CHU de Nice — 28 boulevard Riquier — travaux de relocalisation de l'odontologie
CHU de Nice
Construction du nouveau Pôle d'odontologie au CHU de Nice.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2021-07-02. L'appel d'offres a été publié le 2021-05-31.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • OTIS
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques › Installation de cloisons
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Revêtement de sols et de murs
- • Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de façade
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2021-05-31 | Avis de marché |
| 2021-08-17 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2021-05-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: 2021-AO057-FTIE
Brève description: Construction du nouveau Pôle d'odontologie au CHU de Nice.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de façade 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de Nice
Adresse postale: 4 avenue Reine Victoria, CS 91179
Code postal: 06003
Commune postale: Nice Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.chu-nice.fr 🌏
Courrier électronique: cell-cent-march@chu-nice.fr 📧
Téléphone: +33 492034586 📞
Fax: +33 492034468 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-31 📅
Date limite de soumission: 2021-07-02 📅
Date de publication: 2021-06-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 107-278368
Numéro JO-S: 107
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 4 615 666 EUR 💰
Intitulé du lot: La présente consultation comporte dix lots décrits dans les documents de la consultation
Numéro du lot: 1
Brève description:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: CHU de Nice — 28 Boulevard Riquier — 06300 Nice.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-07-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: CHU de Nice.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 65
Critère de coût (nom): Valeur financière
Critère de coût (pondération): 35
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26060070500040
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
Point de contact: M. Charles Guepratte, directeur géneral
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://nice.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Secrétariat général pour les affaires générales, comité consultatif interrégional amiable des litiges
Adresse postale: place Félix Baret, CS 80001
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 484354554 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://Nice.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2021/S 107-278368 (2021-05-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: 2021-AO057-FTIE
Brève description: Construction du nouveau Pôle d'odontologie au CHU de Nice.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de façade 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de Nice
Adresse postale: 4 avenue Reine Victoria, CS 91179
Code postal: 06003
Commune postale: Nice Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.chu-nice.fr 🌏
Courrier électronique: cell-cent-march@chu-nice.fr 📧
Téléphone: +33 492034586 📞
Fax: +33 492034468 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-31 📅
Date limite de soumission: 2021-07-02 📅
Date de publication: 2021-06-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 107-278368
Numéro JO-S: 107
Informations complémentaires
Le délai d'exécution est de dix mois à compter de la date de fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux une visite préalable des lieux est obligatoire avant établissement de l'offre. La date de visite sera communiquée ultérieurement. Prise de rendez-vous: Daniel Bonnotte — tél. +33 688465094 — courriel: bonnotte.d@chu-nice.fr
Conditions d'obtention des documents: format électronique: via le site dont l'adresse Internet est https://www.marches-publics.gouv.fr de manière gratuite.
Conditions de remise des offres ou des candidatures: les candidats doivent impérativement transmettre leur pli par voie électronique, exclusivement sur le profil acheteur du CHU de Nice, la plate-forme PLACE, avant la date et heure limite de réception des plis, à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr
Toute modification apportée aux documents constituant l'offre après leur dépôt est interdite et entraînera le rejet de l'offre. Les modalités précises de l'envoi des plis dématérialisés sont indiquées dans le règlement de consultation. Le détail des critères de jugement des offres figure dans le règlement de consultation.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 4 615 666 EUR 💰
Intitulé du lot: La présente consultation comporte dix lots décrits dans les documents de la consultation
Numéro du lot: 1
Brève description:
La présente consultation comporte dix lots décrits dans les documents de la consultation.
Durée de l'accord: 10 mois Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: CHU de Nice — 28 Boulevard Riquier — 06300 Nice.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-07-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: CHU de Nice.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 65
Critère de coût (nom): Valeur financière
Critère de coût (pondération): 35
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26060070500040
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
Point de contact: M. Charles Guepratte, directeur géneral
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
Le délai d'exécution est de dix mois à compter de la date de fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux une visite préalable des lieux est obligatoire avant établissement de l'offre. La date de visite sera communiquée ultérieurement. Prise de rendez-vous: Daniel Bonnotte — tél. +33 688465094 — courriel: bonnotte.d@chu-nice.fr
Afficher plus
Conditions d'obtention des documents: format électronique: via le site dont l'adresse Internet est https://www.marches-publics.gouv.fr de manière gratuite.
Conditions de remise des offres ou des candidatures: les candidats doivent impérativement transmettre leur pli par voie électronique, exclusivement sur le profil acheteur du CHU de Nice, la plate-forme PLACE, avant la date et heure limite de réception des plis, à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr
Afficher plus
Toute modification apportée aux documents constituant l'offre après leur dépôt est interdite et entraînera le rejet de l'offre. Les modalités précises de l'envoi des plis dématérialisés sont indiquées dans le règlement de consultation. Le détail des critères de jugement des offres figure dans le règlement de consultation.
