Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA 2 étage, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen ECO Bati.
Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés.
Le marché concerne également des travaux d'électricité. Les travaux d'électricité du 3 étage font suite à une déclaration sans suite pour cause d'infructuosité.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-09-28.
L'appel d'offres a été publié le 2020-09-07.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de requalification énergétique du bâtiment 110 avenue de Verdun dans le cadre du projet ECO Bati — site économique 06
2020 MAPA 05 AM”
Produits/services: Travaux d'isolation thermique📦
Brève description:
“Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA 2 étage, situé au 110 avenue de Verdun,...”
Brève description
Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA 2 étage, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen ECO Bati.
Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés.
Le marché concerne également des travaux d'électricité. Les travaux d'électricité du 3 étage font suite à une déclaration sans suite pour cause d'infructuosité.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cloison — revêtement mural — menuiserie intérieure
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation thermique📦
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Produits/services supplémentaires: Peintures et revêtements muraux📦
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var.
Description du marché:
“Ce lot concerne des travaux de fourniture et mise en œuvre de parement durable et d'isolation durable. Il concerne également des travaux de menuiserie...”
Description du marché
Ce lot concerne des travaux de fourniture et mise en œuvre de parement durable et d'isolation durable. Il concerne également des travaux de menuiserie intérieure, pose de cloison. Le descriptif technique des travaux est précisé au CCTP. Les spécificités techniques des parements et isolants durables sont précisés au CCTP.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 1
Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Projet ECO Bati — programme Interreg Alcotra 2014 — 2020 VA Italie France.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché:
“Ce lot concerne des travaux d'électricité pour les 2 et 3 étage dans le cadre de travaux de rénovation. Le descriptif technique des travaux est précisé au CCTP.”
Description du marché
Ce lot concerne des travaux d'électricité pour les 2 et 3 étage dans le cadre de travaux de rénovation. Le descriptif technique des travaux est précisé au CCTP.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— une déclaration de candidature (formulaire DC1 ou équivalent), déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas...”
Liste et brève description des conditions
— une déclaration de candidature (formulaire DC1 ou équivalent), déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des trois derniers exercices disponibles.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— présentation de la société;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et...”
Liste et brève description des critères de sélection
— présentation de la société;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature;
— liste des travaux de même nature exécutés au cours des trois dernières années.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-09-28
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-09-28
14:00 📅
“Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique.
Précisions...”
Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique.
Précisions concernant les critères de jugement des offres:
1) valeur technique: 60 % (note sur 10 coefficient 0,6):
— qualité des matériaux et équipements proposés au regard des fiches techniques fournies: 30 %;
— méthodologie de mise œuvre appréciée au regard du cadre de réponses (méthodologie des travaux, installation de chantier, moyens humains et matériels affectés à l'opération, gestion des risques et des contraintes, gestion des nuisances et interface avec les occupants et le chantier ouvert, stockage gestion et évacuation des déchets): 20 %;
— délai d'exécution du lot détaillé par phase intégrant notamment les moyens humains mis en œuvre: 10 %;
2) prix: 40 % (note sur 10 coefficient 0,4).
Formule de calcul: points maximaux à attribuer × (prix de l'offre la moins disante/prix de l'offre analysée).
La visite des sites est obligatoire pour l'ensemble des lots (article 3 RC).
Contacts pour la réalisation des visites: Mme Allyson Barbaud: a.barbaud@cmar-paca.fr ou M. Guillaume Trisse: g.trisse@cmar-paca.fr ou M. Didier Dambreville: d.dambreville@cmar-paca.fr
Les entreprises devront prendre rendez-vous avec l'interlocuteur CMAR par courrier électronique et effectuer leurs visites jusqu'au Mercredi 23.9.2020 inclus. Au-delà de cette date toute demande et visite sera refusée.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22, 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional règlement amiable des différends et litiges
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491156374📞 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22, 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Source: OJS 2020/S 177-424370 (2020-09-07)
Avis d'attribution de marché (2020-10-28) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Région: Provence-Alpes-Côte d’Azur🏙️
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de requalification énergétique du bâtiment 110 avenue de Verdun dans le cadre du projet Eco Bati — site économique 06
2020 MAPA 05 AM”
Brève description:
“Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA 2 étage, situé au 110 avenue de Verdun,...”
Brève description
Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA 2 étage, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen Eco Bati.
Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés.
Le marché concerne également des travaux d'électricité. Les travaux d'électricité du 3 étage font suite à une déclaration sans suite pour cause d'infructuosité.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 15 812 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Projet Eco Bati — programme Interreg Alcotra 2014 — 2020 VA Italie France.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 177-424370
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Cloison — revêtement mural — menuiserie intérieure
Date de conclusion du contrat: 2020-10-15 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Silence Confort
Adresse postale: Parc d'activités logistiques Saint-Isidores
Commune postale: Nice
Code postal: 06284
Pays: France 🇫🇷
Région: Alpes-Maritimes🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 15 812 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Électricité
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
“Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique.
Le lot 2 est déclaré...”
Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique.
Le lot 2 est déclaré sans suite pour cause d'infructuosité.
Précision concernant les critères de jugement des offres:
1) valeur technique: 60 % (note sur 10 coeff 0,6):
— qualité des matériaux et équipements proposés au regard des fiches techniques fournies: 30 %;
— méthodologie de mise œuvre appréciée au regard du cadre de réponses (méthodologie des travaux, installation de chantier, moyens humains et matériels affectés à l'opération, gestion des risques et des contraintes, gestion des nuisances et interface avec les occupants et le chantier ouvert, stockage gestion et évacuation des déchets): 20 %;
— délai d'exécution du lot détaillé par phase intégrant notamment les moyens humains mis en œuvre: 10 %;
2) prix: 40 % (note sur 10 coeff 0,4).
Formule de calcul: points maxi à attribuer × (prix de l'offre la moins disante/prix de l'offre analysée).
Afficher plus Organe de révision
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Tribunal administratif de Marseille.
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Source: OJS 2020/S 213-520916 (2020-10-28)