Abbatiale Saint-Ouen de Rouen — restauration du massif occidental et des vitraux du bras sud du transept

Commune de Rouen

Les travaux ont pour objet la restauration du massif occidental, et des vitraux du bras sud de transept de l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen.
Ces travaux font l'objet de trois tranches de travaux (une tranche ferme et deux tranches optionnelles). La procédure de passation utilisée est: l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1º et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Le marché à tranches sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du code de la commande publique. Les prestations sont réparties en six lot(s). En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 43 mois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-08-03. L'appel d'offres a été publié le 2021-06-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Commune de Rouen

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Haute-Normandie › Seine-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-06-29	Avis de marché
2021-07-30	Informations complémentaires
2021-11-19	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-06-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
Numéro de référence: 21dpb13
Brève description:

Les travaux ont pour objet la restauration du massif occidental, et des vitraux du bras sud de transept de l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen. Ces travaux font l'objet de trois tranches de travaux (une tranche ferme et deux tranches optionnelles). La procédure de passation utilisée est: l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1º et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Le marché à tranches sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du code de la commande publique. Les prestations sont réparties en six lot(s). En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 43 mois.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux 📦
Code CPV supplémentaire: Maçonnerie de pierres de taille 📦
Taille de pierres 📦
Travaux de couverture métallique 📦
Travaux de vitrerie 📦
Travaux de menuiserie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Maritime 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Rouen
Adresse postale: Hôtel de Ville, 2 place du Général de Gaulle, CS 31402
Code postal: 76037
Commune postale: Rouen Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.rouen.fr/ 🌏
Courrier électronique: commande-publique@rouen.fr 📧
Téléphone: +33 276089005 📞
Fax: +33 235088722 📠
URL des documents: https://www.mpe76.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.mpe76.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-29 📅
Date limite de soumission: 2021-08-03 📅
Date de publication: 2021-07-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 126-330339
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr — Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social pour le lot nº 1 et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite pourra être déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes: pour obtenir un rendez-vous, veuillez contacter Mme Anne Laine au +33 235086963 ou M. Edward Wild au +33 235086956. L'offre d'un candidat qui n'aura pas effectué cette visite en présence d'un représentant de la ville sera déclarée irrégulière et donc écartée. L'attestation de visite devra être validée et jointe à l'offre.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux ont pour objet la restauration du massif occidental, et des vitraux du bras sud de transept de l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen.

Ces travaux font l'objet de trois tranches de travaux (une tranche ferme et deux tranches optionnelles). La procédure de passation utilisée est: l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1º et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Le marché à tranches sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du code de la commande publique. Les prestations sont réparties en six lot(s). En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 43 mois.

Intitulé du lot: Maçonnerie — pierre de taille
Numéro du lot: 1
Brève description: Maçonnerie — pierre de taille.
Durée de l'accord: 43 mois
Intitulé du lot: Décors sculptés
Numéro du lot: 2
Brève description: Décors sculptés.
Intitulé du lot: Couverture
Numéro du lot: 3
Brève description: Couverture.
Intitulé du lot: Vitraux
Numéro du lot: 4
Brève description: Vitraux.
Intitulé du lot: Menuiserie
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiserie.
Intitulé du lot: Protection de l'orgue
Numéro du lot: 6
Brève description: Protection de l'orgue.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants:

—— lot 1 — maçonnerie. Taille de pierre: Qualibat 2194 et Qualibat 1413 ou références équivalentes de restauration d'édifices classés monuments historiques, de période équivalente (XVI-XIX

—— lot 2 — décors sculptés: Qualibat 6583 et références équivalentes de restauration d'édifices classés monuments historiques, de période équivalente (XVI-XIX

L'entreprise devra disposer obligatoirement au sein de son équipe (chef de chantier) d'une personne qualifiée restaurateur diplômée du MST ou de l'INP/IFROA ou équivalent européen. Cette condition sera exigée en permanence tant au stade de l'appel d'offre (consultation) que pendant la phase de chantier. Des CV seront exigés et ce pour toute la durée du chantier;

