Les travaux de restructuration et extension du collège H. Nans à Aups sont décomposés en quinze lots traités en marchés sépares, et la présente consultation concerne la relance du lot 9 suite à un AO déclaré sans suite pour motif d'intérêt général. On peut prévoir que la période de préparation des travaux devrait commencer en janvier 2021.
Le financement des prestation est assuré par le budget départemental. La durée globale de l'ensemble des travaux est de 24 mois, non compris la période de préparation d'une durée de deux mois. la période de préparation débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à la commencer. L'exécution des travaux débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à les commencer.le délai d'exécution des travaux, propre au lot 9 s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au planning prévisionnel de l'opération.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-08-04.
L'appel d'offres a été publié le 2020-07-02.
Avis de marché (2020-07-02) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Conseil général du Var
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Adresse postale: Direction des bâtiments et équipements publics, 390 avenue des Lices, CS 41303
Commune postale: Toulon
Code postal: 83000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr📧
Région: Var🏙️
URL: http://www.var.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.var.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.var.fr🌏
URL de participation: http://www.var.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Restructuration et extension du collège Henri Nans à Aups — relance du lot 9 — revêtements de sols durs — revêtements muraux
Yp-20200742”
Produits/services: Carrelage de sols📦
Brève description:
“Les travaux de restructuration et extension du collège H. Nans à Aups sont décomposés en quinze lots traités en marchés sépares, et la présente consultation...”
Brève description
Les travaux de restructuration et extension du collège H. Nans à Aups sont décomposés en quinze lots traités en marchés sépares, et la présente consultation concerne la relance du lot 9 suite à un AO déclaré sans suite pour motif d'intérêt général. On peut prévoir que la période de préparation des travaux devrait commencer en janvier 2021.
Le financement des prestation est assuré par le budget départemental. La durée globale de l'ensemble des travaux est de 24 mois, non compris la période de préparation d'une durée de deux mois. la période de préparation débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à la commencer. L'exécution des travaux débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à les commencer.le délai d'exécution des travaux, propre au lot 9 s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au planning prévisionnel de l'opération.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 409 947 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Carrelage mural📦
Lieu d'exécution: Var🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Collège Henri Nans, Allée Jean Moulin, 83630 Aups.
Description du marché:
“Les travaux de restructuration et extension du collège H. Nans à Aups sont décomposés en 15 lots traités en marchés sépares, et la présente consultation...”
Description du marché
Les travaux de restructuration et extension du collège H. Nans à Aups sont décomposés en 15 lots traités en marchés sépares, et la présente consultation concerne la relance du lot 9 suite à un AO déclaré sans suite pour motif d'intérêt général. On peut prévoir que la période de préparation des travaux devrait commencer en janvier 2021. Le financement des prestation est assuré par le budget départemental. La durée globale de l'ensemble des travaux est de 24 mois, non compris la période de préparation d'une durée de deux mois. La période de préparation débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à la commencer. L'exécution des travaux débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à les commencer. Le délai d'exécution des travaux, propre au lot 9 s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au planning prévisionnel de l'opération.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique des prestations
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de coût (nom): Prix des prestations
Critère de coût (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 409 947 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Clause variation prix si survenance de certains événements pouvant altérer en cours d'exécution l'équilibre financier du contrat. Travaux, fournitures ou...”
Description des options
Clause variation prix si survenance de certains événements pouvant altérer en cours d'exécution l'équilibre financier du contrat. Travaux, fournitures ou services supplémentaire qui deviendraient nécessaires. Décision de poursuivre. Calendrier prévisionnel. Prestations similaires Cf. à l'article R. 2122-7. du CCP selon évolution réglementaires, modalités de paiement pourront être adaptées.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du...”
Liste et brève description des conditions
— lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants;
— une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1. à L. 2141-5. et L. 2141-7. à L. 2141-11. du code de la commande publique.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— dans le cadre des justificatifs à produire, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 ou équivalent;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global...”
Liste et brève description des critères de sélection
— dans le cadre des justificatifs à produire, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 ou équivalent;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-08-04
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-08-06
00:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.var.fr — le critère de la valeur technique sera noté sur 80 points puis ramené à 40. La Valeur technique (VT) sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise. Chaque question sera notée sur 20 points maximum. Les questions 1 et 3 auront un coefficient de 1 et la question 2 aura un coeffecient de 2.
Question 1 (coefficient 1): présentation des moyens humains et matériels spécifiquement affectés à cette opération. Présentation des moyens humains et matériels que l'(les) entreprise(s) envisage(nt) de mettre en place spécifiquement sur ce chantier.
Question 2 (coefficient 2): présentation organisationnelle, méthodologies de mise en œuvre, planning et délai d'intervention.
Question 3 (coefficient 1): sécurité/environnement. L'entreprise présentera les dispositions prises pour assurer la sécurité de son personnel et pour préserver les avoisinants notamment les habitations à proximité (logements de fonction et tiers) par rapport aux nuisances du chantier (bruit, odeurs, poussières, pollutions, horaires de chantier et plage de livraison). Moyens mis en œuvre pour respecter le CCEP dont le tri sélectif et le recyclage des déchets de chantier. Le présent marché se fera dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27.4.2016, dit règlement général sur la protection des données, à la loi nº 78-17 du 6.1.1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi nº 2018-493 du 20.6.2018 relative à la protection des données personnelles et de son décret d'application nº 2018-687 du 1.8.2018. Une visite des lieux est possible, en prenant RDV avec le collège en téléphonant au +33 494700116 et en se présentant à la loge de cet établissement le jour de la visite. Elles seront possibles les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 16h00, et le mercredi de 7h00 à 11h00. La dernière visite devra être faite impérativement au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, passé ce délai aucune visite ne sera organisée.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2020/S 129-315008 (2020-07-02)