.C.) Les conditions de constitution de cette retenue de garantie seront conformes aux dispositions de l'ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et du décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et solidaire. Ces éléments sont détaillés dans le CCAP
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“le financement se fera par les budgets SIDEN-SIAN Noréade eau, SIDEN-SIAN Noréade assainissement et le budget principal du SIDEN-SIAN Modalités de paiement...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
le financement se fera par les budgets SIDEN-SIAN Noréade eau, SIDEN-SIAN Noréade assainissement et le budget principal du SIDEN-SIAN Modalités de paiement : Le règlement s'effectuera par mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement sera celui en vigueur à la date du paiement. Il débutera à compter de la date de réception de la demande de paiement. Intérêts moratoires : Tout dépassement des délais contractuels et légaux de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d'intérêts moratoires. Le montant sera calculé conformément aux décrets no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique et au décret no2018-1075 du 03 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du code de la commande publique
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“des candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés. Toutefois, si le marché est attribué à un groupement, ce groupement sera...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
des candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés. Toutefois, si le marché est attribué à un groupement, ce groupement sera obligé de se transformer en groupement solidaire. Pour la bonne conduite du marché, la défaillance d'un des membres du groupement peut (et doit) être compensée par son co-traitant, d'où la nécessité de groupement solidaire
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-11-15
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-11-15
12:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“le correspondant du SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade est M. le président de SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade. La personne habilitée à signer les bons de...”
le correspondant du SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade est M. le président de SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade. La personne habilitée à signer les bons de commande sera M. le président du SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade ou son représentant.2) Modalités de transmission des candidatures ou des offres :La remise des plis par voie électronique s'effectue uniquement au travers de la plate-forme de dématérialisation : https://www.achatpublic.com.Tout autre mode de transmission dématérialisée (notamment par mail ou télécopie) est proscrit pour la présente consultation. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt +01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.- Format des fichiers :Les formats de documents acceptés sont les suivants : txt, rtf, doc et DOCX (Word), XLS et XLSX (Excel), pps, ppsx, ppt et PPTX (Powerpoint), pdf, jpg, gif, dwg (plan), AVI (vidéo), zip, rar et 7z (formats de compression). Les plis qui seraient remis après la date et l'heure limitesne seront pas ouverts.3) Le marché sera conclu sous la forme d'un accord cadre prévu à l'article 51 de la directive 2014/25/ce du 26 février 2014. Il s'entend comme un marché à bons de commande conformément aux articles R2162-1 à R2162-6 du code de la commande publique. Il n'y aura qu'un seul attributaire.4) Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de 12 mois, démarrant à la date spécifiée dans le bon de commande ou l'ordre de Service de démarrage des travaux. Il n'y aura pas de reconductions possibles. (Cette durée ne comprend pas la période de préparation du chantier).Période de préparation du chantier : un (1) mois maximum à compter de la date de réception de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux.5) Accord-Cadre à bons de commande conclu sans volume ni montant minimum avec un maximum de 1 500 000 euro(s) (H.T.). Au-Delà de ce plafond, le dit accord-cadre aura épuisé ses effets. Toutefois, il est précisé, àtitre indicatif, que le montant des travaux est estimé à 1 165 971.22 euro(s) HT (montant non contractuel).Il est rappelé que le montant mentionné ci-dessus n'est pas contractuel et ne garantit en aucun cas des montants équivalents dans le cadre du marché objet de la présente consultation.6) S'Agissant du critère de choix de la " valeur technique de l'offre ". Il sera jugé sur la base de l'analyse du cadre de réponse obligatoirement joint à la réponse du candidat. Le candidat devra soit :- y apporter toutes les précisions qu'il juge nécessaires dans les cases appropriées, - faire référence dans les cases appropriées aux pages précises d'un document (note synthétique, mémoire technique), faute de quoi le sous-critère correspondant ne pourra être jugé. Le critère est décomposé comme cela :Sous-Critère 1 : " Pertinence de l'organisation des moyens humains et matériels mis en oeuvre pour la réalisation des travaux objets du marché " - coefficient de pondération : 28 %Sous-Critère 2 : " Pertinence des mesures de prévention et de contrôle des risques à la qualité, l'hygiène/sécurité et l'environnement mis en oeuvre pour la réalisation des travaux objets du marché " - coefficient de pondération : 12 %7) Le déroulement de la procédure formalisée est organisé sur Appel d'offres Ouvert passée en application des articles R2161-2, R2161-3, R2161-4 et R2161-5 et 68 du décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.8) Le délai de garantie est d'un an à compter de la date d'effet de la réception.Le titulaire garantit le maître d'ouvrage pendant une durée de 10 (dix) ans à partir de la date de réception des travaux : les remblais contre tout défaut de compactage, le réseau et les ouvrages d'art contre tout défaut d'étanchéité, le bon fonctionnement et la bonne tenue des matériels et matériaux de type nouveau, les éléments mécaniques contre toutdéfaut de corrosion
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2021/S 187-487539 (2021-09-22)
Informations complémentaires (2021-09-29) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Région: Nord🏙️
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“commune d'essigny le grand- département de l'aisne (02) Rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du...”
