Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de construction de l'ouvrage d'art DLI Sud et de la desserte routière
20IP001”
Produits/services: Travaux de construction de ponts routiers📦
Brève description: Travaux de construction de l'ouvrage d'art DLI Sud et de la desserte routière.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de ponts routiers📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“Proximité du giratoire des Continents sur la commune de Loon Plage au port ouest de Dunkerque.”
Description du marché:
“Travaux de construction de l'ouvrage d'art DLI Sud et des voiries de raccordement au réseau routier existant. Ce barreau routier comporte:
— un ouvrage...”
Description du marché
Travaux de construction de l'ouvrage d'art DLI Sud et des voiries de raccordement au réseau routier existant. Ce barreau routier comporte:
— un ouvrage d'art de franchissement de la voie ferrée avec un tablier à poutrelles enrobées de trois travées et de 51 m de long et de 17,2 m de large;
— la finition des remblais de raccordement à l'ouvrage d'art (en grande partie déjà réalisés dans le cadre des remblais DLI Sud);
— la création d'une nouvelle voirie de desserte de la plate-forme multimodale Dunkerque logistique international Sud (DLI Sud) de 820 m de long raccordée au giratoire des Continents et la voie de desserte DLI Sud déjà réalisée;
— la réalisation des ouvrages d'assainissement de la nouvelle voirie.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 8
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Il est prévu la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de...”
Description des options
Il est prévu la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires (article R. 2322-12 du code de la commande publique).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire l'ensemble des documents listés à l'article 5 du règlement de consultation— phase...”
Liste et brève description des conditions
Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire l'ensemble des documents listés à l'article 5 du règlement de consultation— phase candidature, téléchargeable sur le profil acheteur du GPMD.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:
“Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour...”
Liste et brève description des règles et critères
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Il n'est pas prévu de limitation du nombre de candidats sélectionnés.
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés:
“Garantie de parfait achèvement d'un an à compter de la date de réception des travaux. Elle est couverte par une retenue de garantie de 5 % du montant du...”
Dépôts et garanties exigés
Garantie de parfait achèvement d'un an à compter de la date de réception des travaux. Elle est couverte par une retenue de garantie de 5 % du montant du marché (3 % si le titulaire est une PME).
Une caution personnelle et solidaire ou une garantie à première demande en remplacement de la retenue de garantie pourra être fournie.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Crédits d'investissement du GPMD. Les prestations du marché seront rémunérées sur la base des prix unitaires et forfaitaires indiqués par le titulaire dans...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Crédits d'investissement du GPMD. Les prestations du marché seront rémunérées sur la base des prix unitaires et forfaitaires indiqués par le titulaire dans le Bordereau des prix (BP). Les prix du bordereau des prix du marché sont révisables dans les conditions indiquées au CCAP de ce dernier.
Avance: le marché pourra faire l'objet d'une avance dans le cadre de la réglementation en vigueur (5 %, ou 20 % pour les PME) et dans les conditions définies au CCAP, sauf renonciation expresse des bénéficiaires. Il n'est pas prévu de cautionnement pour le remboursement de tout ou partie de l'avance.
Délai global de paiement: 30 jours après réception de la demande de paiement.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Le contrat sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées. La forme juridique revêtue par le groupement, en cas d'attribution, pourra...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Le contrat sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées. La forme juridique revêtue par le groupement, en cas d'attribution, pourra être celle du groupement conjoint si les membres identifient précisément dans l'offre les prestations que chacun s'engage à exécuter. Le candidat devra alors produire, une note indiquant la répartition détaillée des prestations par nature de mission entre les cotraitants et les prix correspondants en adéquation avec le bordereau des prix. À défaut, le groupement devra prendre la forme solidaire au motif que les prestations ne sont pas individualisées. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire, pour l'exécution de l'accord-cadre, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du GPMD. Impossibilité de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-05-14
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
“Il s'agit d'un appel à candidatures. Un règlement de consultation — phase candidature est téléchargeable sur le profil acheteur du GPMD pour davantage de...”
Il s'agit d'un appel à candidatures. Un règlement de consultation — phase candidature est téléchargeable sur le profil acheteur du GPMD pour davantage de précisions.
