Travaux de réparation et de renforcement de la corniche Kennedy, à Marseille (7 arrondissement)— phases 3 et 4

Métropole d'Aix Marseille Provence

Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-04-02. L'appel d'offres a été publié le 2020-02-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Métropole d'Aix Marseille Provence

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de bétonnage › Travaux de réparation d'ouvrages en béton

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-02-28	Avis de marché
2020-03-16	Informations complémentaires
2020-04-02	Informations complémentaires
2020-07-17	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-02-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réparation d'ouvrages en béton
Numéro de référence: 71200073
Brève description:

Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réparation d'ouvrages en béton 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de réparation d'ouvrages en béton 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole d'Aix Marseille Provence
Adresse postale: 58 boulevard Charles Livon
Code postal: 13007
Commune postale: Marseille
Contact
Adresse Internet: http://www.marseille-provence.com 🌏
Courrier électronique: marches.marseilleprovence@ampmetropole.fr 📧
Téléphone: +33 491999900 📞
Fax: +33 491997196 📠
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.ampmetropole.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=4099&orgAcronyme=t5y 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-02-28 📅
Date limite de soumission: 2020-04-02 📅
Date de publication: 2020-03-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 043-100813
Numéro JO-S: 43
Informations complémentaires

Tranche ferme (phase 3): 5 850 000 EUR HT, tranche optionnelle (phase 4): 4 700 000 EUR HT.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de réparation et de renforcement de la corniche Kennedy, à Marseille (7e arrondissement) — phases 3 et 4

Valeur estimée hors TVA: 10 550 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 23 mois
Description des options:

Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 10 mois, compté à partir de la date de démarrage du délai d'exécution des travaux de la tranche ferme. La décision d'affermissement de la tranche optionnelle sera notifiée par ordre de service. Le non-affermissement de la tranche optionnelle ne donnera lieu à aucune indemnité de dédit ou de retard.

Informations complémentaires:

Tranche ferme (phase 3): 5 850 000 EUR HT, tranche optionnelle (phase 4): 4 700 000 EUR HT.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Corniche du Président JF Kennedy, Marseille, 13007.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 22.3.2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés ci-dessous, il est autorisé à prouver sa capacité économique ou financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité, portant sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre, DUME ou DC2).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Niveaux spécifiques minimaux exigés: 20 000 000 EUR HT de chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 dernières années.

Capacité technique et professionnelle:

Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 22.3.2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants:

— liste des principaux travaux effectués au cours des 5 dernières années.

Le candidat présentera un dossier de références de moins de 5 ans dans le domaine de la réparation d'ouvrages d'art et de la mise en œuvre de protection cathodique par courant imposé sur des chantiers d'envergure et de nature similaire.

Les travaux les plus importants sont appuyés d'attestations de bonne exécution. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Niveaux spécifiques minimaux exigés:

— FNTP 1121: Ouvrages de technicité moyenne à haute ou ouvrages groupés

À titre indicatif: autres ouvrages précontraints, barrages ou murs de soutènement de plus de 5 m de hauteur, cheminées ou tours de plus de 50 m de hauteur, ensemble d'au moins 10 ouvrages courants dans un même lot, halls industriels de plus de

15 m de hauteur, silos (à l'exclusion des ouvrages nautiques), ou équivalent,

— FNTP 7271: Reprise des bétons dégradés par ragréage et reconstitution de structures en béton comprenant la purge et le remplacement éventuel d'armatures, suivant guide Strres: FABEM 1, ou équivalent, certification CFPC (Conseil français de la protection cathodique).

