Aménagement de sécurité sur la RD 357 — création du créneau de dépassement nº 4 — commune de Montaillé — terrassements, assainissement, chaussées

Département de la Sarthe

À titre indicatif, le délai d'exécution débutera le 3.7.2021. Le délai global d'exécution du marché est de 90 jours (y compris la période de préparation). Le Département de la Sarthe a décidé d'inclure une clause de promotion de l'emploi obligatoire (cf. règlement de consultation article 2-15).
Caractéristiques principales des travaux:
— séparateurs béton: 900 m;
— atténuateur de choc: 4 u;
— marquage provisoire jaune: 4 900 m;
— décapage de terre végétale: 11 500 m;
— reprise sur stock terre végétale:1 100 m;
— remblais;
— reprise sur stock: 3 500 m;
— déblais pleine fouille: 500 m;
— traitement 1 % chaux: 2 000 m;
— GNT 0/120: 2 600 t;
— GNT 0/31,5: 1 900 t;
— géotextile cl. 6: 6 800 m2;
— fossés, cunettes, noues à créer: 860 m;
— ouvrage de régulation + vanne d'égout murale: 5 u;
— canalisation PEHD ou BA: 79 m;
— GB 0/14 cl.2: 3 340 t;
— GB 0/10 reprofilage: 160 t;
— BBSG 0/10 cl. 3 BP et LM: 1 800 t;
— imprégnation, couche d'accrochage et bicouche: 21 200 m;
— clôture grillage galvanisée: 190 m;
— portail barreaudé: 1 u.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-05-31. L'appel d'offres a été publié le 2021-04-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2021-04-28 Avis de marché
2021-06-25 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2021-04-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Numéro de référence: 21ft-Rou-2904-D
Brève description:
À titre indicatif, le délai d'exécution débutera le 3.7.2021. Le délai global d'exécution du marché est de 90 jours (y compris la période de préparation). Le Département de la Sarthe a décidé d'inclure une clause de promotion de l'emploi obligatoire (cf. règlement de consultation article 2-15). Caractéristiques principales des travaux: — séparateurs béton: 900 m; — atténuateur de choc: 4 u; — marquage provisoire jaune: 4 900 m; — décapage de terre végétale: 11 500 m — reprise sur stock terre végétale:1 100 m — remblais; — reprise sur stock: 3 500 m — déblais pleine fouille: 500 m — traitement 1 % chaux: 2 000 m — GNT 0/120: 2 600 t; — GNT 0/31,5: 1 900 t; — géotextile cl. 6: 6 800 m2; — fossés, cunettes, noues à créer: 860 m; — ouvrage de régulation + vanne d'égout murale: 5 u; — canalisation PEHD ou BA: 79 m; — GB 0/14 cl.2: 3 340 t; — GB 0/10 reprofilage: 160 t; — BBSG 0/10 cl. 3 BP et LM: 1 800 t; — imprégnation, couche d'accrochage et bicouche: 21 200 m — clôture grillage galvanisée: 190 m; — portail barreaudé: 1 u.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'assainissement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Sarthe 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Sarthe
Adresse postale: Hôtel du département, place Aristide Briand
Code postal: 72072
Commune postale: Le Mans
Contact
Adresse Internet: http://www.sarthe.fr 🌏
Courrier électronique: scp@cg72.fr 📧
URL des documents: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-04-28 📅
Date limite de soumission: 2021-05-31 📅
Date de publication: 2021-05-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 085-218633
Numéro JO-S: 85
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.sarthe-marchespublics.fr — Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats sont invités au plus tard dix jours avant la date limite de remise des offres à passer par le module «Correspondre avec l'acheteur» de la plate-forme www.sarthe-marchespublics.fr En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter le secrétariat du service juridique et commande publique au +33 243547266. Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats au plus tard six jours avant la date limite de remise des offres. Depuis le 1.10.2018, l'offre électronique est obligatoire. En revanche, la signature électronique est facultative lors de la remise des offres. Seul le candidat retenu devra obligatoirement se doter d'une signature électronique pour signer le marché.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
À titre indicatif, le délai d'exécution débutera le 3.7.2021. Le délai global d'exécution du marché est de 90 jours (y compris la période de préparation). Le Département de la Sarthe a décidé d'inclure une clause de promotion de l'emploi obligatoire (cf. règlement de consultation article 2-15).
Afficher plus
Caractéristiques principales des travaux:
— séparateurs béton: 900 m;
— atténuateur de choc: 4 u;
— marquage provisoire jaune: 4 900 m;
— décapage de terre végétale: 11 500 m
— reprise sur stock terre végétale:1 100 m
— remblais;
— reprise sur stock: 3 500 m
— déblais pleine fouille: 500 m
— traitement 1 % chaux: 2 000 m
— GNT 0/120: 2 600 t;
— GNT 0/31,5: 1 900 t;
— géotextile cl. 6: 6 800 m2;
— fossés, cunettes, noues à créer: 860 m;
— ouvrage de régulation + vanne d'égout murale: 5 u;
— canalisation PEHD ou BA: 79 m;
— GB 0/14 cl.2: 3 340 t;
— GB 0/10 reprofilage: 160 t;
— BBSG 0/10 cl. 3 BP et LM: 1 800 t;
— imprégnation, couche d'accrochage et bicouche: 21 200 m
— clôture grillage galvanisée: 190 m;
— portail barreaudé: 1 u.
— géotextile cl. 6: 6 800 m
Durée de l'accord: 90 jours

