Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réparation et de renforcement de la corniche Kennedy, à Marseille (7 arrondissement)— phases 3 et 4
71200073”
Produits/services: Travaux de réparation d'ouvrages en béton📦
Brève description:
“Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique.”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de réparation d'ouvrages en béton📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Corniche du Président JF Kennedy, Marseille, 13007.
Description du marché:
“Travaux de réparation et de renforcement de la corniche Kennedy, à Marseille (7e arrondissement) — phases 3 et 4” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 10 550 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 23
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 10 mois, compté à partir de la date de démarrage du délai d'exécution des travaux de la tranche...”
Description des options
Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 10 mois, compté à partir de la date de démarrage du délai d'exécution des travaux de la tranche ferme. La décision d'affermissement de la tranche optionnelle sera notifiée par ordre de service. Le non-affermissement de la tranche optionnelle ne donnera lieu à aucune indemnité de dédit ou de retard.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 22.3.2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents...”
Liste et brève description des critères de sélection
Conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 22.3.2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés ci-dessous, il est autorisé à prouver sa capacité économique ou financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité, portant sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre, DUME ou DC2).
“Niveaux spécifiques minimaux exigés: 20 000 000 EUR HT de chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 dernières années.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 22.3.2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou...”
Liste et brève description des critères de sélection
Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 22.3.2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants:
— liste des principaux travaux effectués au cours des 5 dernières années.
Le candidat présentera un dossier de références de moins de 5 ans dans le domaine de la réparation d'ouvrages d'art et de la mise en œuvre de protection cathodique par courant imposé sur des chantiers d'envergure et de nature similaire.
Les travaux les plus importants sont appuyés d'attestations de bonne exécution. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Niveaux spécifiques minimaux exigés:
— FNTP 1121: Ouvrages de technicité moyenne à haute ou ouvrages groupés
À titre indicatif: autres ouvrages...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Niveaux spécifiques minimaux exigés:
— FNTP 1121: Ouvrages de technicité moyenne à haute ou ouvrages groupés
À titre indicatif: autres ouvrages précontraints, barrages ou murs de soutènement de plus de 5 m de hauteur, cheminées ou tours de plus de 50 m de hauteur, ensemble d'au moins 10 ouvrages courants dans un même lot, halls industriels de plus de
15 m de hauteur, silos (à l'exclusion des ouvrages nautiques), ou équivalent,
— FNTP 7271: Reprise des bétons dégradés par ragréage et reconstitution de structures en béton comprenant la purge et le remplacement éventuel d'armatures, suivant guide Strres: FABEM 1, ou équivalent, certification CFPC (Conseil français de la protection cathodique).
Pour les personnes désignées dans l'acte d'engagement:
— niveau 2, secteur béton selon la norme NF en 15257: 2007, ou
— niveau 3 secteur béton selon la norme NF en 15257 : 2017, ou équivalent personnes en charge des études d'exécution, de la rédaction des procédures, de la supervision générale périodique des travaux, de la mise en service et du suivi de la protection cathodique,
— niveau 1, secteur béton selon la norme NF en 15257: 2007, ou
— niveau 2, secteur béton selon la norme NF en 15257: 2017 ou équivalent: personnes en charge de la supervision quotidienne des travaux de protection cathodique et des contrôles courants associés.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-04-02
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8
Conditions d'ouverture des offres: 2020-04-03
09:30 📅
“Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du code de la commande...”
Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du code de la commande publique permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation: cf. article 7.1 du règlement de la consultation
Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction du (des) sous-critère(s)pondéré(s) indiqué(s) ci-dessous:
— sous-critère A: qualité de l'organisation de l'équipe et des différents intervenants: 25 %,
— sous-critère B: pertinence des moyens mis en œuvre pour garantir le respect du planning et qualité de la description du phasage des travaux: 40 %,
— sous-critère C: qualité de la compréhension des dispositions relatives à la protection cathodique: 35 %
Tous les documents seront remis gratuitement. Pour obtenir le dossier par la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisationaccessible sur internet à l'adresse suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation référencée.