—— lot 3 — couverture: Qualibat 3194 ou références équivalentes de restauration d'édifices classés monuments historiques, de période équivalente (XVI-XIX

—— lot 4 — vitraux: références équivalentes de restauration de vitraux historiés de période équivalente (XIV-XVI

—— lot 5 — menuiserie: Qualibat 4393 et Qualibat 6112 (ou 6143) ou références équivalentes de restauration d'édifices classés monuments historiques, de période équivalente (XIV-XIX

—— lot 6 — protection de l'orgue: expérience avérée en matière d'entretien et de restauration d'instruments d'Aristide Cavaillé-Coll postérieurs à 1880 de plus de 35 jeux; expérience avérée en matière de mise en œuvre de protections sur des instruments de grandes dimensions, ou références équivalentes d'interventions sur un orgue classé monument historique de période équivalente (XIX

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2021-08-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 2) Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): 3) Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de coût (nom): 1) Prix des prestations
Critère de coût (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21760540100017
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr 🌏
URL des documents: https://www.mpe76.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les conditions de visites sont les suivantes: pour obtenir un rendez-vous, veuillez contacter Mme Anne Laine au +33 235086963 ou M. Edward Wild au +33 235086956. L'offre d'un candidat qui n'aura pas effectué cette visite en présence d'un représentant de la ville sera déclarée irrégulière et donc écartée. L'attestation de visite devra être validée et jointe à l'offre.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 232081270 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Fax: +33 232081271 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 126-330339 (2021-06-29)

Informations complémentaires (2021-07-30)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

les travaux ont pour objet la restauration du massif occidental, et des vitraux du bras Sud de transept de l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen;Ces travaux font l'objet de trois tranches de travaux (une tranche ferme et deux tranches optionnelles).La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.Le marché à tranches sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique.Les prestations sont réparties en 6 lot(s).En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 43 mois

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: commune de rouen
Adresse postale: hôtel de Ville, 2 place du Général de Gaulle, Cs31402

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-30 📅
Date limite de soumission: 2021-08-05 📅
Date de publication: 2021-08-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 149-395754
Se réfère à l'avis: 2021/S 126-330339
Numéro JO-S: 149
Source: OJS 2021/S 149-395754 (2021-07-30)

Avis d'attribution de marché (2021-11-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5645373.90 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-19 📅
Date de publication: 2021-11-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 228-599211
Numéro JO-S: 228

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: decors Sculptes
Brève description: decors Sculptes
Intitulé du lot: couverture
Brève description: couverture
Intitulé du lot: vitraux
Brève description: vitraux
Intitulé du lot: menuiserie
Brève description: menuiserie
Intitulé du lot: protection De L'Orgue
Brève description: protection De L'Orgue

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 2-Valeur technique
3-Délai d'exécution
Critère de coût (nom): 1-Prix des prestations

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-10-21 📅
Nom: serge Giordani Eurl
Adresse postale: 22 Bis Rue Dufay
Commune postale: Rouen
Code postal: 76100
Pays: France 🇫🇷
Seine-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 3 371 219 EUR 💰
Nom: gallis
Adresse postale: 111 Rue Du General De Gaulle
Commune postale: Franqueville-Saint-Pierre
Code postal: 76520
Valeur totale du marché: 541612.10 EUR 💰
Nom: manufacture vincent-petit
Adresse postale: 11 Rue Amand Poron
Commune postale: Troyes
Code postal: 10000
Pays: Aube 🏙️
Valeur totale du marché: 1663850.50 EUR 💰
Nom: mdb
Adresse postale: 21 avenue de la voie au coq
Commune postale: Bretteville-sur-Odon
Code postal: 14760
Pays: Calvados 🏙️
Valeur totale du marché: 26192.30 EUR 💰
Nom: dlfo
Adresse postale: 5 rue capella
Commune postale: Carquefou
Code postal: 44470
Pays: Loire-Atlantique 🏙️
Valeur totale du marché: 42 500 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
1
4

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Rouen
Source: OJS 2021/S 228-599211 (2021-11-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel (8)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions (3)