brebieres, cuincy et lambres lez douai - opération " Bâtiments industriels, Haute Rive "

ets public foncier nord pas de calais

la consultation a pour objet la réalisation des travaux de désamiantage, de déconstruction, de déstructuration de surfaces extérieures, de retrait de réseaux enterrés et de concassage dans le cadre de l'opération " Bâtiments industriels, Haute Rive " sur les communes de Brebières, Cuincy et Lambres lez Douai

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-01-14. L'appel d'offres a été publié le 2021-12-01.

Qui ?

• ets public foncier nord pas de calais

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Hauts-de-France › Nord-Pas de Calais

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-12-01	Avis de marché

Avis de marché (2021-12-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Numéro de référence: TRX5457APE
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord-Pas de Calais 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: ets public foncier nord pas de calais
Adresse postale: 594 Avenue Willy Brandt
Code postal: 59777
Commune postale: Euralille
Contact
Adresse Internet: http://www.epf-npdc.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@epf-npdc.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-12-01 📅
Date limite de soumission: 2022-01-14 📅
Date de publication: 2021-12-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 236-620663
Numéro JO-S: 236
Informations complémentaires

délai d'exécution : 1 mois de préparation + 7 mois travaux pour le lot 1, la quantité de matériaux ferreux et non ferreux estimés par le maître d'oeuvre est de 2000 tonnes. Pour le lot 1, l'entreprise ou le groupement s'engage à réserver 500 heures dans l'exécution du marché pour la mise en oeuvre de l'action en faveur de l'emploi

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 4 322 320 EUR 💰
Intitulé du lot: secteur 9 : désamiantage, déconstruction des bâtiments F et X2 et des surfaces extérieures
Numéro du lot: 1
Brève description:

la zone de travail s'étend sur une superficie d'environ 110 000 mètres carrés correspondant aux bâtiments, aux voiries et surfaces imperméabilisées. Elle comprend notamment, un ancien bâtiment de bureaux le long de la route de CUINCY, appelé bâtiment X2, un ancien bâtiment industriel de logistique, appelé le bâtiment F, une piste d'essais des véhicules et des surfaces imperméabilisées (béton, pavés, enrobés, dalles béton type Evergreen)

Valeur estimée hors TVA: 3 445 420 EUR 💰
Durée de l'accord: 8 mois
Informations complémentaires:

délai d'exécution : 1 mois de préparation + 7 mois travaux

pour le lot 1, la quantité de matériaux ferreux et non ferreux estimés par le maître d'oeuvre est de 2000 tonnes.

Pour le lot 1, l'entreprise ou le groupement s'engage à réserver 500 heures dans l'exécution du marché pour la mise en oeuvre de l'action en faveur de l'emploi

Intitulé du lot: secteur 3 et 4 partiels : Désamiantage de réseaux enterrés, démolitions diverses et déstructuration des surfaces extérieures
Numéro du lot: 2
Brève description:

la zone de travaux correspond à l'emprise de la première usine qui sera construite par VINCI pour le compte d'envision à compter de mi-juillet 2022. Cette zone, d'une superficie d'environ 125 000 mètres carrés, est en cours d'exploitation par Renault pour son activité de Centre de Livraison et d'expédition (Cle) des véhicules.

Valeur estimée hors TVA: 872 900 EUR 💰
Durée de l'accord: 4 mois
Informations complémentaires: délai d'exécution : 2 mois de préparation + 2 mois travaux

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-01-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service juridique et commande publique
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

en juin 2021, l'etablissement Public Foncier de Hauts de France et Douaisis Agglo, en présence de Renault Douai, ont signé une convention opérationnelle pour l'acquisition d'une partie de l'usine Georges Besse exploitée par Renault sur les communes de Cuincy, Lambres-Lez-Douai dans le Nord et Brebières dans le Pas-De-Calais et la réalisation de travaux de désamiantage et de déconstruction sur certains secteurs en fonction de la libération des emprises foncières par Renault et des futurs projets.

L'usine Georges BESSE de renault douai est située aux portes OUEST de DOUAI.

Les critères de jugement des offres sont : Prix des prestations sur 50 points et Valeur technique sur 50 points (les modalités d'appréciation des critères de jugement sont détaillées dans les pièces de la consultation)

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire - cS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 236-620663 (2021-12-01)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)