Conditions de transmission des candidatures: les candidatures doivent être impérativement envoyées par voie électronique à l'adresse suivante: https://www.www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do
Aucun autre mode de transmission des candidatures n'est autorisé. La signature électronique n'est pas imposée dans le cadre de cette consultation.
L'attribution du marché pourra donner lieu à négociation dans les conditions qui seront définies au règlement de consultation, l'entité adjudicatrice se réservant la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales sans négociation.
La durée globale maximale d'exécution prévisionnelle du marché (dont périodes de préparation de chantier et hors garanties de parfait achèvement) est de huit mois à compter du démarrage de la durée d'exécution du marché. Cette durée court à compter du lendemain de la notification du marché.
Le délai de la période de préparation de chantier est fixée à un mois, il court à compter du lendemain de la date de notification du marché.
Le délai d'exécution des travaux du marché est fixé à sept mois, il court à compter de la date fixée par l'ordre de service correspondant, prescrivant de commencer les travaux.
À titre purement informatif et non-contractuel, il est prévu un démarrage de la période de préparation de chantier en août 2020 et un démarrage du délai d'exécution des travaux au 1.9.2020.
Pour la remise des offres: visite sur site obligatoire avec le représentant du GPMD et remise d'un bon de visite. Les modalités de visite seront précisées dans le règlement de consultation — phase offre.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 359542445 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 359542445 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2020/S 085-202929 (2020-04-28)
Avis d'attribution de marché (2020-12-04) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Grand Port Maritime de Dunkerque
Adresse postale:
“port 2505, 2505 route de l'Écluse Trystram, département Achats-marchés, porte 335, BP 46534”
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 2 799 866 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution:
“Proximité du giratoire des continents sur la commune de Loon Plage au Port Ouest de Dunkerque.”
Description du marché:
“Travaux de construction de l'ouvrage d'art DLI Sud et des voiries de raccordement au réseau routier existant. Ce barreau routier comporte:
— un ouvrage...”
Description du marché
Travaux de construction de l'ouvrage d'art DLI Sud et des voiries de raccordement au réseau routier existant. Ce barreau routier comporte:
— un ouvrage d'art de franchissement de la voie ferrée avec un tablier à poutrelles enrobées de trois travées et de 51 m de long et de 17,2 m de large;
— la finition des remblais de raccordement à l'ouvrage d'art (en grande partie déjà réalisés dans le cadre des remblais DLI Sud);
— la création d'une nouvelle voirie de desserte de la plate-forme multimodale Dunkerque logistique international Sud (DLI Sud) de 820 m de long raccordée au giratoire des continents et la voie de desserte DLI Sud déjà réalisée;
— la réalisation des ouvrages d'assainissement de la nouvelle voirie.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70
Informations sur les options
Description des options:
“Il est prévu la possibilité de passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires...”
Description des options
Il est prévu la possibilité de passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires (article R. 2322-12 du code de la commande publique).
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 085-202929
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 202048
Titre: Travaux de construction de l'ouvrage d'art DLI Sud et de la desserte routière
Date de conclusion du contrat: 2020-10-08 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: SAS NGE GC — Région Hauts-de-France
Adresse postale: zone Artoipôle 1, 145 allée d'Allemagne
Commune postale: Arras
Code postal: 62060
Pays: France 🇫🇷
Région: Pas-de-Calais🏙️
URL: https://www.nge.fr/🌏
Le contractant est une PME
Nom: SAS Guintoli — Régions Hauts-de-France
Courrier électronique: secteurnord@guintoli.fr📧
Nom: SAS Siorat — Région Hauts-de-France
Nom: SAS NGE Fondations
Adresse postale: bâtiment C, le Narval, 27 rue des Hautes Pâtures
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92730
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Nom: SAS Marmin TP
Adresse postale: ZI des Dunes, rue des Verrotières, CS 80486
Commune postale: Calais Cedex
Code postal: 62225
URL: https://www.societe.com/societe/marmin-tp-810185025.html🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 799 866 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
“Marché attribué à un groupement d'entreprises. Marché notifié le 20.10.2020. Ce contrat peut être consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi)...”
Marché attribué à un groupement d'entreprises. Marché notifié le 20.10.2020. Ce contrat peut être consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi) au siège GPMD au adresse aux heures d'ouverture des bureaux.
Afficher plus Organe de révision
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Source: OJS 2020/S 240-594545 (2020-12-04)