Titre
commune d'essigny le grand- département de l'aisne (02) Rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand Courtieux et de Paris
21 E 45 SP- SW
Afficher plus
Brève description:
“commune d'essigny le grand- département de l'aisne (02) Rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du...”
Brève description
commune d'essigny le grand- département de l'aisne (02) Rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand Courtieux et de Paris
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 187-487539
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.1.1)
Emplacement du texte à modifier: Intitulé
Ancienne valeur
Texte:
“commune d'essigny les grand- département de l'aisne (02)rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du...”
Texte
commune d'essigny les grand- département de l'aisne (02)rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand Courtieux et de Paris
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“commune d'essigny le grand- département de l'aisne (02)rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand...”
Texte
commune d'essigny le grand- département de l'aisne (02)rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand Courtieux et de ParisExtension du réseau d'assainissementrénovation du réseau d'eau potable
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4)
Emplacement du texte à modifier: Description succinte
Ancienne valeur
Texte:
“commune d'essigny les grand- département de l'aisne (02)rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du...”
Texte
commune d'essigny les grand- département de l'aisne (02)rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand Courtieux et de Paris
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“commune d'essigny le grand- département de l'aisne (02)rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand...”
Texte
commune d'essigny le grand- département de l'aisne (02)rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand Courtieux et de ParisExtension du réseau d'assainissementrénovation du réseau d'eau potable
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)
Emplacement du texte à modifier: Description des prestations
Ancienne valeur
Texte:
“commune d'essigny les grand- département de l'aisne (02)rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du...”
Texte
commune d'essigny les grand- département de l'aisne (02)rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand Courtieux et de Paris
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“commune d'essigny le grand- département de l'aisne (02)rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand...”
Texte
commune d'essigny le grand- département de l'aisne (02)rues du Poirier, de la Gare, de la Libération, de Saint Saulve, de Picardie, des Paternotes, du grand Courtieux et de ParisExtension du réseau d'assainissementrénovation du réseau d'eau potable
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 192-500907 (2021-09-29)
Avis d'attribution de marché (2022-01-20) Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 187-487539
Attribution du marché
1️⃣
Titre:
“commune d'essigny LE Grand-Diverses rues-extension du réseau d'assainissement-rénovation du réseau d'eau potable”
Date de conclusion du contrat: 2022-01-06 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: société cise tp nord ouest (sasu)
Adresse postale: za route de Falaise Garcelles Secqueville
Commune postale: Le Castelet
Code postal: 14540
Pays: France 🇫🇷
Région: Var🏙️
Le contractant est une PME
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
“s'Agissant des conditions financières du marché : Accord-Cadre à bons de commande conclu sans volume ni montant minimum avec un maximum de 1 500 000 euro(s)...”
s'Agissant des conditions financières du marché : Accord-Cadre à bons de commande conclu sans volume ni montant minimum avec un maximum de 1 500 000 euro(s) (H.T.). Au-Delà de ce plafond, le dit accord cadre aura épuisé ses effets.s'agissant de la durée d'exécution du marché : Le marché est conclu pour une durée de 12 mois, démarrant à la date spécifiée dans le bon de commande ou l'ordre de Service de démarrage des travaux (au plus tôt le 28 février 2022). Il n'y aura pas de reconductions possibles. (Cette durée ne comprend pas la période de préparation du chantier).Période de préparation du chantier : un (1) mois maximum à compter de la date de réception de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 017-042025 (2022-01-20)