Pour les personnes désignées dans l'acte d'engagement:

— niveau 2, secteur béton selon la norme NF en 15257: 2007, ou

— niveau 3 secteur béton selon la norme NF en 15257 : 2017, ou équivalent personnes en charge des études d'exécution, de la rédaction des procédures, de la supervision générale périodique des travaux, de la mise en service et du suivi de la protection cathodique,

— niveau 1, secteur béton selon la norme NF en 15257: 2007, ou

— niveau 2, secteur béton selon la norme NF en 15257: 2017 ou équivalent: personnes en charge de la supervision quotidienne des travaux de protection cathodique et des contrôles courants associés.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 8 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-04-03 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de coopération intercommunale
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du code de la commande publique permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation: cf. article 7.1 du règlement de la consultation

Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction du (des) sous-critère(s)pondéré(s) indiqué(s) ci-dessous:

— sous-critère A: qualité de l'organisation de l'équipe et des différents intervenants: 25 %,

— sous-critère B: pertinence des moyens mis en œuvre pour garantir le respect du planning et qualité de la description du phasage des travaux: 40 %,

— sous-critère C: qualité de la compréhension des dispositions relatives à la protection cathodique: 35 %

Tous les documents seront remis gratuitement. Pour obtenir le dossier par la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisationaccessible sur internet à l'adresse suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation référencée.

L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse électronique valide et régulièrement consultée.…

… Les demandes de renseignements devront être adressées par la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation accessible sur internet à l'adresse suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation référencée.

… Aucune demande par courrier électronique ne sera acceptée.

Conformément à l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, la remise des offres par voie dématérialisée est obligatoire. La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr/

Les candidats sont informés que le maître d'ouvrage n'organisera aucune visite de site. Il appartient à chaque candidat de se rendre sur place afin de prendre connaissance de l'environnement de l'opération.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Adresse Internet: https://www.telerecours.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. À partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert (application des articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative),

— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551.13 du code de justice administrative au plus tard le 31

— un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'État, ASS., 4.4.2014, «département de Tarn-et-Garonne», nº 358994)

Source: OJS 2020/S 043-100813 (2020-02-28)

Informations complémentaires (2020-03-16)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole d'Aix-Marseille-Provence

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-03-16 📅
Date limite de soumission: 2020-04-23 📅
Date de publication: 2020-03-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 056-131898
Se réfère à l'avis: 2020/S 043-100813
Numéro JO-S: 56
Source: OJS 2020/S 056-131898 (2020-03-16)

Informations complémentaires (2020-04-02)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-04-02 📅
Date limite de soumission: 2020-05-04 📅
Date de publication: 2020-04-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 069-163295
Numéro JO-S: 69
Source: OJS 2020/S 069-163295 (2020-04-02)

Avis d'attribution de marché (2020-07-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de réparation et de renforcement de la Corniche Kennedy, à Marseille (7
Valeur totale du marché: 9255667.23 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 58 bd Charles Livon

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-07-17 📅
Date de publication: 2020-07-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 140-343921
Numéro JO-S: 140
Informations complémentaires

Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante MAMP DCP Le Balthazar, 2 quai d'Arenc, 13002 Marseille. Tél.: +33 491997194, fax: +33 491997196 du lundi au vend sauf j. fériés de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP, BP 48014, 13567 Marseille Cedex 02.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des

articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique.

Informations complémentaires:

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-06-22 📅
Nom: Eiffage Genie Civil
Adresse postale: 4 rue Copenhague
Commune postale: Vitrolles
Code postal: 13745
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Nom: Freyssinet
Adresse postale: 235 avenue de Coulins
Commune postale: Gemenos
Code postal: 13881
Nom: GTM sud
Adresse postale: 111 avenue de la Jarre
Commune postale: Marseille Cedex 09
Code postal: 13275
Nom: Colas
Adresse postale: 855 rue René Descartes
Commune postale: Aix-en-Provence Cedex 3
Code postal: 13792
Valeur totale du marché: 9255667.23 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Etablissement public de coopération intercommunale

Référence
Informations complémentaires

Précisions concernant les délais d'introduction des recours: 1 recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispo de l'art. L. 551.13 du CJA au plus tard le 31

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'État, ass., 4.4.2014, «Département de Tarn-et-Garonne», n

Source: OJS 2020/S 140-343921 (2020-07-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)

Travaux de bétonnage (15)