La présente consultation concerne la réalisation des travaux de rénovation des déchetteries métropolitaines:
— travaux d'entretien: réfection des structures de chaussées et de quais, pose d'équipements de métallerie permettant de pérenniser les ouvrages, réfection des équipements de réseaux, certaines structures d'auvents et de charpentes d'auvents;
— travaux de mise aux normes;
— travaux d'adaptation.
Ces travaux feront l'objet d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande ou à marchés subséquents d'une durée de 4 ans.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-05-04.
L'appel d'offres a été publié le 2020-03-13.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de rénovation, mise aux normes et d'adaptation des déchetteries de la Métropole européenne de Lille
20DM02”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“La présente consultation concerne la réalisation des travaux de rénovation des déchetteries métropolitaines:
— travaux d'entretien: réfection des structures...”
Brève description
La présente consultation concerne la réalisation des travaux de rénovation des déchetteries métropolitaines:
— travaux d'entretien: réfection des structures de chaussées et de quais, pose d'équipements de métallerie permettant de pérenniser les ouvrages, réfection des équipements de réseaux, certaines structures d'auvents et de charpentes d'auvents;
— travaux de mise aux normes;
— travaux d'adaptation.
Ces travaux feront l'objet d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande ou à marchés subséquents d'une durée de 4 ans.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 3 360 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Description du marché: Génie civil étendu et signalisation.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 200 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“Montant minimal quadriennal est de 300 000 EUR HT. Montant maximal quadriennal est de 1 200 000 EUR HT.”
2️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Description du marché: Second œuvre et couverture-charpente.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 100 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Montant minimal quadriennal est de 275 000 EUR HT. Montant maximal quadriennal est de 1 100 000 EUR HT.”
3️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement du terrain📦
Description du marché: Métallerie et locaux de stockage.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 900 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Montant minimal quadriennal est de 225 000 EUR HT. Montant maximal quadriennal est de 900 000 EUR HT.”
4️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: Clôture et espaces verts.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 160 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Montant minimal quadriennal est de 40 000 EUR HT. Montant maximal quadriennal est de 160 000 EUR HT.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“1) lettre de candidature permettant d'identifier le candidat (en cas de groupement, le mandataire, chaque membre du groupement, la nature du groupement) ou...”
Liste et brève description des conditions
1) lettre de candidature permettant d'identifier le candidat (en cas de groupement, le mandataire, chaque membre du groupement, la nature du groupement) ou DC1;
2) déclaration sur l'honneur visée à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique ou règle d'effet équivalent pour les candidats établis à l'étranger.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Travaux de même nature que ceux objet du lot soumissionné, exécutés au cours des 5 dernières années, comprenant au moins un marché pour chacun des lots....”
Liste et brève description des critères de sélection
Travaux de même nature que ceux objet du lot soumissionné, exécutés au cours des 5 dernières années, comprenant au moins un marché pour chacun des lots. Pour le lot 1 uniquement: certificats de qualifications professionnelles: Qualibat 2111, maçonnerie et ouvrages en béton armé (technicité courante) Qualibat 2151, dallage courant (technicité courante).
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“— lot 1: 250 000 EUR HT (niveau minimal exigé),
— lot 2: 175 000 EUR HT (niveau minimal exigé),
— lot 3: 100 000 EUR HT (niveau minimal exigé),
— lot 4: 25...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
— lot 1: 250 000 EUR HT (niveau minimal exigé),
— lot 2: 175 000 EUR HT (niveau minimal exigé),
— lot 3: 100 000 EUR HT (niveau minimal exigé),
— lot 4: 25 000 EUR HT (niveau minimal exigé).
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Uniquement pour le lot 2: le titulaire s'engage, conformément aux dispositions du CCAP, à réserver dans l'exécution du marché un nombre minimal de 140...”
Conditions d'exécution du contrat
Uniquement pour le lot 2: le titulaire s'engage, conformément aux dispositions du CCAP, à réserver dans l'exécution du marché un nombre minimal de 140 heures d'insertion par l'emploi, auquel s'ajoute un nombre de 35 heures supplémentaires d'insertion par l'emploi par tranche de 70 000 EUR HT de commande, au-delà du montant de 275 000 EUR HT de commande minimal prévue.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-05-04
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-05-04
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Service des marchés publics.
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“Seulement le représentant du pouvoir adjudicateur et le service gestionnaire du marché.”
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅
Délai estimé pour la publication d'autres avis: Mars 2024.
Informations complémentaires
“Les offres doivent être exclusivement déposées par voie électronique sur le profil d'acheteur de le courriel (https://marchespublics596280.fr). Il n'est pas...”
