Les travaux envisagés consistent en la conservation/restauration du clos et du couvert de l'Hôtel Lacroix-Laval et ses communs du musée des tissus et des arts décoratifs à Lyon dans le Rhône (69). La consultation comporte trois lots. Chaque lot comporte deux tranches, une tranche ferme et une optionnelle. Le lot 1 comporte plusieurs variantes PSE ventilées entre les deux tranches. Le lot 3 comporte une seule variante PSE relative à la tranche ferme. Le contenu de chaque tranche et de chaque variante PSE est décrit dans le CCTP du lot correspondant.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-08-24.
L'appel d'offres a été publié le 2020-07-01.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de restauration et de conservation de l'hôtel de Lacroix-Laval situé au Musée des Tissus — restauration du clos et couvert
DAF_2020_000238”
Produits/services: Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux📦
Brève description:
“Les travaux envisagés consistent en la conservation/restauration du clos et du couvert de l'Hôtel Lacroix-Laval et ses communs du musée des tissus et des...”
Brève description
Les travaux envisagés consistent en la conservation/restauration du clos et du couvert de l'Hôtel Lacroix-Laval et ses communs du musée des tissus et des arts décoratifs à Lyon dans le Rhône (69). La consultation comporte trois lots. Chaque lot comporte deux tranches, une tranche ferme et une optionnelle. Le lot 1 comporte plusieurs variantes PSE ventilées entre les deux tranches. Le lot 3 comporte une seule variante PSE relative à la tranche ferme. Le contenu de chaque tranche et de chaque variante PSE est décrit dans le CCTP du lot correspondant.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 3 930 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Maçonnerie — pierre de taille/échafaudages — parapluie/bâche décorative
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Produits/services supplémentaires: Maçonnerie de pierres de taille📦
Lieu d'exécution: Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 34 rue de la Charité, 69002 Lyon.
Description du marché:
“Échafaudage/installation de chantier/bâche décorative/maçonnerie — pierre de taille — enduits/démolition/désamiantage.” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 580 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 60
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“La Région se réserve la possibilité de passer des marchés de prestations similaires dans les conditions de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique (CCP).”
Description des options
La Région se réserve la possibilité de passer des marchés de prestations similaires dans les conditions de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique (CCP).
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Le lot 1 comporte plusieurs variantes PSE obligatoires. Le descriptif de chaque variante PSE figure dans le CCTP. En revanche les variantes à l'initiative...”
Informations complémentaires
Le lot 1 comporte plusieurs variantes PSE obligatoires. Le descriptif de chaque variante PSE figure dans le CCTP. En revanche les variantes à l'initiative des candidats sont interdites.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente/couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Site principal ou lieu d'exécution: 34 rue de la Charité à Lyon 69002.
Description du marché: Charpente/couverture.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 552 000 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries bois extérieures MH/serrurerie — ferronnerie/peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché:
“Menuiserie bois extérieures/serrurerie/ferronnerie/peinture/peinture en décor/désamiantage.” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 798 000 💰
Informations sur les options
Description des options:
“La région se réserve la possibilité de passer des marchés de prestations similaires dans les conditions de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique (CCP).”
Description des options
La région se réserve la possibilité de passer des marchés de prestations similaires dans les conditions de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique (CCP).
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Le lot 3 comporte une variante PSE obligatoire. Le descriptif de cette variante PSE figure dans le CCTP. En revanche les variantes à l'initiative des...”
Informations complémentaires
Le lot 3 comporte une variante PSE obligatoire. Le descriptif de cette variante PSE figure dans le CCTP. En revanche les variantes à l'initiative des candidats sont interdites.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration appropriée de banque pour les sociétés nouvellement créées chiffre d'affaires global du candidat et, du domaine d'activité faisant l'objet du...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration appropriée de banque pour les sociétés nouvellement créées chiffre d'affaires global du candidat et, du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Preuve d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité décennale.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Sélection de références pertinentes de prestations effectuées au cours des cinq dernières années: opérations de nature comparables ou équivalentes sur...”
Liste et brève description des critères de sélection
Sélection de références pertinentes de prestations effectuées au cours des cinq dernières années: opérations de nature comparables ou équivalentes sur monuments protégés au titre des monuments historiques (comprenant la localisation, identité du maître de l'ouvrage, durée, montant des travaux HT, etc.) et photographies sur au moins deux formats A4 avec un minimum de trois photos pour chaque référence présentée. Si le candidat n'est pas en mesure de fournir des références, il remettra tout document permettant de démontrer qu'il dispose des capacités professionnelles exigées. Effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement des trois dernières années description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public les certificats de qualification visées à l'article 4.2.1) du RC. Cet article précise les qualifications à produire et l'effectif requis pour chaque lot.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Pour chaque lot, le candidat produira les certificats de qualifications demandés à l'article 4.2.1 du RC relatif aux documents à remettre par le candidat...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Pour chaque lot, le candidat produira les certificats de qualifications demandés à l'article 4.2.1 du RC relatif aux documents à remettre par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché. Cet article précise les qualifications à produire et l'effectif requis.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-08-24
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 9
Conditions d'ouverture des offres: 2020-08-25
16:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“La durée de 60 mois correspond à la durée globale des travaux. Il est précisé qu'en revanche, chaque tranche a son propre délai contractuel d'exécution. Les...”
La durée de 60 mois correspond à la durée globale des travaux. Il est précisé qu'en revanche, chaque tranche a son propre délai contractuel d'exécution. Les candidats sont invités à prendre connaissance du tableau figurant à l'article 1.2.2 du CCAP pour obtenir les précisions sur les délais propres à chaque tranche et le cas échéant les modalités d'affermissement. La date prévisionnelle de commencement de la période de préparation des travaux relative à la tranche ferme est prévue le 2.11.2020. La visite du site est obligatoire. À l'issue de la visite les candidats feront viser l'attestation de visite de site par le représentant du Maître de l'ouvrage. L'Attestation de visite du site sera à remettre dans l'offre. À défaut de cette attestation l'offre sera considérée comme irrégulière. Les modalités de visite du site sont précisées à l'article 1.4 du règlement de la consultation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
URL: http://Lyon.tribunal-administratif.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel: avant la signature du marché (article L. 551-1 du code de justice administrative);
— référé suspension: avant la signature du...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel: avant la signature du marché (article L. 551-1 du code de justice administrative);
— référé suspension: avant la signature du marché (article L. 521-1 du code de justice administrative);
— référé contractuel: après la signature du marché (article L. 551-13 du code de justice administrative);
— recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis de publicité de la conclusion du contrat. Cet avis prendra la forme d'un avis d'attribution et sera publié sur le site Internet de la région et le cas échéant sur les mêmes supports que l'avis d'appel public à la concurrence;
— recours pour excès de pouvoir contre la déclaration de sans suite dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision au candidat.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
URL: http://Lyon.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2020/S 128-312245 (2020-07-01)