Travaux de VRD relatifs à l'opération de construction de 56 logements locatifs sociaux «ARA» à Macouria

Société immobilière de Kourou (SIMKO)

Réalisation des travaux de VRD relatifs à la construction de 56 logements locatifs sociaux «ARA» situés Îlot 4 des Rives de Soula — secteur 2.2. — ZAC de Soula à Macouria. Les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation et sont répartis en quatre lots qui seront traités par marchés distincts (à noter que le lot 1 — terrassements/voiries a été lancé par anticipation et n'est pas concerné par la présente consultation). Les offres variables sont strictement interdites. Le délai global d'exécution des travaux est de six mois (y compris période de préparation de un mois). Date prévisionnelle de début des travaux: 4 trimestre 2021. Modalités de financement/paiement: voir documents de la consultation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-06-11. L'appel d'offres a été publié le 2020-04-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2020-04-20 Avis de marché
2020-10-12 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2020-04-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Brève description:
Réalisation des travaux de VRD relatifs à la construction de 56 logements locatifs sociaux «ARA» situés Îlot 4 des Rives de Soula — secteur 2.2. — ZAC de Soula à Macouria. Les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation et sont répartis en quatre lots qui seront traités par marchés distincts (à noter que le lot 1 — terrassements/voiries a été lancé par anticipation et n'est pas concerné par la présente consultation). Les offres variables sont strictement interdites. Le délai global d'exécution des travaux est de six mois (y compris période de préparation de un mois). Date prévisionnelle de début des travaux: 4
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'assainissement 📦
Réseaux 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guyane 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Société Immobilière de Kourou (Simko)
Adresse postale: 33 avenue Jean Jaurès — BP 812
Code postal: 97388
Commune postale: Kourou Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.simko.fr 🌏
Courrier électronique: ma.jules@simko.fr 📧
Téléphone: +33 594321034 📞
Fax: +33 594322995 📠
URL des documents: http://simko973.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://simko973.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-04-20 📅
Date limite de soumission: 2020-06-11 📅
Date de publication: 2020-04-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 080-187718
Numéro JO-S: 80
Informations complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront obligatoirement faire parvenir, au plus tard quinze jours avant la date limite de remise des offres, une demande par le biais du profil d'acheteur. Une réponse sera alors diffusée en temps utile à toutes les entreprises susceptibles d'être concernées. Attention: par respect des dispositions générales de l'ordonnance du 25.3.2020 portant «diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19», le délai de réception des offres relatives à la présente consultation est de 51 jours et jugé suffisant pour permettre aux opérateurs de présenter leurs offres. Néanmoins, la SIMKO recommande aux candidats d'anticiper tout aléa susceptible de retarder la composition de leurs dossiers et les invite à poser, dès la parution du présent avis, toutes les questions qui leurs semblent pertinentes et nécessaires à l'établissement de leur réponse par le biais du profil d'acheteur de la SIMKO qui s'engage à y apporter une réponse dans les délais les plus brefs.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Assainissement EU et EP
Numéro du lot: 2
Brève description: Réalisation d'un réseau d'assainissement EU et EP.
Valeur estimée hors TVA: 1 EUR 💰
Durée de l'accord: 6 mois
Intitulé du lot: Réseaux souples
Numéro du lot: 3
Brève description: Réalisation des réseaux BT, téléphone, AEP, éclairage public.
Intitulé du lot: Aménagement paysager et clôture
Numéro du lot: 4
Brève description: Travaux d'aménagements paysagers, fourniture et pose de clôtures.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
La sélection des candidatures sera effectuée sur la base des critères suivants: capacités professionnelles, techniques et financières (moyens matériels et humains, qualifications professionnelles, références sur prestations similaires, chiffre d'affaires...) après analyse des dossiers technique et de références. Les candidats ne présentant pas de capacités techniques et financières jugées suffisantes à la réalisation du (des) lot(s) concerné(s) seront écartés. Avant toute notification, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché devra produire les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, dont la liste est fixée par l'arrêté du 22.3.2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique.
Afficher plus
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
L'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire en application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-06-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés)
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société d'économie mixte
Contact
Point de contact: M. le directeur général
Adresse du profil d'acheteur: http://simko973.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://simko973.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Informations complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront obligatoirement faire parvenir, au plus tard quinze jours avant la date limite de remise des offres, une demande par le biais du profil d'acheteur.
Afficher plus
Une réponse sera alors diffusée en temps utile à toutes les entreprises susceptibles d'être concernées.
Attention: par respect des dispositions générales de l'ordonnance du 25.3.2020 portant «diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19», le délai de réception des offres relatives à la présente consultation est de 51 jours et jugé suffisant pour permettre aux opérateurs de présenter leurs offres.
Afficher plus
Néanmoins, la SIMKO recommande aux candidats d'anticiper tout aléa susceptible de retarder la composition de leurs dossiers et les invite à poser, dès la parution du présent avis, toutes les questions qui leurs semblent pertinentes et nécessaires à l'établissement de leur réponse par le biais du profil d'acheteur de la SIMKO qui s'engage à y apporter une réponse dans les délais les plus brefs.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Fort-de-France
Adresse postale: 35 boulevard du Général de Gaulle
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97200
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596484141 📞
Fax: +33 596484332 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence, toute personne ayant intérêt à conclure le contrat peut demander au juge de prendre toute mesure tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 080-187718 (2020-04-20)
Avis d'attribution de marché (2020-10-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Réalisation des travaux de VRD relatifs à la construction de 56 logements locatifs sociaux «ARA» situés Îlot 4 des Rives de Soula — secteur 2.2. — ZAC de Soula à Macouria. Les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation et sont répartis en quatre (4) lots qui seront traités par marchés distincts (à noter que le lot 1 — terrassements/voiries a été lancé par anticipation et n'est pas concerné par la présente consultation). Les offres variables sont strictement interdites. Le délai global d'exécution des travaux est de six mois (y compris période de préparation d'un mois). Date prévisionnelle de début des travaux: 4 Modalités de financement/paiement: voir documents de la consultation.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 663952.50 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Société immobilière de Kourou (SIMKO)