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) simplifiés fournis au DCE ou DUME pour présenter leur candidature.
Situation économique et financière:
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) simplifiés fournis au DCE ou DUME pour présenter leur candidature.
Capacité technique et professionnelle:
La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Financement: paiement par virement à 30 jours, sur fonds propres. Conformément aux articles R. 2191-3 à R. 2191-12 du code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Cofinancement Région-Département 50 %-50 %.
Afficher plus
Forme juridique: le marché sera conclu soit avec un prestataire unique; soit avec des prestataires groupés solidaires; soit avec des prestataires groupés conjoints.
Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage, pour l'exécution du marché.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-05-31 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix des prestations (voir détail dans le règlement de la consultation)
Critère de coût (pondération): 50
Critère de coût (nom): La valeur technique (voir détail dans le règlement de la consultation)
Critère de coût (pondération): 40
Critère de coût (nom): Les performances en matière de protection de l'environnement (voir détail dans le règlement de la consultation)
Critère de coût (pondération): 10

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22720002900014
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏
URL des documents: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.sarthe-marchespublics.fr — Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats sont invités au plus tard dix jours avant la date limite de remise des offres à passer par le module «Correspondre avec l'acheteur» de la plate-forme www.sarthe-marchespublics.fr
Afficher plus
En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter le secrétariat du service juridique et commande publique au +33 243547266. Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats au plus tard six jours avant la date limite de remise des offres. Depuis le 1.10.2018, l'offre électronique est obligatoire. En revanche, la signature électronique est facultative lors de la remise des offres. Seul le candidat retenu devra obligatoirement se doter d'une signature électronique pour signer le marché.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette, CS 24111
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Fax: +33 240994658 📠
Adresse Internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours: www.telerecours.fr
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso
Code postal: 44202
Courrier électronique: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr 📧
Adresse Internet: http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Ccra.htm 🌏
Source: OJS 2021/S 085-218633 (2021-04-28)
Avis d'attribution de marché (2021-06-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
À titre indicatif, le délai d'exécution débutera le 3.7.2021. Le délai global d'exécution du marché est de 90 jours (y compris la période de préparation). Le Département de la Sarthe a décidé d'inclure une clause de promotion de l'emploi obligatoire (Cf. règlement de consultation article 2-15). Caractéristiques principales des travaux: — séparateurs béton: 900 m; — atténuateur de choc: 4 u; — marquage provisoire jaune: 4900 m; — décapage de terre végétale:11500 m — reprise sur stock terre végétale: 1100 m — remblais; — reprise sur stock: 3500 m — déblais pleine fouille: 500 m — traitement 1 % chaux: 2 000 m — GNT 0/120: 2600 t; — GNT 0/31,5: 1900 t; — géotextile cl. 6: 6 800 m — fossés, cunettes, noues à créer: 860 m; — ouvrage de régulation + vanne d'égout murale: 5 u; — canalisation PEHD ou BA: 79 m; — GB 0/14.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 686 415 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: hôtel du département, place Aristide Briand

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-25 📅
Date de publication: 2021-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 124-327582
Se réfère à l'avis: 2021/S 085-218633
Numéro JO-S: 124

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
À titre indicatif, le délai d'exécution débutera le 3.7.2021.
Le délai global d'exécution du marché est de 90 jours (y compris la période de préparation). Le Département de la Sarthe a décidé d'inclure une clause de promotion de l'emploi obligatoire (Cf. règlement de consultation article 2-15).
— marquage provisoire jaune: 4900 m;
— décapage de terre végétale:11500 m
— reprise sur stock terre végétale: 1100 m
— reprise sur stock: 3500 m
— GNT 0/120: 2600 t;
— GNT 0/31,5: 1900 t;
— GB 0/14.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-06-24 📅
Nom: Colas France établissement du Mans
Adresse postale: route de Paris
Commune postale: Champagné
Code postal: 72470
Pays: France 🇫🇷
Sarthe 🏙️
Valeur totale du marché: 686 415 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso
Source: OJS 2021/S 124-327582 (2021-06-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Pays de la Loire Pays de la Loire Sarthe
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Travaux de construction d'égouts Travaux d'assainissement