travaux d'aménagements des espaces publics des secteurs susmentionnés. Plusieurs chantiers devront être menés de front sur l'ensemble des secteurs (cf plan de phasage transmis en annexe à titre d'information)
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-01-10.
L'appel d'offres a été publié le 2021-12-07.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“appel à candidatures - travaux d'aménagements des espaces publics - projet Grand Bellevue - secteurs Moulin des Hiorts, Moulin Lambert et Bois Hardy”
Produits/services: Travaux d'aménagement du terrain📦
Brève description:
“travaux d'aménagements des espaces publics des secteurs susmentionnés. Plusieurs chantiers devront être menés de front sur l'ensemble des secteurs (cf plan...”
Brève description
travaux d'aménagements des espaces publics des secteurs susmentionnés. Plusieurs chantiers devront être menés de front sur l'ensemble des secteurs (cf plan de phasage transmis en annexe à titre d'information)
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de voirie
Titre
Numéro d'identification du lot: 01
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Lieu d'exécution: Loire-Atlantique🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“projet Grand Bellevue - secteurs Moulin des Hiorts, Moulin Lambert et Bois Hardy - nantes (44)”
Description du marché: travaux de voirie (cf plan de phasage joint)
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“1/qualifications-certifications ;
2/Expériences-Références de moins de 5 ans ;
3/ moyens humains-cv et moyens matériels ;
4/Capacités techniques et financières.”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
1/qualifications-certifications ;
2/Expériences-Références de moins de 5 ans ;
3/ moyens humains-cv et moyens matériels ;
4/Capacités techniques et financières.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options: reste à définir
Description
Informations complémentaires:
“la variante est autorisée uniquement sur les structures de chaussée hors couche de forme et couche de surface”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: assainissement et eau potable
Titre
Numéro d'identification du lot: 02
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement📦
Site principal ou lieu d'exécution:
“projet Grand Bellevue - secteurs Moulin des Hiorts, Moulin Lambert et Bois Hardy à Nantes (44)”
Description du marché: travaux d'assainissement et d'eau potable
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“1/qualifications-certifications ;
2/Expériences-Références de moins de 5 ans ;
3/ moyens humains-cv et moyens matériels ;
4/Capacités techniques et financières” Informations sur les options
Description des options: a définir ultérieurement
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: réseaux secs
Titre
Numéro d'identification du lot: 03
Description
Produits/services supplémentaires: Réseaux📦
Description du marché: travaux de réseaux secs
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: aménagements paysagers
Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché: travaux d'aménagements paysagers
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“-déclaration concernant le chiffre d'affaires spécifique à l'agence (et non au groupe) réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles ;
-Attestation...”
Liste et brève description des critères de sélection
-déclaration concernant le chiffre d'affaires spécifique à l'agence (et non au groupe) réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles ;
-Attestation d'assurance des risques professionnels
“les entreprises devront justifier d'un niveau minimum de chiffre d'affaires minimum :
- pour les lots 1/2/3: 35 meuro
- pour le lot 4 : 25 Meuro” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“-présentation de 3 références de travaux de moins de 5 ans équivalentes au présent projet. Présentation à faire sous forme d'un tableau indiquant par...”
Liste et brève description des critères de sélection
-présentation de 3 références de travaux de moins de 5 ans équivalentes au présent projet. Présentation à faire sous forme d'un tableau indiquant par colonne le nom de l'opération/ ville/ budget/durée/dates de début et fin/ spécificités et particularités en lien avec le présent projet. Des attestations de bonne exécution seront à transmettre.
-indication des titres d'études (Cv) de' l'équipe dédiée au chantier et notamment des conducteurs de travaux. Un organigramme de l'équipe proposée (fonction), expérience, opérations clefs) sera défini comprenant un conducteur de travaux qui suivra l'ensemble des chantiers et les équipes chantier afférentes avec un chef chantier dédié à chaque équipe.
-déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose.
-certificats de qualification demandés ou équivalents :
Lot 1 - voirie
Fntp 2321 travaux de terrassement courant en milieu urbain
fntp 234 couches de forme en matériaux rapportés
fntp 34 Chaussée surbaines
fntp 342 Chaussées urbaines - revêtement en matériaux enrobés
fntp 343 Chaussées urbaines - revêtement en béton coulé en place
fntp 345 Chaussées urbaines - pavés et dalles
fntp 346 Chaussées urbaines - pose de bordure, chainettes et caniveaux
lot 2 - assainissement-Eau Potable
Fntp 2321 travaux de terrassement courant en milieu urbain
fntp 511 - construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute)
fntp 514 - construction de réseaux gravitaire en site urbanisé
lot 3 - réseaux secs
fntp 2321 travaux de terrassement courant en milieu urbain
fntp 641 - réseaux souterrains électriques en zone urbaine
fntp 65 - eclairage public
fntp 66 - signalisation électrique
fntp 67- télécommunication, vidéocommunication
ou équivalents
lot 4 - aménagements paysagers
qualipaysage :
"Aménagements paysagers : Spécialisé"
"Entretien d'aménagements Paysagers : Spécialisé"
Habilitation H121 : Voirie urbaine, routes, autoroutes et grandes infrastructures"
l'entreprise peut répondre seule ou en groupement. Le groupement sera conjoint ou solidaire.
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-01-10
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“les candidatures sont à remettre sous format électronique via le profil acheteur sus mentionné. Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre...”
les candidatures sont à remettre sous format électronique via le profil acheteur sus mentionné. Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Les formulaires sont disponibles gratuitement sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat. Le candidat, chaque cotraitant et chaque sous-traitant sont informés qu'ils ont la possibilité de présenter leur candidature sous la forme d'un Document unique de marché européen (Dume),Rédigé en français, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. Pour justifier de la capacité économique et financière, des capacités professionnelles et techniques de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle concernée d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Nota: avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il est constaté que des pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur pourra décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces
Afficher plus Organe de révision
Nom: tgi Rennes
Adresse postale: cité judiciaire- 7 rue P. Abélard
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2021/S 240-629093 (2021-12-07)
Avis d'attribution de marché (2022-06-09) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“travaux d'aménagements des espaces publics - projet Grand Bellevue - secteurs Moulin des Hiorts, Moulin Lambert et Bois Hardy.
Ce marché est divisé en 4 lots”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 6724479.61 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Lieu d'exécution: France🏙️
Description du marché: travaux de voirie
Critères d'attribution
Prix
Description
Description du marché: assainissement et eau potable
Description du marché: réseaux secs
Description du marché: aménagements paysagers
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 240-629093
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: L21 12 013
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: terrassements voirie
Date de conclusion du contrat: 2022-06-07 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: colas france - etablissement nantes nord
Commune postale: Saint-Herblain
Pays: France 🇫🇷
Région: France🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 3824418.70 💰
2️⃣
Numéro de contrat: L21 12 014
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: réseaux humides
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 537 845 💰
3️⃣
Numéro de contrat: L21 12 015
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: réseaux souples
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: lacis
Commune postale: Coueron
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 849941.77 💰
4️⃣
Numéro de contrat: L21 12 016
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: espaces verts
Nom et adresse du contractant
Nom: vallois
Commune postale: La Chapelle-sur-Erdre
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1512274.14 💰
Source: OJS 2022/S 113-317248 (2022-06-09)