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-10-12 📅
Date de publication: 2020-10-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 202-487405
Se réfère à l'avis: 2020/S 080-187718
Numéro JO-S: 202

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Réalisation des travaux de VRD relatifs à la construction de 56 logements locatifs sociaux «ARA» situés Îlot 4 des Rives de Soula — secteur 2.2. — ZAC de Soula à Macouria. Les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation et sont répartis en quatre (4) lots qui seront traités par marchés distincts (à noter que le lot 1 — terrassements/voiries a été lancé par anticipation et n'est pas concerné par la présente consultation). Les offres variables sont strictement interdites. Le délai global d'exécution des travaux est de six mois (y compris période de préparation d'un mois).
Afficher plus
Date prévisionnelle de début des travaux: 4
Modalités de financement/paiement: voir documents de la consultation.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-10-02 📅
Nom: Mmtp
Adresse postale: 130B route du Mahury
Commune postale: Remire-Montjoly
Code postal: 97354
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: amelie.malherbe@mmtp-scop.fr 📧
Pays: Guyane 🏙️
Valeur totale du marché: 408 177 EUR 💰
Nom: Raguideau
Adresse postale: Zone industrielle
Courrier électronique: raguideau2@wanadoo.fr 📧
Valeur totale du marché: 179 345 EUR 💰
Nom: Axvert
Adresse postale: 492 avenue Justin Catayée
Commune postale: Cayenne
Code postal: 97300
Courrier électronique: romain.pointe@axvert-guyane.com 📧
Nom: Gig
Adresse postale: ZI Pariacabo
Commune postale: Kourou
Code postal: 97310
Courrier électronique: gig@gig-guyane.com 📧
Valeur totale du marché: 76430.50 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
5

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Monsieur le directeur général
Source: OJS 2020/S 202-487405 (2020-10-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises Guyane
Fournisseurs:
Axvert GIG MMTP Raguideau
Produits/services:
Équipements et appareils de radio, de... Réseaux Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de...