L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse électronique valide et régulièrement consultée. Les demandes de renseignements devront être adressées par la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation accessible sur internet à l'adresse suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation référencée.
L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse électronique valide et régulièrement consultée. Aucune demande par courrier électronique ne sera acceptée.
Conformément à l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, la remise des offres par voie dématérialisée est obligatoire. La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr/
Les candidats sont informés que le maître d'ouvrage n'organisera aucune visite de site. Il appartient à chaque candidat de se rendre sur place afin de prendre connaissance de l'environnement de l'opération.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Fax: +33 491811387 📠
URL: https://www.telerecours.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. À partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert (application des articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative),
— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551.13 du code de justice administrative au plus tard le 31 jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que l'acheteur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours,
— un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'État, ASS., 4.4.2014, «département de Tarn-et-Garonne», nº 358994)
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Fax: +33 491811387 📠
URL: https://www.telerecours.fr/🌏
Source: OJS 2020/S 043-100813 (2020-02-28)
Informations complémentaires (2020-03-16) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réparation et de renforcement de la corniche Kennedy, à Marseille (7 arrondissement) — phases 3 et 4
71200073”
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 043-100813
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-04-02 📅
L'heure: 16:30
Nouvelle valeur
Date: 2020-04-23 📅
L'heure: 16:30
Source: OJS 2020/S 056-131898 (2020-03-16)
Informations complémentaires (2020-04-02) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réparation et de renforcement de la Corniche Kennedy, à Marseille (7 arrondissement) — phases 3 et 4
71200073”
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-04-23 📅
L'heure: 16:30
Nouvelle valeur
Date: 2020-05-04 📅
L'heure: 16:30
Source: OJS 2020/S 069-163295 (2020-04-02)
Avis d'attribution de marché (2020-07-17) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 58 bd Charles Livon
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Etablissement public de coopération intercommunale
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Travaux de réparation et de renforcement de la Corniche Kennedy, à Marseille (7 arrondissement) — phases 3 et 4.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 9255667.23 💰
Description
Description du marché:
“Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des
articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique.”
Informations complémentaires:
“Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante MAMP DCP Le Balthazar, 2 quai d'Arenc, 13002 Marseille....”
Informations complémentaires
Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante MAMP DCP Le Balthazar, 2 quai d'Arenc, 13002 Marseille. Tél.: +33 491997194, fax: +33 491997196 du lundi au vend sauf j. fériés de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP, BP 48014, 13567 Marseille Cedex 02.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 043-100813
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: Z200162F00
Date de conclusion du contrat: 2020-06-22 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage Genie Civil
Adresse postale: 4 rue Copenhague
Commune postale: Vitrolles
Code postal: 13745
Pays: France 🇫🇷
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: Freyssinet
Adresse postale: 235 avenue de Coulins
Commune postale: Gemenos
Code postal: 13881
Nom: GTM sud
Adresse postale: 111 avenue de la Jarre
Commune postale: Marseille Cedex 09
Code postal: 13275
Nom: Colas
Adresse postale: 855 rue René Descartes
Commune postale: Aix-en-Provence Cedex 3
Code postal: 13792
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 9255667.23 💰
“Précisions concernant les délais d'introduction des recours: 1 recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispo de l'art. L. 551.13...”
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: 1 recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispo de l'art. L. 551.13 du CJA au plus tard le 31 jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la conclusion du contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur qui a fait usage du recours prévu à l'art. L. 551-1 dès lors que le PA a respecté la suspension prévue à l'art. L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
Afficher plus Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. À partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert (application des articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative),
— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551.13 du code de justice administrative au plus tard le 31 jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que l'acheteur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours,
— un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'État, ass., 4.4.2014, «Département de Tarn-et-Garonne», n 358994).
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 140-343921 (2020-07-17)