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://nice.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Secrétariat général pour les affaires générales, comité consultatif interrégional amiable des litiges
Adresse postale: place Félix Baret, CS 80001
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 484354554 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://Nice.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2021/S 107-278368 (2021-05-31)
Avis d'attribution de marché (2021-08-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: construction du nouveau Pôle d'odontologie au CHU de Nice
Valeur totale du marché: 4619552.24 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: c.h.u. De Nice
Adresse postale: 4 Avenue Reine Victoria Cs91179
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-08-17 📅
Date de publication: 2021-08-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 161-421978
Se réfère à l'avis: 2021/S 107-278368
Numéro JO-S: 161
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: la présente consultation comporte 10 lots décrits dans les documents de la consultation
Brève description:
Site principal ou lieu d'exécution: chu de Nice - 28 Boulevard Riquier - 06300 Nice
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-08-13 📅
Nom: otis
Adresse postale: 57 Avenue Simone Veil
Commune postale: Nice
Code postal: 06200
Pays: France 🇫🇷
Alpes-Maritimes 🏙️
Valeur totale du marché: 401 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 29
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Etablissement public de sante
Contact
Point de contact: M. Charles GUEPRATTE DIRECTEUR GENERAL
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs CS 61039
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: secrétariat Général pour les Affaires Générales Comité Consultatif Interrégional Amiable des Litiges
Adresse postale: place Félix Baret CS 80001
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs CS 61039
Source: OJS 2021/S 161-421978 (2021-08-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: construction du nouveau Pôle d'odontologie au CHU de Nice
Valeur totale du marché: 4619552.24 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: c.h.u. De Nice
Adresse postale: 4 Avenue Reine Victoria Cs91179
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-08-17 📅
Date de publication: 2021-08-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 161-421978
Se réfère à l'avis: 2021/S 107-278368
Numéro JO-S: 161
Informations complémentaires
- Date de conclusion des marchés : 11/08/2021 :Lot 2 attribué a la société dko casa 9ter Rue Emmanuel Philibert 06300 NICE , Code Nuts Frl03,Pour un montant de 968 358,00 euro(s) (H.T.).Lot 4 attribué a la société azur verres 282 Rue des Cistes, 06600 Antibes,Code Nuts Frl03, pour un montant de 83 804,14 euro(s) (H.T.).Lot 7 attribué a la société LIONELLO 2 A Av. Charles David,06670 LEVENS, Code Nuts Frl03, pour un montant de 815 932,00 euro(s) (H.T.).- Date de conclusion des marchés : 12/08/2021 :Lot 1 attribué a la société ferre batiment 27 Bd de l'ariane 06300 NICE, Code Nuts Frl03, pour un montant de 262 542,00 euro(s) (H.T.).Lot 3 attribué a la société rame menuiserie 18 Avenue Jean Moulin,06340 DRAP, Code Nuts Frl03 pour un montant de 665 619.00 euro(s) (H.T.).Lot 6 attribué a la société aqualia zi Argile 06370, mouans sartoux, Code Nuts Frl03 pour un montant de 757 023,32 euro(s) (H.T.).Lot 8 attribué a la société SPIE 1955 Chemin de St Bernard 06227 VALLAURIS, Code Nuts Frl03 pour un montant de 644 000,00 euro(s) (H.T.).Lot 10 attribué a la société id verde 346 Bd du Mercantour,06200 NICE, Code Nuts Frl03 pour un montant de 18 273,78 euro(s) (H.T.).Le lot no5 est infructueux
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: la présente consultation comporte 10 lots décrits dans les documents de la consultation
Brève description:
la présente consultation comporte 10 lots décrits dans les documents de la consultation
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: chu de Nice - 28 Boulevard Riquier - 06300 Nice
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-08-13 📅
Nom: otis
Adresse postale: 57 Avenue Simone Veil
Commune postale: Nice
Code postal: 06200
Pays: France 🇫🇷
Alpes-Maritimes 🏙️
Valeur totale du marché: 401 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 29
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Etablissement public de sante
Contact
Point de contact: M. Charles GUEPRATTE DIRECTEUR GENERAL
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs CS 61039
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: secrétariat Général pour les Affaires Générales Comité Consultatif Interrégional Amiable des Litiges
Adresse postale: place Félix Baret CS 80001
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs CS 61039
Source: OJS 2021/S 161-421978 (2021-08-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)