Les offres doivent être exclusivement déposées par voie électronique sur le profil d'acheteur de le courriel (https://marchespublics596280.fr). Il n'est pas exigé de signature électronique à la remise des offres. Seul le candidat retenu sera tenu de signer le marché: soit sur un document rematérialisé au format papier, soit avec son certificat de signature électronique si le courriel le lui propose. La remise des offres se fait obligatoirement par voie électronique. Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des travaux, une visite du site, non obligatoire, est organisée le 30.3.2020 de 10h00 à 12h00. Le candidat peut utiliser les formulaires DC1 et DC2 joints au présent dossier de consultation ou le DUME. Le candidat peut déposer sa candidature avec un DUME, y compris un DUME électronique mais il ne peut pas se limiter à indiquer qu'il dispose de l'aptitude et des capacités requises, il doit fournir tous les justificatifs exigés pour la présentation des candidatures. Le DUME doit être rédigé en français. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements mentionnés ci-dessus que la Métropole européenne de Lille peut obtenir gratuitement et directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le dossier de candidature fournisse toutes les informations nécessaires pour accéder aux documents et renseignements exigés. L'accord-cadre à bons de commande est conclu pour une durée initiale de quatre ans à compter de la date de notification du 1 bon de commande. En cas de bons de commande, le délai d'exécution sera indiqué sur le bon de commande. En cas de marchés subséquents, le délai d'exécution sera indiqué dans le marché subséquent. Les variantes sont autorisées uniquement pour le lot 1. Seule la présentation d'une variante par candidat est autorisée. Si un nombre supérieur de variantes est proposé, toutes les offres variantes sont éliminées. Les exigences minimales sont indiquées dans le règlement de la consultation. La valeur technique sera analysée, à hauteur de 40 %, au regard du mémoire technique remis par le soumissionnaire selon le chantier type fournit dans les documents de la consultation et selon les sous-critères suivants:
— la pertinence des moyens matériels affectés à l'exécution des travaux du chantier-type (10 %);
— la pertinence des moyens humains affectés à l'exécution des travaux du chantier-type analysée au regard de l'organigramme remis par le soumissionnaire détaillant les rôles et responsabilités du personnel (10 %);
— la pertinence des dispositions de sécurité proposées par le soumissionnaire pour assurer la sécurité du personnel, des usagers et de l'exploitant sur le chantier-type (10 %);
— la pertinence du phasage des travaux proposée par le soumissionnaire afin de maintenir l'exploitation de la déchetterie sur la durée du chantier-type (10 %).
Chaque marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement dont la forme n'est pas imposée. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire pour l'exécution des prestations objet du marché public de chacun des membres du groupement. Il est interdit aux candidats de présenter pour chaque marché public plusieurs offres en agissant à la fois en application de l'article R. 2142-21 du code de la commande publique:
1) en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements;
2) en qualité de membres de plusieurs groupements.
Délibération nº 18C0727 du 19.10.2018 — budget général — section investissement.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Fax: +33 359542445 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative; après...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative; après la conclusion du marché, référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative; recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution dans les conditions fixées par le Conseil d'État dans son arrêt nº 358994 du 4.4.2014.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Fax: +33 359542445 📠
Source: OJS 2020/S 055-129918 (2020-03-13)
Informations complémentaires (2020-03-19) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de rénovation, mise aux normes et d'adaptation des déchèteries de la Métropole européenne de Lille
20DM02”
Brève description:
“La présente consultation concerne la réalisation des travaux de rénovation des déchetteries métropolitaines:
— travaux d'entretien: réfection des structures...”
Brève description
La présente consultation concerne la réalisation des travaux de rénovation des déchetteries métropolitaines:
— travaux d'entretien: réfection des structures de chaussées et de quais, pose d'équipements de métallerie permettant de pérenniser les ouvrages, réfection des équipements de réseaux, certaines structures d'auvents et de charpentes d'auvents;
— travaux de mise aux normes;
— travaux d'adaptation.
Ces travaux feront l'objet d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande ou à marchés subséquents d'une durée de quatre ans.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 055-129918
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-05-04 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-06-04 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Ancienne valeur
Texte:
“Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des travaux, une visite du site, non obligatoire, est organisée le 30.3.2020 de 10h00 à 12h00.”
Texte
Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des travaux, une visite du site, non obligatoire, est organisée le 30.3.2020 de 10h00 à 12h00.
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des travaux, une visite du site, non obligatoire, est organisée le 7.5.2020 de 10h00 à 12h00.”
Texte
Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des travaux, une visite du site, non obligatoire, est organisée le 7.5.2020 de 10h00 à 12h00.
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2020-05-04 📅
L'heure: 14:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-06-04 📅
L'heure: 12:00
Autres informations complémentaires
“Compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19 et de ses conséquences pour les entreprises, auxquelles la MEL est particulièrement sensible, il apparaît...”
Compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19 et de ses conséquences pour les entreprises, auxquelles la MEL est particulièrement sensible, il apparaît nécessaire de prendre en compte les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques pour être en capacité de répondre aux consultations. Aussi, il est décidé de reporter de 30 jours la date limite de remise des offres dans le cadre de la présente consultation. En conséquence et jusqu'à nouvel ordre, la date limite de remise des offres est désormais fixée au 4.6.2020 (12h00). La visite de site non obligatoire est reportée au 7.5.2020. En fonction de l'évolution de la situation, la MEL se réservera la possibilité de prendre de nouvelles mesures.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 058-138031 (2020-03-19)
Informations complémentaires (2020-04-24)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Ancienne valeur
Texte:
“Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des travaux, une visite du site, non obligatoire, est organisée le 30.3.2020 (10h00 à 12h00).”
Texte
Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des travaux, une visite du site, non obligatoire, est organisée le 30.3.2020 (10h00 à 12h00).
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des travaux, une visite du site, non obligatoire, est organisée le 26.5.2020 (10h00 à 12h00).”
Texte
Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des travaux, une visite du site, non obligatoire, est organisée le 26.5.2020 (10h00 à 12h00).
“Compte tenu de la continuité de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de ses conséquences pour les entreprises, la visite de site non obligatoire...”
Compte tenu de la continuité de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de ses conséquences pour les entreprises, la visite de site non obligatoire initialement prévue le 30 mars est reportée au 26.5.2020.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 084-198289 (2020-04-24)